建设工程施工合同

—建设工程施工合同建设工程施工合同1

发包人（全称）XXXXXXXXXXXXXXXXXX

承包人（全称）XXXXXXXXXXXXXXXXXX

按照《民法典》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原则，双方就以下建设工程施工事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

工程内容：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

工程立项批准文号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

资金来源：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

二、工程承包范围

承包范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

三、合同工期

开工日期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

竣工日期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

合同工期总日历天数XXXXXXXXXXXX天。

四、质量标准

工程质量标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

五、合同价款

金额（大写）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX元整（人民币）。

￥：XXXXXXXXXXXXXX元（人民币）。

六、组成合同的文件

组本钱合同的'文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、标准及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：XXXXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXXX日

合同订立地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

本合同双方商定后生效。

发包人：XXXXXXXXXX承包人：XXXXXXXXX

日期：XXXXXXXXXXXX日期：XXXXXXXXXXXX

建设工程施工合同2

工程名称：祥隆万象城六区地下室、住宅工程

甲方：烟建集团有限公司第三建筑安装分公司

乙

甲方（总承包人）烟建集团有限公司第三建筑安装分公司乙方（劳务分包人）依据《合同法》、《建筑法》、《房屋建筑和市政基础设备工程施工分包管理方法》及有关法律法规，遵循公平自愿、公正和老实信誉的原则，双方就工程施工劳务作业分包事项，协商全都，订立本合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、结构类型：

4、建筑面积及层数：约33000平方米，地上18层地下一层

二、劳务作业分包工程

1、分包工程内容：工程施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件触及的基础、主体结构（包括二次结构）施工的钢筋（包括全部钢筋加工、安装、联结及焊接）模板、混凝土、脚手架扎拆（包括悬挑脚手架的各种预埋、安装及固定、装饰阶段脚手架及立面水平防护措施的维护、清理、刷油和最终撤除、钢管分类堆放）烟气道安装、后浇带、止水螺栓切割修补打磨、内外剪力墙对拉螺栓PVC管切割封堵、砌体（含钢丝网、植筋、构造柱、过梁、压顶）人工辅助回填土、基槽清理、基坑降排水等一切地基基础、结构主体施工和市级安全文明示范工地施工（施工范围内的全部场地硬化、场地以及内外道路卫生、临建及围挡搭设、撤除、临边、洞口防护等）防护栏杆安拆、料台（包含施工电梯或物料提升机料台及钢管支撑架体）的安拆、场地平整、周转器材进出场装卸车、各种机械装备防护棚和基础及临建设备基础的施工、各种铁件（钢板止水带、对拉螺栓等）的安装、各种预埋件的预埋（包括塔吊及物料电梯的地脚螺栓、附着铁件、工程施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件触及的预埋）预留洞的预留、预留洞口的后期封堵、塔机指挥、电工、门卫、帮助现场实验取样（包括钢筋、砼试块制作等）主体结构通过市优质结构验收、省级安全文明示范工地验收等。

2、施工现场质量、安全等不达标需整改的费用由劳务分包方负责；如发生罚款，外部主管部门惩罚的款项，劳务分包方XX%负责；内部相关部门惩罚的款项，劳务分包方200％负责。

三、履约担保

乙方需向甲方提供合同价款%的履约保证金。履约保证金从甲方向乙方支付（含中间支付）的合同价款中按比例扣留。分包工程验收合格后一个月内，甲方将履约保证金转为工程款。

若乙方违约或由于乙方原因导致合同无法连续履行时，履约保证金不予返还，且甲方有权重新选择他人完成合同盈余部分的内容，并根据乙方投标时的价格和当地当期实际市场价格（二者比拟，以高者为准），将盈余部分的.工程款（包括相应的管理费、税金、安全文明施工、低值易耗辅材、小型装备）从结算中扣除。

四、合同价款与支付

1、价钱一次性包死，不再计取其它一切费用，工程量按现行《建筑工程建筑面积计算标准》（GB/T50353X20XX）计算建筑面积。

金额（大写）元（人民币）￥元（以甲方最终审计金额为准）乙方确认并同意本建设工程施工劳务分包合同商定的一切条款，乙方不得因工程所属的材料、供应品及装备价格的涨跌，或因与本合同施工有关的工资及其他本钱等费用的增加或者工程开工时间延后为由而要求调整分包价格。

