关于承包合同八篇

关于承包合同集锦八篇

承包合同篇1

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

为加强企业治理，提高企业经济和社会效益，甲方打算将所承揽的工程实行内部承包，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，依据现行的《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及《建立工程施工合同》(GF-1999-020_文本)，结合本工程的实际状况，经双方协商全都，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

承包范围：

承包范围：。

1、承包人对本工程进展施工总承包，即按本工程施工图纸的内容除业主另行专业分包工程的全部百叶制作、安装工程等均由承包人负责总承包施工。

2、承包人按合同商定的承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包交房、包工程全部风险(含政策和市场价格风险)的全部工程。

3、承包人不得对承包工程主体工程工程进展分包，其他工程未经发包人允许不得分包，一经发觉承包人擅自分包，承包人须按合同总价的10%向发包人赔付违约金，发包人有权马上终止本合同，承包人于合同终止日十天内无条件退场，所造成的一切损失均由承包人负责，劳务分包除外。

4、承包人对承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负有完全责任。承包人对施工现场内的其他单位、人员负有安全文明施工及安全的总包治理责任和连带责任。

二、质量标准：

质量标准：到达〈〈建立工程施工质量验收统一标准〉〉(GB50300-20_)合格标准。

三、合同工期：

合同工期总日历天数：天。

四、承包方式及合同价款：暂定金额(大写)：

五、结算及付款方法

1、结算方法：参照甲方与业主签订的施工合同的相应条款。

2、乙方应向甲方上交本工程总造价的2.5%作为甲方的治理费,用作甲方协调费。若协调费不超出所缴治理费，甲方不再收取;若超出则甲乙双方按比例分摊。税金、定额测定费等，由甲方代扣代交，各种税费均由乙方担当。

3、本工程与建立单位发生的工程款拨付、材料供给等经济业务，均由甲方财务部门或托付代理人凭甲方统一印制的手续办理，否则消失全部经济纠纷与民事责任，甲方概不负责。

4、乙方向甲方支取工程款，需持甲方统一印制的本企业内部收款收据，并经甲方分管负责人和经办人签章后，报甲方主要负责人审批，待批准后到甲方财务部门办理拨款。否则甲方财务部门可拒付。另：乙方不得以任何形式私自去建立单位(总承包单位)支取工程款，更不能以白条形式支取工程款。否则甲方将按乙方支款总额的20%收取罚金，并有权利更换施工队伍。

5、拨款方式：执行甲方与建立单位所签订施工承包合同商定的拨款方式，在建立单位工程拨款到位的状况下，扣除应上交有关部门税费等款额后剩余转付乙方。但在以下状况下，乙方承诺甲方可拖欠乙方工程款：

(1)建立单位(总承包单位)拖欠甲方工程款;

(2)甲方尚未同建立单位办理竣工结算;

(3)虽然甲方已同意建立单位办理竣工结算，但甲方对乙方已付款比例不低于建立单位对甲方已付款占应付款的比例。

6、竣工结算完，甲方收到业主全部结算时30天内与乙方履行内部结算，等甲方收到建立单位全部工程款后(保修金除外)，甲方财务部门与乙方进展财务结算，余款在扣除保修金后一次付清。

7、因乙方缘由在施工中发生的安全事故由乙方负责，担当全部经济责任，并承受甲方的惩罚。

六、物质供给：

1、甲方与建立单位合同商定的建立单位供给给甲方的物资，为甲方供给给乙方的物资。

2、乙方自购材料应为合格品，合格证应齐全，且应保证材料质量，消失材料质量问题应有乙方自负。

3、乙方供给的产品应为合格产品，乙方施工机具应为符合机械设备安全治理规章制度及有关标准要求的合格机具，否则消失的一切质量事故由乙方负责。

七、甲方职责：

1、负责与建立单位及上级各部门联系工作，办理工程拨款，帮助乙方办理有关施工手续，收缴各种税费。

2、负责履行甲方与建立单位签订的承包合同内容，协调组织工程治理工作。

3、供应业主供应的图纸，有关技术人员会同乙方参与图纸会审，对工程的工期、质量、造价、交付使用后的保修向建立单位负责，全面检查指导，催促乙方的工程进度，监视、检查乙方的工程质量、施工、技术、财务治理、安全生产及文明施工等各项工作，在检查中发觉的各类问题,勒令乙方限期整改，并依据国家法律有关条款、合同及商定、甲方的规章制度对乙方进展惩罚。

