北京建筑施工合同（4篇）

第2页共2页北京建筑施工合同(甲方)：(乙方)：甲方现将一台塔吊转让于乙方。现签订此建筑施工起重机械转让合同如下：第一条：塔机情况：本次转让共计一台塔吊，机械设备具体情况如下：1、QTZ63C塔机是山东乳山乳塔建筑机械有限公司____年月生产，出厂编号：_____。第二条：塔机价格：经双方协商塔机的转让价为人民币____万元整。第三条：权利义务：1、甲方向乙方转让塔机时向买受人提供塔机证件;说明塔机的现状。2、乙方在购塔机时应认真检查甲方所提供的塔机证件、手续是否齐全、并且应对所购塔机的功能及外观进行认真检查、确认。乙方在购买该塔机后，负责塔机的维修。第四条：结算方式及期限：乙方将塔机验收合格后，支付贰拾贰万元给甲方。第五条：合同文本：本合同一式两份，双方各执一份。第六条：合同效力：本合同经买卖双方签字盖章后生效。第七条：违约责任：按(民法典)参照执行;解决合同纠纷的方式：双方友好协商，协商不成时任何一方可向所在地仲裁或向所在地人民法院起诉。(甲方)：(乙方)：联系电话：_____联系电话：_____签定时间：____年____月____日签定时间：____年____月____日北京建筑施工合同（二）出租人：签订地点：承租人：签订时间：____年____月____日根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件)：第二条租赁物资的用途及使用方法：第三条租赁期限：自____年____月____日至____年____月____日。共计____天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前____日内，重新签订合同。第四条租金、租金支付方式和期限租金收取的标准：租金的支付方式和期限：第五条押金(保证金)经双方协商，出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法：第七条租赁物资的保管与维修一、承租人对租用物资要妥善保管。租赁物资退还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由人负担。第八条出租人变更一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。二、在租赁期间，承租人不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。第九条租赁期满租赁物资的返还时间为：_________________。第十条本合同的解除条件：___________________________。第十一条违约责任一、出租人违约责任：1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金____%的违约金。4.其它违约行为。二、承租人违约责任：1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。4.其它违约行为。第十二条争议的解决凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十三条其它约定事项。第十四条本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。第十五条本合同一式____份，合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租人(签章)承租人(签章)：住所：__________邮政编码：住所：__________邮政编码：委托代理人(签名)：_____委托代理人(签名)：_____电话：__________传真：_____电话：_______________传真：开户银行：__________账号：开户银行：__________账号：北京建筑施工合同（三）承租方：_____出租方：_____根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要,租赁乙方施工机械，经甲乙双方友好协商,就租赁机械设备事宜签订协议如下,以便共同遵守。一、租赁机械设备明细：_____二、租赁使用地点：_____三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时,且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止,乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。四、机械设备租赁形式及结算方式：1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，月租金为人民币大写：____元/月，某些机械设备租赁时间不满整月时，按实际使用天数结算，多退少补。日租金=月租金/30天2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责3、租金的结算方式：甲方原则上每月对乙方进行租赁费结算一次,如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难,同意相对延迟支付如若甲方还需增加机械设备,费用结算随本合同规定支付4、乙方须配备合格的司机并持有效的本机操作证,二十四小时随叫随到，以保证甲方施工需要。司机住宿、工资、伙食费用等由乙方负责。五、甲乙双方的权利和义务1、机械设备在租赁期间,乙方机械司机要服从甲方的工作安排，因乙方司机不服从甲方的安排,甲方有权要求更换司机和终止合同。司机在作业期间对机械设备和自身安全负全责。严格按照机械设备操作规程操作，不得违规，否则由此引发的一切安全事故均由乙方负责,费用自理2、乙方负责机械设备的维修、保养等及其相应费用，完好率每月不低于28天,每低于一天从月租金扣除一天,确保甲方工程施工正常进行承租期间机器设备用油由甲方承担3、甲方提供工程施工场地,并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件4、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责5、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要,在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时，应提前采取措施，保证甲方工程的正常施工6、乙方的机械设备管理人员和司机必须服从甲方的管理,严格遵守甲方的各项管理制度7、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。六、违约责任：、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意,任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定,将负责赔偿对方因此而带来的一切损失2、有关本合同一切争议,甲乙双方应该根据相关法律的有关条款友好协商解决3、本合同壹式贰份,甲方执壹份、乙方执壹份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。甲方甲方：_____乙方：_____代表人：_____代表人：_____电话：_____电话：_____身份证号码：_____身份证号码：_____日期：_____日期：_____北京建筑施工合同（四）发包人(全称)：_____承包人(全称)：_____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：_____二、工程承包范围承包范围：_____三、合同工期：开工日期：_____竣工日期：_____合同工期总日历天数____天四、质量标准工程质量标准：_____五、合同价款金额(大写)：_____元(人民币)￥：____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。发包人：(公章)_____承包人：(公章)_____住所：_____住所：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代表人：_______________委托代表人：_______________电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____