2、合同价款调整：

当发生合同商定范围以外的工作内容、设计变更等需作合同价款调整的，其价款调整方法如下：

变更内容增减总费用占本工程费用±5%以内不予调整，若超过，则超过±5%部分按实调整。现场签证零工按70元/工日、工程内容变更发生的增减定额工日按03消耗量定额34元/工日计算。经甲方工程部主任工程师和工程经理签字并加盖工程部技术专用章确认后执行，否则视为无效。

3、工程量确认

3.1需现场确认的工程量，经甲方工程部施工员（或材料员）主任工程师和工程经理签字并加盖工程部技术专用章确认后执行，否则视为无效。

3.2乙方向甲方提交已完劳务作业量报告的时间：4、合同价款支付

合同价款的中间支付：次月10日前，甲方按审定后的月劳务费的支付给乙方（已扣留%的履约保证金和%的质量保修金）。

5、竣工结算：分包结算经甲方审核签章后生效。主体验收合格后一个月内付款不少于分包工程总造价的70％，工程竣工验收合格后一年内支付至分包工程总造价的90％（其中10%可以物抵顶）；余5%作为质量保修金，保修期满一年内付清。

五、施工工期

1、自20XX年X月X日止。

2、工期延误

2.1对于不行抗力、工程变更等原因造成工期延误，经甲方工程经理确认，工期相应顺延。

2.2非上述原因造成未按合同工期交工的，施工工期每延误一天，按合同价款的1%扣减乙方的结算价款。

3、工期提前

施工工期按合同商定期限每提前一天，按合同价款的%嘉奖。

六、质量与检验

1、按图纸设计的要求施工，质量、规格必需到达合格工程标准，并符合设计标准要求。主体到达市优质结构标准。砼墙板到达清水砼要求，不抹灰。

执行国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300X20XX）。本项分包工程详细执行质量验收标准（名称、编号）建筑地基基础工程施工质量验收标准（GB50202X20XX）混凝土结构工程施工质量验收标准（GB50204X20XX）砌体工程施工质量验收标准（GB50203X20XX）屋面工程质量验收标准（GB50207X20XX）建筑地面工程施工质量验收标准（GB50209X20XX）建筑装饰装修工程质量验收规（GB50210X20XX）等国家、地方现行施工标准、标准、规定，工程质量经有关部门核验，到达合格标准。达不到商定标准的，乙方应按甲方的要求返工。因乙方原因达不到商定标准的，乙方担当返工的费用，工期不予顺延。

七、其它

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。补充协议与本合同不全都的，以补充协议为准。

2、双方应主动协作办理房屋租赁登记备案手续。

3、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方均可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同自双方签字之日起生效，本合同一式X份，甲方执肆份，乙方执壹份，均具有同等效力。本合同生效之日，之前双方就房屋签订的《租赁合同》、补充协议自动终止。

5、本合同之附件均为本合同不行分割之一部分。

附件：以下无正文。

甲方（签章）XXXXXXXXXX乙方（签章）XXXXXXXXX

授权代表（签字）XXXXXXX授权代表（签字）XXXXXXXX

XXXX年XXXX月XXX日XXXX年XXXX月XXX日

建设工程施工合同3

在市场经济条件下，伴着社会法制建设的不断完善和社会法治意识的不断强化，“按合同办事”已成为工程建设领域公认的一中规律和要求。施工合同依据法律的约束，遵循公正交易的原则确定各方的权利和义务，对进一步标准各方建设主体的行为，维护当事人的合法权益，培育和完善建设市场将起着重要的作用。主要表如今以下四个方面：

一、明确建设工程发包人和承包人在施工阶段的权利和义务

《合同法》规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，受法律爱护”。施工合同的法律效力有三层含义：即双方都应认真履行各自的义务；任何一方都无权擅自修改或废除合同；假如任何一方违反履行合同义务。就不能享受相应权利，还要担当违约责任。

二、施行建设工程施工阶段监理的法定依据

依据《建筑法》第30条规定：“国家推行建筑工程监理制度。”

第31条规定：“建筑工程监理应当按照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金运用方面，代表建设单位实施监督。”在这些法定依据中，建筑工程承包合同，也就是施工合同中，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系是通过工程监理合同和施工合同，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系式通过工程监理合同和施工合同确立的，监理人对工程的监理是以施工合同为依据。

三、爱护发包人和承包人权益的.依据

《民法通则》第85条规定“合同是当事人之间建立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律爱护。”