4、负责质量检查监视，审查乙方的各类月报表。

5、甲方有权对乙方使用施工材料的质量、实际消耗量等，进展检查或抽查，发觉有质量问题和材料实际使用量与额定消耗量出入较大时，除追究乙方相应责任外，并处以罚金，并随时更换施工队伍。

八、乙方职责：

1、乙方应严格遵守执行甲方的各项规章制度和要求，承受甲方的治理模式及各项治理，严格按标准和施工图的实际要求施工，并按现行的施工标准标准组织施工，确保工程质量，自觉承受上级各有关部门及甲方的`质量检查、监视和治理，对承包范围内的工程向甲方负责。

2、依据施工组织设计好施工预备工作，积极组织劳动力，按进度规划组织实施，确保工程按期完成。当乙方进度、质量、安全等不能使甲方满足时，甲方有权解除本合同，其损失有乙方担当。

3、负责工程的图纸会审，准时搜集整理施工中发生的签证手续，负责编制完整合格的质检、技术、安全、经济资料，参与甲方通知参与的各种会议，按时向甲方递交各类精确的报表和规划，工程竣工后准时向甲方递交竣工验收报告，准时精确地编制竣工图决算，在上级有关质量监视部门验收达标后，按要求向甲方及有关单位送交完整的技术资料存档，工程竣工档案资料送交甲方工程治理部一份存档。

4、按施工组织设计及甲方等有关部门的要求，自觉做好安全工作，自觉承受甲方及上级有关部门的检查和指导，做到安全生产，杜绝人身设备等安全事故的发生。乙方施工期间本工程消失的一切安全事故(即人身重伤事故、重大机械设备损坏事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大环境污染事故和重大垮(坍)塌事故、大面积传染病和集体食物中毒事故等，包括但不仅限于以上内容)、质量事故及违约罚款，均由乙方担当一切费用和责任，并承受甲方的罚款和各项惩罚。

5、按施工平面布置图布置现场，搞好现场文明施工，工程交工前负责施工范围内已完工程的成品爱护。

6、对乙方责任造成的工程质量问题无偿修理和返工，对甲方与建立单位合同商定的保修期间内的保修工程无偿保修。

7、积极协作甲方催要工程款。

8、甲方与业主所签订合同中承包人的义务、责任，对本合同中的乙方均具有约束力。

9、乙方人员施工中发生的人身及设备事故和工作时间以外及施工现场外的任何意外损害事故，由乙方担当全部责任和全部费用，并全部担当各方罚款。

10、乙方不得将承包的本工程以任何形式再转包或分包给任何单位，否则乙方承受甲方的罚款及经济损失。

11、乙方必需每月准时足额发放其在本合同工程中施工的全部人员的工资，否则在乙方担当责任的前提下，甲方有权从乙方应得任何工程款项中扣除应发员工工资相等的款项，代乙方直接发放到被拖欠者手中，此款项作为甲方向乙方的拨付工程款，乙方予以成认并办理财务手续，承受甲方惩罚。

九、进度规划及工期掌握：

严格根据招标文件要求和投标文件承诺的工期施工，如因乙方缘由未能按时完成，甲方经要求无效后，可实行坚决措施直至终止合同，由此发生的各种费用均有乙方负责，因乙方缘由造成的本工程工期延误，乙方应全局部摊建立单位对甲方的罚金，甲方还按企业内部规定加罚乙方。

十、质量检查与验收：

1、乙方应严格按现行施工标准标准及图纸要求施工，自觉承受建立单位、质量监视站、监理及甲方的检查，并对检查查出的问题，自觉整改返工，由于乙方缘由导致的工程质量事故由乙方负全部责任和担当全部费用。

