更换施工单位的三方协议书_第1页
更换施工单位的三方协议书_第2页
更换施工单位的三方协议书_第3页
更换施工单位的三方协议书_第4页
更换施工单位的三方协议书_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

更换施工单位的三方协议书协议书甲方：（原施工单位名称）乙方：（新施工单位名称）丙方：（监理单位名称）鉴于：甲方与乙方原先签订的施工合同存在一定的问题，导致甲方对原施工单位的施工质量和工期等方面提出了严重的质疑，并且已经发生了一系列的纠纷。为了解决上述问题，甲方、乙方和丙方经协商一致，特订立本协议，以保证工程能够顺利进行。一、协议内容1.1甲方同意解除与原施工单位签订的施工合同，并支付相应的解约违约金。1.2乙方同意接替原施工单位继续承担工程的施工任务，保证按照原合同约定的质量要求、工期安排和费用标准进行施工。1.3丙方作为监理单位，负责对乙方的施工过程进行监督和管理，以确保工程施工的合规性和质量。二、施工合同解除及违约金支付2.1甲方与原施工单位签订的施工合同解除，双方自愿解除合同，解除合同生效后，甲方应支付原施工单位违约金，违约金数额为合同总价的百分之十。2.2违约金支付方式为：甲方应在本协议签订之日起五个工作日内，将违约金支付至原施工单位指定的银行账户。2.3甲方与原施工单位就其他问题的纠纷，双方同意通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。三、新施工单位的责任和义务3.1乙方在接替施工任务后，应严格按照原施工合同的要求进行施工，保证施工质量达到或超过原合同约定的标准。3.2乙方应按照原合同约定的工期，合理安排施工进度，并保证施工的顺利进行。3.3乙方应遵守相关法律法规和施工安全规范，确保工程施工过程中不发生任何安全事故。3.4乙方应及时向甲方和丙方提供工程进展情况和施工质量报告，接受丙方的监督和检查。四、监理单位的权利和义务4.1丙方作为监理单位，有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保施工质量和工期符合合同要求。4.2丙方应及时向甲方和乙方提供监理报告，对施工中存在的问题提出意见和建议，并监督乙方及时整改。4.3丙方应保持公正和客观的立场，不得偏袒任何一方，维护施工合同的合法权益。五、违约责任与争议解决5.1乙方如未按照本协议约定履行义务，导致工程质量不达标或工期延误，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的损失。5.2本协议的解释、效力和争议解决均适用中华人民共和国法律。5.3甲方、乙方和丙方如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，则提交有管辖权的法院解决。六、协议生效及变更6.1本协议经甲方、乙方和丙方签字盖章后生效，自签署之日起执行。6.2对于本协议的任何修改或补充，应经甲方、乙方和丙方协商一致，并以书面形式记录。本协议一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份，具有同等法律效

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 各类标准

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论