无论是哪种情况的违约，权利受到侵害的一方，就要以施工合同为依据，依据有关法律，追究对方的法律责任；施工合同一经订立，就成为调解、仲裁和审理纠纷的依据。因此，施工合同是爱护建设工程实施阶段发包人和承包人权益的依据。

建设工程施工合同4

发包人（全称）XXX

承包人（全称）XXX

依据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原则，双方就本施工事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况：XXX道路硬化工程硬化面积约XXX平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为XX万元。

二、合同工期：工程在20XX年X月XX日前完工。

三、质量要求及奖惩措施：

1、确保合格（由村两委组织邀请专业人员验收），必需做到安全生产，文明施工。

2、村内主干线路面按四级大路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。

①水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。

②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标实验，其中粗骨料必需采纳碎石，并符合国家有关标准规定，依据材料各项指标和水泥的实际标号，选择协作比（水泥要有出厂证明、质保单）；施工中实验规程应严格按《大路工程水泥混凝土实验规程》，不合格材料不得进场施工。

③路面应实行横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工标准要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。

④混凝土铺筑后按施工标准要求养护；混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合标准和工艺要求。

⑤工程档案资料及实验资料送XXX村委会一份备查。

3、奖惩措施：承包人必需严格按有关标准、标准施工，确保工程质量。工程质量未到达合格必需无条件返工，担当返工损失，保质期为一周年。

四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚15CM单价为40元/平方米；工程量按实结算。

五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%；工程全面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金；暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。

六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。

七、奖罚措施：

1、工程在20XX年X月XX日前竣工。除不行抗拒因素外，拖延工期一天罚XXX元。

2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的'工程管理班子具体名册，要求工程经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款XXX元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。

3、承包人必需接受发包人的监督员监督，接受整改看法。

八、安全责任：

1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物；施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

2、承包人施工期间爆破作业人员必需持证上岗（三员三证齐全），并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。

九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

十、该工程质量保修责任与义务按20XX年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。

十一、本合同一式X份，承包人、发包人各执X份，XXX办公室存档X份。

十二、合同生效

合同订立时间：20XX年X月XX日

合同订立地点：XXX

本合同双方商定签字盖章后生效。

发包人：（公章）XXX承包人：XXX

代表：住宅：

电话：电话：

建设工程施工合同5

发包方（甲方）

承包方（乙方）

按照国家《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规，遵循公正、自愿、诚信互惠的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：志丹人事劳动局办公楼

工程地点：志丹城内

工程规模：框架结构层（），建筑面积约5227平米。

二、承包范围

1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程（至建筑物外墙皮）。注明：地下室层高3.6m，一、五层层高3.9M，二、三、四层层高3.3m。

2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯装备安装以外的安装工程，给排水安装工程不包卫生洁具。

3、图纸以内的工程：内外墙毛墙毛地（卫生间的墙地砖全做），外墙全部涂料。

4、图纸以外工程以实结算。

三、承包方式

依据乙方承包范围所含工程量，采纳每平方米造价承包方式承包，全部材料价格结算时，以市场实际价风格整。

四、工期

从20XX年7月10日至20XX年8月30日。

主体工程必需于20XX年完成。

工期延误的认定和处理

1、因甲方原因造成的延误，工期顺延，造成的损失由甲方担当。

（1）不具备开工条件，而要求乙方进场；

（2）未按商定时间提供图纸并组织图纸交底；

（3）未按时支付工程进度款。

2、因乙方原因造成的工期延误，工期不予顺延，延误10日不实施惩罚，超过10日每超一天罚5000元，每提前一天按工程量总造价的4％嘉奖给乙方。

3、甲乙双方均无过失和不行抗力造成工程的工期延误，工期顺延，甲乙双方互不担当经济损失。

⑴不行抗力：自然灾害、战争、政府行为；

（2）连续发生停水、停电、下雨，按实际天数顺延，一周内累计停水、停电、下雨，时间按每天8小时的.工作时分解天数予以顺延。

五、合同保证商定

1、为保证本合同顺当实施，双方商定乙方应向甲方交付合同保证金30万元，合同签订10日内甲方退回给乙方30万元保证金。

2、因设计变更造成的工程量增加，以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算。

七、工程款支付

1、开工付工程总造价的30％，作为工程的启动资金。

2、工程款按当月实际完成工程量的80％预付。

3、工程竣工验收合格后，15天内付至工程总造价的XX%

八、工程质量标准与验收

（一）本工程质量标准必需到达国家规定的合格工程验收标准

（二）验收要求

十、保修义务商定

保修义务与商定按国家规定与要求执行。保修金随房屋验收合格后一并交于物业管理，一年后退还乙方。

十一、争议的解决

本合同在执行过程中发生争议，双方应主动协商解决。协商无效时，双方均有权向延安仲裁委员会申请仲裁，发生的费用由责任方担当。

十二、合同的解决

本合同工程保修期满，款项结清后自行终止。

十三、本合同一式X份，甲、乙双方各执X份。未尽事宜双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十四、补充条款：