2、阶段验收，应在资料合格自检合格的根底上通知有关部门验收;竣工验收应在甲、乙、建立单位初验到达规定等级后，由乙方递交竣工报告，报请质量监视部门评定等级。如达不到合格要求的等级，乙方应担当甲方对建立单位合同商定或文件规定的罚金和损失，乙方还应根据甲方内部规定承受惩罚。

十一、安全文明施工：

1、乙方应建立在安全施工保证体系，设专职安全员，制定安全施工生产治理制度和安全文明生产责任制度，并按规定实行严格安全防护措施，在施工中发生的一切安全事故，乙方应负完全责任和担当一切经济损失，包括各级罚款。

2、发生重大伤亡事故，乙方马上通知甲方，如有隐瞒不报，除担当责任外，根据规定赐予经济惩罚。现场到达滕州市安全文明工地标准。

十二、工程保修：

按甲方同建立单位合同商定的保修期(没商定的按有关部门颁发保修方法)从工程正式办理竣工验收之日起算起，保修期内保修范围乙方应无条件无偿保修，待保修期满建立单位将保修金返还给甲方后，再由甲方返还给乙方。

十三、补充条款：

1、乙方必需保证工程质量、工期、安全，因乙方缘由造成的业主、监理等对甲方的各类罚款，均由乙方担当。另外甲方将酌情对乙方进展惩罚。

2、水电费、临设等均由乙方担当。

3、保修金按甲方与业主签订合同的保修条款规定，由乙方担当。

4、施工过程中的资料费、试验费等应由乙方担当的局部，全部由乙方担当。

5、本合同不详、表述不到位的全部执行甲方与业主签订的合同。

十四、其他事项：

1、本合同一式四份，甲方一份，乙方一份，自双方签字盖章后生效，至工程交付建立单位使用、双方内部结算、财务结算、工程款交付完毕后，除保修款仍旧有效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款失效。

2、本合同条款双方应严格遵守，如有违约，由违约方担当一切损失及责任。

3、本合同在有效期间内消失争议和纠纷时由双方协商调解，如调解不成，须在甲方所在地的仲裁部门进展仲裁或法院诉讼。

4、双方在签订本合同的同时须签订《安全生产治理协议书》、《消防安全协议书》。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承包合同篇2

原告：XXX，女，汉族，XXX年6月9日诞生，住安徽省XXX，电话：XXX。

被告：XXX，男，汉族，XXX年X月14日诞生，住XX，电话：XXX。

恳求事项：

1、判令解除原被告之间的《承包出租车协议》；

2、判令被告返回原告交付的包车押金8万元；

3、本案诉讼费用由被告担当。

事实和理由：

XX年X月X日，原实行签订《承包出租车协议》，商定被告将皖XXX号出租车交由原告承包经营，双方对相应的权利义务进展了商定。现由于原告身体缘由导致无法实际履行承包出租车协议，因与被告协商未果，依据合同法第九十四条的规定，特诉至贵院，恳求法院查明事实，依法支持原告的诉讼恳求。此致

合肥市瑶海区法院

具状人：

年月日

承包合同篇3

包方:____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________

承包方:___________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________

双方依据中国有关法律规定,在合法自愿根底上,经协商签订本合同,共同遵守。

第一条承包形式为上交利润递增包干。

其次条承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。

第三条上交利润数额

1.承包方上交利润包干基数为___元。

2.承包方按____递增____%比例上交利润。

3.承包方上交利润时间按____计算,即___年___月交___元;__年___月交___元;__年__月交__元;___年___月交___元;__年___月交___元。

第五条国家指令性产品供给规划和生产规划

第六条主要经济技术指标

1.__年末固定资产原值____万元,承包期间固定资产增值总额为___万元,其中__年__万元;__年__万元;___年___万元;___年___万元;___年___万元。

