工程款支付承诺书3

PAGEPAGE1工程款支付承诺书（精选五篇）第一篇：工程款支付承诺书在社会发展不断提速的今天，我们都跟承诺书有着直接或间接的联系，承诺书是签署人内心真实意愿的表示，忌搞形式、走过场，忌出于无奈。那要怎么写好承诺书呢？以下是小编帮大家整理的工程款支付承诺书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。工程款支付承诺书范文篇1XXX：我公司负责开发建设的工程进入投标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织投标工作，并在此郑重承诺：我公司承诺对于本工程的工程承实施过程中，愿垫付工程款达到合同额的30%。按照承诺，合同进度付款条件相应修改。特此承诺。承诺人：XXX时间：XXXX年XX月XX日工程款支付承诺书范文篇2甲方：山东xx国际大酒店有限公司乙方：济宁市xx广告装修工程有限公司因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：XXX（小写：XXX）。二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于20XX年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%日支付逾期金。五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。甲方：山东xx国际大酒店有限公司乙方：济宁市xx广告装修工程有限公司甲方代表签字：XXX20XX年XX月XX日乙方代表签字：XXX20XX年XX月XX日工程款支付承诺书范文篇3由承包，经双方协商，部分工程与联合经营。经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺诈。自愿给等人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为m3，劳务费用为元/m3（税后），在缴纳保证金的同时，支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金（税后）元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。承诺人：收款人：身份证号：电话：电话：年月日工程款支付承诺书范文篇4珠海市建设工程招标投标管理中心：我公司负责开发建设的＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。开发单位名称（盖章）年月日工程款支付承诺书范文篇5xx建筑工程有限公司：我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至20XX年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺昆明恒信房地产开发有限公司20XX年xx月xx日工程款支付承诺书范文篇6xxxxxx公司：鉴于我公司是贵公司的供应商，为确保贵公司向我公司采购的产品符合法律、法规及合同约定，同时使向我公司采购的产品不侵犯任何第三方的知识产权，现我公司就供应贵公司之产品，做出以下承诺：1、我公司承诺向贵公司供应的所有产品，包括之前已经供应的.产品和未来将要供应的产品，不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形，包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利。2、我公司承诺供应的产品，如含有商标、专利或著作权等内容，我公司为合法的权利人或授权许可人。3、我公司承诺如涉及我公司向贵公司供应的产品被第三方起诉侵权并要求贵公司承担赔偿责任或其他责任的，我公司承担贵公司因此遭受的全部损失，包括但不限于对第三方作出的赔偿、行政处罚、律师费、应诉成本等，同时，贵公司有权退回侵权产品，并要求支付相当于侵权产品货款同等金额的违约金。4、本承诺书适用于签署前和签署后，所有我公司与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品。即使双方合作关系终止，本承诺书仍然有效。5、如双方因此发生纠纷，有权管辖法院为深圳市xxx区人民法院。6、本承诺书签署于_____年___月___日。承诺人：____________________（盖章）法定代表人（签字）：____________工程款支付承诺书范文篇7我单位投资修建的广元市第三人民医院门诊综合楼工程项目，应付工程款均按合同约定支付到位，没有拖欠的情况。现承诺，如因拖欠工程款而引发拖欠农民工工资投诉、上访，由我单位承担责任并及时处理到位。特此承诺。承诺人（签章）年月日工程款支付承诺书范文篇8承诺书本人（身份证号码：），为项目班组负责人。今收到项目部工程款（大写：），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。承诺人：见证人：日期：年月日工程款支付承诺书范文篇9文昌市住房和城乡建设局：为了保障农民工的合法权益，维护社会稳定，本单位在工程建设中，郑重承诺：1、建设单位在工程建设过程中按工程进度或合同约定及时拨付工程款，不拖欠工程款。2、施工单位保证按时足额支付农民工工资，不拖欠农民工工资。3、若出现拖欠农民工工资时，可从我单位交存的工资保证金中先予支付。4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受市人力资源和社会保障行政部门和市住房和城乡建设局主管部门依照有关规定作出的任何处理(处罚)决定。建设单位(盖章)：施工单位(盖章)：单位负责人(签字)：单位负责人(签字)：日期：工程款支付承诺书范文篇10致：招标人我单位向贵公司郑重承诺：如果我单位中标本项目由我单位组织施工，绝不分包、不转包。如发现我单位有分包现象，招标人可立即终止合同，且责任与损失由我单位负责。投标人：xx装饰集团有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）时间：20XX年11月11日【工程款支付承诺书范文10篇】相关文章：1.工程款支付承诺书范文5篇2.工程款支付承诺书范文3.工程款还款承诺书4.工程款支付合同范本5.工程款专用承诺书模板6.工程款承诺书怎么写7.无拖欠工程款承诺书8.无拖欠工程款情形的承诺书第二篇：工程款支付承诺书工程款支付承诺书陕西安康恒鑫建设工程有限公司：我公司负责建设的石泉县后柳柏桥上、下浆砌石砌筑工程在开工后至施工完成过程中，我公司将承诺做到以下几点：1、保证工程施工过程中质量验收合格及人员机械安全；2、在工程完工后，我公司将支付全额人工工资及机械费用；3、后期在使用过程中由于我公司施工质量问题所造成的损坏我公司将及时修复，如未及时维修或在维修过程中产生需要赔偿情况，我公司将全额负责赔偿款项；4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。