甲方（公章）XXXXXXX乙方（公章）XXXXXXX

法定代表人（签字）XXXXXXX法定代表人（签字）XXXXXXX

XXXXXXX年XXX月XXX日XXXXXXX年XXX月XXX日

建设工程施工合同6

甲方（托付人）XXXXXXX

乙方（检测机构）XXXXXXX

依据《民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循公平、自愿、公正和老实守信的'原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商全都，签订本合同。

第一条：工程概况

1.1工程名称：XXXXX道路工程

1.2工程地点：XXXXX县XXXXX乡

1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

1.4监督单位：

1.5开工日期：

1.6其它：

第二条：检测工程

甲方托付乙方的检测工程：

原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比实验□砼配比实验

其它：

第三条争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉。

第四条附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式X份，甲方执X份，已方执X份。

甲方（公章）XXXXXXX乙方（公章）XXXXXXX

法定代表人（签字）XXXXXXX法定代表人（签字）XXXXXXX

XXXXXXX年XXX月XXX日XXXXXXX年XXX月XXX日

建设工程施工合同7

发包人（全称）

法定代表人：

住宅：

联系电话：

承包人（全称）

法定代表人：

住宅：

联系电话：

风险提示：

发包人的相对义务

依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的答应、批准或备案，包括但不限于建设用地规划答应证、建设工程规划答应证、建设工程施工答应证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等答应和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能按时办理完毕前述答应、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《民法典》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原则，双方就建设工程施工事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、备注：

二、工程承包范围承包范围：

三、合同工期风险提示：

关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的'，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期XXXXXX年XXX月XXX日，竣工日期为XXXXXX年XXX月XXX日，合同工期总天数XXXX天。风险提示：工程质量未符合标准的归责。

因发包人原因造成工程质量未到达合同商定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未到达合同商定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同商定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。

四、质量标准工程质量标准：

依据XXXX有关验收标准合格。

五、合同价款工程总造价：

大写：XXXXXXXX元（人民币）XXXXXXXXXXXX元（人民币）

六、合同价款支付

1、合同签订XXX日内，甲方应付工程总造价的XXXX%给乙方；

2、钢架安装完成XXX日内，甲方再付工程总造价的XXXX%给乙方作钢构件材料款；

3、工程施工完毕验收合格，XXX日内甲方再付工程总造价的XXXX%给乙方作工程尾款。

七、发包人工作

1、委派XXXX为工地代表，联系电话：XXXX

2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并担当费用，有条件为乙方提供住宿便利。

3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。

4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应担当责任。

八、承包人工作

1、委派XXXX为工地代表，联系电话；XXXX

2、严格按图纸进行制作安装。

3、进入工地遵守甲方规章制度，担当自身造成的事故及因此发生的费用。

4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。

九、工程变更

1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方担当，延误的工期应相应顺延。

2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议触及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。

3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。

十、竣工验收

工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后XXX日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并担当工程保管及一切意外责任。风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中商定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同商定担当保修责任。

发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。

十一、修理责任

承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人运用的工程，在质量保修期内担当质量保修责任。风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时需要担当的责任，来催促各方真正履行应担当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

十二、违约责任

1、甲方不按本合同第六条商定的时间和数额支付工程款，甲方应从商定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并担当停工或工期延误及其损失责任。

2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3的违约金。

3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。

十三、争议的解决

1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决。

2、协商不成时，双方全都同意应向甲方所在地人民法院起诉。

十四、其他

1、发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。

2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循老实信誉原则，履行通知、帮助、保密等义务。

3、本合同正本XXX份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存XXX份。

4、双方依据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商全都后，可对本合同内容详细化、补充或修改，其效力同本合同。