2.国家资产的维护___________;设备完好率____%;固定资产净值率___%。

3.新产品开发____项,主要新产品是___。

4.承包期间技术改造投资总额___元;___年为___元;__年为___元;___年为___元。

5.产品质量要求________。

6.主要物资能源消耗指标_____。

7.安全生产和双保指标_______。

8.出口创汇指标________。

9.产值指_____________

10.上交利润_______________。

第七条贷款归还,

承包前的债权债务处理:_________。

第八条双方权利和义务

(一)发包方:

1.应按承包合同规定,监视企业治理好资产,监视企业依法经营,照章纳税,履行合同;做好指导、协商、效劳工作。

2.承包方因经营治理不善,在____时间内完不成上交利润____%,或严峻违法经营,或____的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。

3.按合同规定兑现奖罚条款。

(二)承包方:

1.承包方的经营者____是企业在承包期内的法定代表人,对企业的生产经营治理活动负有全面责任,根据《中华人民共和国全民全部制工业企业法》第45条规定行使职权。

2.在国家法律、政策、规划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营治理系统。

3.承包方必需遵守国家法律,执行国家政策和规划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的安排关系。

4.承包方完成或超额完成承包指标时,分别以下状况,对企业经营者进展嘉奖(1)_________。(2)______.(3)____.

5.承包方完不成承包指标时,分别以下状况,对企业经营者进展惩罚:(1)_____________。(2)____________(3)_______________。

第九条违约责任

1.发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交利润或延长承包期限。

2.承包方完不成上交利润指标,除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外,缺乏局部以企业资金补足。

第十条解决合同纠纷的方式:

执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按()项处理:

(1)由____仲裁委员会仲裁。

(2)向____人民法院起诉。

第十一条双方商定的其他事项本合同自____起生效。

合同正本一式两份,发包方、承包方各执一份,副本一式____份,分送____,____,____。

发包方:____

法定代表人:______年___月___日

承包方:___

法定代表人:_____年___月___日

承包合同篇4

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方供应保洁效劳达成以下协议：

第一章:效劳得内容和要求

123整栋楼楼层卫生，厂区内卫生，旧件分类。保证厂区内干净。

第一款：乙方为甲方供应保洁效劳得地址为：

陕县神泉路中段鑫泰汽车修理厂

其次款：乙方为甲方供应保洁效劳得范围为：

全部厂区内卫生。

第三款：效劳标准为

每月支付保洁承包费650元

第四款：工期为20xx年年4月15日至20xx年4月15日止，为期365天。

第五款：乙方实行全承包得方式为甲方供应效劳。

其次章：甲方得权利和义务

第一款：按商定得时间让乙方人员准时进入施工现场。

其次款：确保乙方供应效劳时，不得有阻碍乙方效劳得行为。

第三款：指派专人负责联系、协调、监视、检查、验收乙方得清洗工作。

第四款：负责免费供应乙方清洁工作所需得水电及清洁用品得正常供给，以保证乙方工作得顺当进展。

第三章：乙方得权利和义务

第一款：按本合同得要求，准时到达作业现场，按时完成效劳工作。

其次款：负责效劳人员各种技能培训及安全、内保、防火、防盗学问教育，并教育效劳人员遵守甲方得各项规章制度。

第三款：积极与甲方协调、协作，并依据甲方得要求，不断改良、提高清洗效劳质量。

第四款：清洁后得结果要到达质量环境体系得相关标准。

第四章：合同金额及付款方式

第一款：金额合计：每年支付人民币7800元柒仟捌佰元整(月650元)

其次款：付款方式：现金

第三款：付款时间：甲方应于乙方每月15日左右付清乙方工程款。

第五章：违约责任

如因乙方有状况对甲方公司得保洁造成延时没有进展清扫得，或有其他状况需要离开甲方工作单位得，应有乙方提前3个月通知甲方。不得擅自影响甲方保洁工作。如有违约，支付年承包费得百分之三十。

第一款：因不行抗力导致本合同不能履行时(如下雨等)，双方互不担当违约责任。

其次款：在不行抗力消退后，双方连续履行本合同。

第七章：未尽事宜及争议得解决

第一款：本合同必需由双方法定代表人签字，并加盖公章(或摁手印)。

其次款：本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三款：本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决，协商未果，均可向甲方所在地人民法院起诉。

