标准施工合同范本2018_第1页
标准施工合同范本2018_第2页
标准施工合同范本2018_第3页
标准施工合同范本2018_第4页
标准施工合同范本2018_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

标准施工合同范本2018甲方：____________________________乙方：____________________签订日期：年月日第1页/共8页发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定，发包人应该办理法律规定由其办理的许可、批准或备案。这些许可和批准包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等。发包人还应该协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围：第2页/共8页4.工程规模及结构特征：5.工程立项批准文号：二、工程施工期限合同约定总工期共_______天；开工日期：年月日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：年月日三、工程总价款及结算的方式1.币种：__________；合同总价（大写）：_________________________元；（小写）：￥_______________元。时间与期限本合同规定的保修期为____年，自工程竣工验收之日起计算。在保修期内，如发现工程质量问题，承包人应立即进行修复，修复后再次验收合格方可结束保修期。保修期内，因工程质量问题而产生的费用由承包人承担。本合同约定的保修期属于质量保证期，保修责任包括但不限于修复、更换、返工等。保修期满后，如未发现质量问题，保证金应按约定退还给甲方。如发现质量问题，保证金将用于修复，并在修复后再次验收合格方可退还。八、违约责任任何一方违反本合同约定，均应承担相应的违约责任。违约方应赔偿对方因此受到的经济损失和其他损失。九、争议解决本合同的履行和解释适用中华人民共和国法律。因本合同引起的争议，由双方协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。十、合同生效本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论