发包人：托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：编码：XXXXXX年XXX月XXX日

承包人：托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：编码：XXXXXX年XXX月XXX日

建设工程施工合同8

发包方（甲方）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

承包方（乙方）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

依据《民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的详细情况，签订本合同。

第一条工程工程

（一）工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

（二）工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

（三）工程内容：XXXXXXX层栋，建筑面积XXXXXXX平方米，其它XXXXXXX。

（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：XXXXXXX。

（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必需另签合同。

（六）承包方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

第二条工程造价（预算或概算）

人民币大写：XXXXXXX万元，其中土建XXXXXXX万元，安装XXXXXXX万元。

工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。

第三条工期

（一）按定标规定工期为XXXXXXX天（日历天），自XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXXX日至XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXXX日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。

（二）开工前XXXXXXX天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为XXXXXXX。在履约过程中，依据变更设计所影响的工期或甲方责任、不行抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工XXXXXXX。

第四条工程质量标准和保修期

（一）工程质量标准按国家现行施工标准验收标准XXXXXXXXXXX。

（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。

第五条材料装备供应

（一）工程所需：材料及装备由XXXXXXX方选购供应至XXXXXXX场地（仓库）。

（二）工程所需：材料及装备XXXXXXX由方选购供应至XXXXXXX场地（仓库）。

（三）材料装备应附有出厂合格证明。如一方对材料装备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由选购方担当。

（四）工程材料和装备差价的处理方法：XXXXXXXXXXXXXXXX。

（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方选购的材料、装备不适用，甲方需按材料装备的实际选购价格，回收全部不适用的材料和装备，或经乙方同意，由甲方赐予恰当的补偿后，不适用的材料装备由乙方自行处理。

第六条工程款支付和结算

（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：XXXXXXX；帐号：XXXXXXX。

（二）依据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：

1、建筑工程按当年计划工作量35%；

2、安装工程（包括装备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除装备价值）的40%；

3、XXXXXXX。

（三）工程款支付方式：

1、工程进度到达50%从前（保括50%），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50%时，每次按当月完成工程工作量的XXXXXXX%付（收）款。

2、工程累计进度到达XXXXXXX%时，按合同工程量付（收）款XXXXXXX%；进度到达XXXXXXX%时付（收）款XXXXXXX%；进度到达XXXXXXX%时付（收）款XXXXXXX%；进度到达XXXXXXX%时付（收）款XXXXXXX%，其余工程进度款由备料款抵充，余额XXXXXXX%待验收后结算，XXXXXXX万元待保修期满后XXXXXXX天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办的银行检查后XXXXXXX天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可依据建设银行审定的数额，恳求办理支付进度款或结算款。

第七条双方责任

（一）甲方责任：

1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前XXXXXXX天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸XXXXXXX份，机电装备安装图XXXXXXX份及有关资料XXXXXXX份，地质勘探报告XXXXXXX份，（其中包括竣工用图XXXXXXX套）。

2、开工前XXXXXXX天完成由甲乙方和设计方参与的施工图会审。

3、审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特别工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。

4、对乙方在施工时发现设计错误提出的看法，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方担当，并调整合同造价。

5、委派XXXXXXX为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的.质量验收及其他事宜。

6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。

7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

8、在竣工验收后的保修期内，因运用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。

（二）乙方责任：

1、收图后，在开工前XXXXXXX天内完成施工图会审，在XXXXXXX天内编制工程预算送甲方检查，编制施工组织设计和材料、装备进场计划并送甲方。

2、按施工安全标准做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

3、委派XXXXXXX为现场管理代表，须持有与工程工程相顺应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

4、做好施工原始记录。每月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。

甲方（盖章）XXXXXXXXXXXXXX

住宅：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

甲方代表（签字）XXXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

传真：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

邮政编码：XXXXXXXXXXXXXXXXX

签订地点：XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXX日

乙方（盖章）XXXXXXXXXXXXXX

住宅：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

甲方代表（签字）XXXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

传真：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

邮政编码：XXXXXXXXXXXXXXXXX

签订地点：XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXX日

建设工程施工合同9

建设单位（甲方）XXXXXXXXXXXXX

施工承包单位（乙方）XXXXXXXXXXXXX

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互制造条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充足协商，特签订本合同，以便共同遵守。

工程名称：XXXXXXXXXXXXX

质量要求：XXXXXXXXXXXXX

工程造价：XXXXXXXXXXXXX

本合同全部工程施工预算造价为人民币￥：XXXXXXXXXXXXX元

工程期限：XXXXXXXXXXXXXXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止甲乙双方的责任与权利：XXXXXXXXXXXXX