第四款：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：XX鑫泰汽车修理厂

乙方：

盖章：盖章：

承包合同篇5

托付方(甲方)：

承包方(乙方)：身份证：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方打算托付乙方对承包内容进展供货及安装施工。为保证工程顺当进展，特签订本合同(包括本合同附件及部全部补充合同)，以便共同遵守。

第一条:工程概况

1.工程名称:

2.工程地址:

其次条:工程价款

双方以共同协商的各种材料价格定价，其材料款支付由以下第五条：付款方式为准。

第三条:产品规格及单价

第四条：工程施工

1.乙方应尽量供应给甲方需要的施工材料及辅料，如有意拖延耽搁施工时间，一方责任自负。。

2.乙方应尽量根据甲方验收标准及工程期限施工。

3.甲方施工过程中所遇乙方材料质量问题，乙方负责误工费及材料款。

第四条:质量要求

工程使用主要材料的品种、规格需双方认可。材料质量需按原厂实物为准。

第五条：付款方式

甲乙双方在合同生效起，支付乙方诚意金，材料款按每个月底工程量的60%，工地完工后付材料款35%，剩余5%待验收完成后一月内付清。

第六条：工程工期

双方根据详细状况协商。

第七条：工程验收

甲方按95%合格率予以验收，对不合格处提出整改意见。乙方应按要求予以整改。

第八条：其他事项

第九条：争议解决

双方在履行本合同过程中若有争议可协商解决，协商不成可向当地人民法院起诉。

第十条：合同的变更和终止

合同的变更和终止需经双方协商;任何一方擅自变更或终止本合同应担当因此给对方造成的损失。

第十一条：合同生效

1.本合同和合同附件向双方盖章或签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等法律效力。

3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方各份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承包合同篇6

甲方：

乙方：

为了提高堰塘利用率，加快经济进展，依据国家有关规定，根据自愿、公平、公正的原则，甲、乙双方就堰塘承包事宜，经协商特签下以下协议：

一、承包堰塘地地址范围及面积：卓营五组，东至路边，西至南北排水沟，南至路边，北至东西排水沟，__________________________,面积为__________亩。

二，堰塘租赁用途：乙方依据需要自主开发。

三，承包时间：自年月日至年月日起，共计年，租赁期间若政府征用或商业开发，乙方在堰塘上的投入、附属物归乙方全部。

四、承包费用及支付方式：此堰塘承包费为_____元/年。乙方应在每年的1月1日前将承包费交给甲方，逾期不交，乙方应向甲方交罚1000元的滞纳金。

五、违约责任：此协议签订后，甲乙双方如有违约，将双倍赔偿对方的经济损失。

六、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商达成的补充协议与本合同具有同等效力。

七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方（签字）：乙方（签字）：

年月日

承包合同篇7

甲方：

乙方：

甲方同意将停车位发包给乙方承包治理，经双方友好协商，签订本合同。

一、承包范围：小区全部停车位

二、承包价：每年元整。

三、承包期限：伍年(年月日至年月日)

四、付款方式：按年支付承包价，每年月日前由乙方向甲方财务部门交付承包费用。

五、在签订合同之日起，甲方与月日交由乙方治理

六、甲方的义务：

1.负责车辆车位经营许可证的申领，购置车辆车位发票及代缴发票税。

2.对乙方制定的车辆治理制度和公布相关的通知、通告进展审核、未经甲方审核批准的信息不能公布和实施。

3.甲方有义务协作乙方工作。

4.供应完善的消防设施。

七、乙方的义务：

1.遵守国家政策法规和甲方的相关治理制度，制定和完善车辆治理制度，应尽职尽责，保管好停放在停车场的车辆。

2.按国家物价部门核准的车辆收费标准执行。

3.承包后立即统一更换月牌和停车牌。

4.乙方必需协作甲方工作。

5.按物业公司治理制度、员工守则、效劳标准。