开发单位名称（盖章）年月日第三篇：20XX工程款支付承诺书20XX工程款支付承诺书工程款支付承诺书致江西龙马建设工程有限公司：施工班组负责人：身份证号：我施工班组承接西龙马建设工程有限公司承建的项目（原三都植物油厂处旧城改造）工程分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹-事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。特此承诺！作业班组承诺人：年月日注：后附作业班组承诺人身份证复印件工程项目付款承诺书由承包，经双方协商，部分工程与联合经营。经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺诈。，自愿给等人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为m3，劳务费用为元/m3（税后），在缴纳保证金的同时，支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金（税后）元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。此据承诺人：收款人：身份证号：电话：电话：年月日14工程款支付承诺书xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx：我单位负责建设的工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。招标单位名称:(盖章)年月日工程款付款协议书甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于20XX年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司甲方代表签字：乙方代表签字：20XX年月日工程款支付承诺书本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；2．因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的；3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。法定代表人签字（签字）：投标单位名称（章）：20XX年3月15日第1/1页工程款支付承诺书珠海市建设工程招标投标管理中心：我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。开发单位名称（盖章）年月日第1/1页第四篇：工程款支付承诺书工程款支付承诺书北京市建设工程招标投标管理办公室：我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。开发单位名称（盖章）年月日第五篇：20XX工程款支付承诺书20XX工程款支付承诺书范文工程款支付承诺书范文本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；2．因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的；3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。法定代表人签字（签字）：投标单位名称（章）：20XX年3月15日工程款支付承诺书云南宸业建筑工程有限公司：我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至20XX年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺昆明恒信房地产开发有限公司20XX-04-16同意昆明恒信房地产开发有限公司此承诺。云南宸业建筑工程有限公司20XX-04-16工程款支付承诺书xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx：我单位负责建设的工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。招标单位名称:(盖章)年月日工程款支付承诺书北京市建设工程招标投标管理办公室：我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。特此承诺。开发单位名称（盖章）年月日工程承包人付款承诺书承诺人:xx-x,男,汉族,住xx市xx镇xx村。承诺人承包xx建筑工程有限公司“xx花苑”1标段项目瓦工所有工程,止年前承诺人仅完成所有工程的70%,且该工程现并没有竣工验收,而按双方合同约定,只有在工程竣工后,承诺人方可付收工程承包款的70%,现承包人需支付所有农民工年前工资,确保工人渡过祥和春节,特商请发包人提前支付工程款,承诺人并作如下承诺:一、承诺人本次所收到的xx万元及年月日所受到xx万元工程款系xx安置区3#、4#楼的工程尾款和“xx花苑”工程竣工验收后的从发包人处应付款,即发包人在给付70%工程款时予以扣减,结算;二、承诺人承诺受到该款项时,用于支付其所有农民工的工资,不得挪作他用,保证所有农民工均能足额、及时领到,并保证承诺人本人及其所有农民工均不到工地及发包人单位#url#、家庭处索取任何工程款及其他名义追索,否则,承诺人不仅赔偿损失,并且支付发包人人民币xx万元,出现此种情形时,发包人有权在工程款中直接扣减;三、承诺人承诺在收取此款后,并保证承诺人本人及其所有农民工均不到政府、社会保障等行政机关进行上访、信访,保证年前施工队伍稳定,社会和-谐,否则,出现此种情形时,发包人有权在工程款中直接扣减;本承诺书由xx建筑工程有限公司、xx市公安局xx分局xx派出所共同监督执行。见证单位:承诺人:年月日班组支付工程款承诺书致江西龙马建设工程有限公司：施工班组负责人：身份证号：我施工班组承接西龙马建设工程有限公司承建的项目（原三都植物油厂处旧城改造）工程分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹-事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。特此承诺！作业班组承诺人：年月日注：后附作业班组承诺人身份证复印件建设工程农民工工资支付承诺书发包人（全称）：承包人（全称）：劳务分包人（全称）：太湖新城综合管沟机电设备安装工程于年月日竣工。根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，经三方协议，现就农民工工资支付事宜承诺如下：一、发包人承诺在竣工之日起1个月内按合同约定向承包人支付工程款。二、承包人承诺在收到工程款后10日内付清全部农民工工资。三、劳务分包人承诺在收到农民工工资后5日内全部如数发到农民工本人。四、期间如发生拖欠农民工工资现象，按以下方式处理：1、发包人按合同约定支付工程款的