一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的`畅通；组织设计交底；乙方必需按甲方要求施工。

二、乙方在开工前应组织有关人员研讨参与设计交底；做好施工预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设备，布置施工总进度计划，储藏材料，加工构件，做好一切施工准备。

三、乙方在组织施工中必需坚持“质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程到达合格标准；在组织施工中不得任意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，主动协作甲方完成验收工作前方可进行下一个施工环节。

五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设备安全防护，假如乙方因疏于防范、操作不标准造成安全事故的均由乙方负全责。

六、在组织施工过程中应科学标准、统筹布置。如因技术原因或操作不标准导致原材料铺张，乙方应担当责任如数归还相关费用。

合同份数及相关说明：XXXXXXXXXXXXX

一、本合同一式X份，甲乙方各执X份；

二、本合同自双方签订之日生效。

三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可依据详细情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

建设单位（甲方）签章：XXXXXXXXXXXXX

施工单位（乙方法人）签字：XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX年XXXXXXXX月XXXXXXXX日

建设工程施工合同10

发包方（甲方）XXXXXXXXX承包方（乙方）XXXXXXXXX

依据《民法典》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，为明确双方权利、义务及经济责任，强化双方的互相协作，保证工程顺当竣工。双方达成以下合同条款：

第一条：工程工程

1、工程名称：XXXXXXXXXXX；

2、工程编号：XXXXXXXXXXX；

3、工程地点：XXXXXXXXXXX；

4、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计XXXXXX平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表）。

5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币XXXXXX元（各单项工程造价详见工程工程一览表）。

6、承包方式：XXXXXXXXXXX。

第二条：工程期限

1、依据国家工期定额和运用需要，商定工程总工期为XXX天（日历天），自XXX年XXX月XXX日开工XXX年XXX月XXX日竣工验收。

2、开工前XXX天，乙方向甲方发出开工通知书。

3、在组织施工过程中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应按时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能连续施工者。

（3）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能去除，影响进场施工。

（4）因甲方不能按期供图、供料、供装备或其所供材料以及装备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。

（5）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工。

（6）非乙方原因此监理签证不按时而影响下一道工序施工。

（7）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

（8）由于政策改变、不行抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能连续履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、装备的爱护和移交工作；按甲方要求将自有机械装备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、装备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方担当。但未按时退货造成的损失由责任方担当。

4、工期提前。

施工中如需提前竣工，双方协商全都后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内赐予批准，并为赶工提供便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容：

（1）提前的时间。

（2）乙方实行的赶工措施。

（3）甲方为赶工提供的条件。

（4）赶工措施的经济支出和担当。

（5）提前竣工收益（假如有）的共享。

第三条：甲方责任

1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房。

2、提供施工用双排脚手架。

3、负责施工现场各施工单位间的协调工作。

4、严格监督施工质量，组织工程验收。

第四条：乙方责任

1、负责安装中全部有材料供应。施工主要材料必需有合格证明资料，如：材质单、合格证等。

2、认真组织施工，严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工。

3、施工中因乙方责任造成的人身、装备事故，乙方负全部责任。

4、负责安装所触及部位已完成工程的成品爱护工作。

5、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方担当。

第五条：施工准备

1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的'堆放和中转场地，搭建大型临时设备用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于XXX年XXX月XXX日向乙方提供全部工程设计图纸XXX份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

2、乙方在开工前应组织有关人员研讨和熟识图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设备，布置施工总进度计划，储藏材料，加工构件，做好一切施工准备。

第六条：工程质量

1、本工程质量经双方研讨要求到达：XXXXXXXXX。

2、乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

第七条：工程付款及结算方式

1、本工程全部工程造价及结算方式按以下方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减，其费用依据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程总价款。

2、乙方带料进场开头施工XXXXXX日内，甲方拨付工程总价XXXXX%的工程款。

3、乙方安装完成，验收报告签字之日起XXXXXX日内，再拨付工程总价XXXXX%。

4、工程质保金为工程总价XXXXX%，质保期XXXXXX年。质保金在XXXXXX年后无工程质量问题时，于XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日付清。

第八条：施工及竣工验收

1、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否则乙方有权拒绝施工。

3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。

第九条：安全施工

1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立刻上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方担当。

3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用。

第十条：违约责任

1、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、运用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除XXXXXX‰违约金。

2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付XXXXXX元的违约金。

3、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除XXXXXX元违约金。

4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停止施工，工期顺延，乙方按每日XXXXXX元在甲方支付工程款时加罚违约金。

