土方开挖劳务合同范本

建设工程施工劳务分包合同甲方:乙方:建设工程施工劳务分包合同工程承包方： （ 简称甲方）土方承包方： （ 简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、行政法例，依照企业劳务管理方法的规定，依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则，经两方就 承包事宜，达成以下协议，两方共同恪守：一、劳务分包工作对象及供给劳务内容工程名称：工程地址：分包范围： 分包方式： 分包单价：二、分包工作限期开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日。有效工作天数：天三、 质量标准、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工查收规范查收达到合格标准。、依照甲方现场管理人员要求进行施工。、中间工序查收一定达到合格标准。四、 项目经理1、甲方委派的担当驻工地执行本合同的项目经理为 ，职务： 。2、乙方委派的担当驻工地执行本合同的项目经理为 ，职务： 。五、 甲方责任、甲方负责向乙方供给经鉴定的土方的施工方案，并确认工作范围。2、 甲方为乙方创建必备的施工条件。3、 甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量，确立工程量。4、 甲方有权监察和控制乙方的施工，保证乙方切合工程施工进度及质量要求。六、 乙方责任1、 乙方按甲方的要求组织设施进场，并保证施工机械正常运转。2、 乙方施工过程中应当按甲方及业主的质量、进度要求，在施工机械有效作业范围和现场知足运输的条件下，有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放，开挖过程中应知足甲方对基坑排水、保护、放坡、开挖深度等的控制要求。如乙方超挖（超深、超宽、超长），则超挖而增添的回填土工程花费、增添基础垫层工程花费也由乙方担当。3、 自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监察、进度控制要求，听从和恪守甲方及业主单位和各项规章制度。若有违犯，按有关规定处分。4、 乙方对施工过程的机械设施的安全操作、文明施工担当所有责任。5、 乙方无任何原由要求延伸工期（不行抗拒力等原由除外），如甲方认为，工程或其任何部分施工进度太慢，而不可以按合同预约的工程完工限期完工时，则甲方应将此状况书面通知乙方，加速施工进度，保证工程能在预约的工期内完工，乙方无官僚求支付任何附带花费以及价钱更改。七、 文明施工及安全生产、乙方应保证施工场所及工地周边道路路面整齐并切合有关规定，做到施工现场安全、文明、整齐、卫生。担当因违犯有关规定造成的损失和接受甲方、业主及有关政府执法部门的罚款。、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方应按有关规定，采纳严格的安全防备举措，对施工安全担当所有责任。、乙方在施工过程中土方运输沿线的打扫或冲洗由乙方负责协调好城管或其余主管部门的关系并担当因为土方运输而惹起的责任和花费。八、 合同价款的结算及支付1、 本合同劳务酬劳的计算方式：2、 工程款支付方式：九、施工查收1、乙方应保证所达成施工的质量，应切合本合同商定的质量标准。乙方施工完成，应向甲方提交完工报告，通知甲方查收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成就进行查收；查收合格或许甲方在上述期限内未组织查收的，视为乙方已经达成了本合同商定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程查收结果或工程完工查收结果表示乙方施工质量不合格时， 乙方应负责无偿修复，不延伸工期，并担当此以致的甲方的有关损失。2、所有工程完工（包含乙方达成工作在内）一经发包人查收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再担当责任，在质量保修期内的质量保修责任由甲方担当。十、违约责任1、 甲方不执行或不按商定执行合同的其余义务时，甲方应补偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延迟的乙方工作时期。2、 当发生以下状况之一时，乙方应担当违约责任：（1）乙方因自己原由延迟工期的，每延迟一日，应向甲方支付元的违约金；（2） 乙方施工质量不切合本合同商定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向甲方支付元的违约金；（3） 乙方不执行或不按商定执行合同的其余义务时，乙方应补偿其违约给甲方造成的经济损失，延迟的乙方工作时间不予顺延。3、 一方违约后，另一方要求违约方持续执行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应持续执行合同。十^一、争议1、甲方和乙方在执行合同时发生争议，能够自行和解或要求有关主管部门调停，任何一方不肯和解、调停或和解、调停不行的，两方商定采纳下列第（1）种方式解决争议；（1）两方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁；（2） 向我企业驻地人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现以下状况，两方都应持续执行合同，保持工作连续，保护好已完工作成就：（1） 单方违约以致合同确已没法执行，两方协议停止合同；（2） 调停要求停止合同工作，且为两方接受；（3） 仲裁机构要求停止合同工作；（4） 法院要求停止合同工作。十二、合同排除1、 如在乙方没有完好执行本合同义务以前，总包合同或专业分包合同停止，甲方应通知乙方停止本合同。乙方接到通知后赶快撤退现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务酬劳，并补偿所以而遭到的损失。2、 如因不行抗力以致本合同没法执行，或因一方违约或因发包人原由造成工程停建或缓建，以致合同没法执行的，甲方和乙方能够排除合同。3、 合同排除后，乙方应妥当做好巳完工程和节余资料、设施的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场所。甲方应为乙方撤出供给必需条件，支付以上所发生的花费，并按合同商定支付已完工作劳务酬劳。有过失的一方应当补偿因合同排除给对方造成的损失。合同排除后，不影响两方在合同中商定的结算和清理条款的效劳。十三、合同停止

两方执行完合同所有义务，劳务酬劳价款支付完成，乙方向甲方交托劳务作业成就，并经