风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时需要担当的责任，来催促各方真正履行应担当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

第十一条：争议纠纷解决处理

本合同项下发生的争议，由甲乙双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，可提请仲裁委员会仲裁或者依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

风险告知：关于争议解决方式的商定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区分是若商定仲裁解决仲裁一裁终局，商定向法院提起诉讼两审终审。

第十二条：附则

1、本合同一式X份，甲、乙双方各执X份，自双方签字盖章之日起生效。

2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得任意变更和解除合同。

3、合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。

甲方：XXXXXXXX乙方：XXXXXXXXX

XXXXX年XXX月XXX日XXXXX年XXX月XXX日

建设工程施工合同11

甲方：

乙方：

甲方托付乙方增加成都苏宁广场咖啡之翼厨房自动灭火系统的选购、安装、调试，经双方充足协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、由乙方负责：

为甲方提供一套自动厨房灭火系统的安装及系统调试、验收。

二、甲方权利：

（1）甲方有权监督乙方按商定提供安装、调试服务。

（2）在安装、调试过程中需甲方义务提供协议的，甲方应当履行帮助义务。

三、乙方权利义务：

（1）乙方应向甲方示明安装、调试时间收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相顺应的设备和技术力量。

（2）在安装质量保证二年内，承修安装装备显现质量问题，乙方应当免费返修。

四、收付款条款：

（1）乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。

（2）合同签订，甲方一次性付清选购款￥26000.00元（大写：贰万陆仟元）。

五、工期要求：

按甲方现场施工进度进行。

六、其他条款：

本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的'，可向有关管辖权的人民法院提起诉讼或依据另行到达的仲裁条款或仲裁申请仲裁。

甲方（公章）XXXXXXX乙方（公章）XXXXXXX

法定代表人（签字）XXXXXXX法定代表人（签字）XXXXXXX

XXXXXXX年XXX月XXX日XXXXXXX年XXX月XXX日

建设工程施工合同12

返回名目发包人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

勘察人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

发包人托付勘察人担当X任务。

依据国家有关法规规定，结合本工程的详细情况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.2工程建设地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务托付文号、日期：XXXXXXXXXXXX

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.6承接方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7估计勘察工作量：

第二条发包人应按时向勘察人提供以下文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）施工、勘察答应等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设备、洞室等）及详细位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人搜集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于XXXX年XXXX月XXXX日开工，XXXX年XXXX月XXXX日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别情况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准XXXXXXXXXXXX计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为XXXX元（大写XXXXXXXX），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计XXXX元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度XXXX%时，向勘察人支付预算勘察费的XXXX%的工程进度款，计XXXX元；勘察工作外业结束后XXXXXXXX天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的XXXX%，计XXXX元；提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。

5.1.3发包人应按时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和显现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等

），并担当其费用。

5.1.4若勘察现场需要看管，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应依据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并担当费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设备费XXXXXXXXXXXX元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6。1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付XXXXXXXX元计算加班费。

5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺（方法）专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家标准、标准、规程和发包人的'任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格；若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并依据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的XXXXXXXXXXX%。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其近工勘察费用由勘察人担当。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX计XXXXXXXX元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额XX%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条其他商定事项：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按以下第种方式解决：

（一）提交XXXXXXXX仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十条本合同自发包人、勘察人签盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的检查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式XXXXXXXX份，发包人XXXXXXXX份、勘察人XXXX份。

发包人名称：XXXXXXXXXX

勘察人名称：XXXXXXXXXX

法定代表人：（签）XXXXXXXXXX

法定代表人：（签）XXXXXXXXXX

托付代理人：（签）XXXXXXXXXX

托付代理人：（签）XXXXXXXXXX

住宅：XXXXXXXXXX

住宅：XXXXXXXXXX

邮政编码：XXXXXXXXXX

邮政编码：XXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXXX

传真：XXXXXXXXXX

传真：XXXXXXXXXX

开户银行：XXXXXXXXXX

开户银行：XXXXXXXXXX

银行帐号：XXXXXXXXXX

银行帐号：XXXXXXXXXX

建设行政主管部门备案：XXXXXXXXXX

鉴证看法：XXXXXXXXXX

备案号：XXXXXXXXXX

经办人：XXXXXXXXXX

备案日期：XXXX年XXX月XXX日

鉴证日期：XXXX年XXX月XXX日

建设工程施工合同13

发包人（全称）XXXXXXXXXXXXX

承包人（全称）XXXXXXXXXXXXX

依据《民法典》、《建筑法》及有关法律规定，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原则，双方就工程施工及有关事项协商全都，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXXXXXXXXX。

2.工程地点：XXXXXXXXXXXXX。

3.工程立项批准文号：XXXXXXXXXXXXX。

4.资金来源：XXXXXXXXXXXXX。

5.工程内容：XXXXXXXXXXXXX。

群体工程应附《承包人承揽工程工程一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：XXXXXXXXXXXXX。

二、合同工期

计划开工日期：XXXXX年XXXXXX月XXXX日。

计划竣工日期：XXXXX年XXXXXX月XXXX日。

工期总日历天数：XXXXX天。工期总日历天数与依据前述计划开竣工日期计算的工期天数不全都的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币XXXXXXXXXXXXX（大写）元整，（￥XXXXX元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币XXXXXXXXXXXXX（大写）元整，（￥XXXXX元）；

（2）材料和工程装备暂估价金额：

人民币XXXXXXXXXXXXX（大写）元整，（￥XXXXX元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币XXXXXXXXXXXXX（大写）元整，（￥XXXXX元）；

（4）暂列金额：

人民币XXXXXXXXXXXXX（大写）元整，（￥XXXXX元）。

2.合同价格形式：XXXXXXXXXXXXX。

五、工程经理

承包人工程经理：XXXXXXXXXXXXX。

六、合同文件构成

本协议书与以下文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（假如有）；

（2）投标函及其附录（假如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的'补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺根据法律规定履行工程审批手续、筹集工程建设资金并根据合同商定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺根据法律规定及合同商定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同本质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中给予的含义相同。

九、签订时间

本合同于XXXXXXXXXXXXX年XXXXXXXXXXXXX月XXXXXXXXXXXXX日签订。

十、签订地点XXXXXXXXXXXXX本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式X份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：XXXXXXXXXXXXX（公章）承包人：XXXXXXXXXXXXX（公章）

法定代表人或其托付代理人：法定代表人或其托付代理人：

（签字）（签字）

组织机构代码：XXXXXXXXXXXXX

组织机构代码：XXXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXXX

XX编码：XXXXXXXXXXXXX

XX编码：XXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXXXXXXXXXXXX

托付代理人：XXXXXXXXXXXXX

托付代理人：XXXXXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXXXXXX

传真：XXXXXXXXXXXXX

传真：XXXXXXXXXXXXX

电子信箱：XXXXXXXXXXXXX

电子信箱：XXXXXXXXXXXXX

开户银行：XXXXXXXXXXXXX

开户银行：XXXXXXXXXXXXX

账号：XXXXXXXXXXXXX

账号：XXXXXXXXXXXXX

日期XXXXXXXXXXXXX

建设工程施工合同14

甲方：（管理层）

乙方：（劳务层）

依据工程实际情况，甲乙双方经过友好协商，同意对20XX年10月26日签订的春城花园《建筑工程劳务承包合作合同书》进行补充，在《建筑工程劳务承包合作合同书》基础上，就本工程详细施工事宜及有关详情达成全都，订立本补充协议。

一、竣工工期与进度掌握节点：

1、竣工工期：20年9月30日

2、进度掌握节点：

8月份：屋面工程、楼地面工程，主要湿作业与修补作业，提供全部建设单位直包工程工作面，内墙腻子一遍完成。

9月份：安装工程，内墙腻子、楼梯抹灰、室外散水，竣工清理等承包范围内的全部工程内容完成，具备初验条件。

二、施工条件

1、8月5日之前，满意9月30日具备初验条件的各工种劳力全部到场。

2、乙方必需实行措施保证施工人员、机械的均衡连续施工，保证合同工期。

3、乙方须保证建设单位直包队伍的垂直运输等协调工作。

三、工程款支付

1、工程款支付条件：只有在全部按进度计划掌握节点要求的进度完成并经甲方验收合格前方可支付。

2、工程款支付方式：

第一阶段：8月5日前支付工程预付款50万元.若乙方劳力不能满意施工条件的要求，不予支付。

第二阶段：9月5日前支付工程进度款50万元.

第三阶段：10月8日前支付工程进度款60万元.

3、若因乙方原因造成9月底不具备初验条件，第三阶段工程款直到具

四、工程质量

1、本工程质量要求为合格。