楼顶扣瓦施工合同范本_第1页
楼顶扣瓦施工合同范本_第2页
楼顶扣瓦施工合同范本_第3页
楼顶扣瓦施工合同范本_第4页
楼顶扣瓦施工合同范本_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

楼顶扣瓦施工合同范本楼顶扣瓦施工合同本合同由以下双方共同缔结：甲方（业主）：姓名/名称：地址：联系电话：乙方（承包商）：姓名/名称：地址：联系电话：鉴于甲方拥有楼顶施工需求，乙方作为专业的承包商，双方达成以下协议：一、工程概述1.1甲方授权乙方进行楼顶扣瓦施工。1.2施工地点为甲方所拥有的楼顶：地址：建筑面积：二、工程内容2.1乙方应按照甲方的要求和规定，以及相关的法律法规，进行楼顶扣瓦施工。2.2乙方应提供合格的工人、设备和材料，确保施工质量。2.3乙方应按照施工计划和进度，合理安排施工工期，并及时向甲方报告工程进展情况。2.4乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全防护措施，防止人员伤亡和财产损失。三、合同价款及支付方式3.1本工程总价款为（金额）。3.2甲方应按照以下方式支付合同价款：-预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款的（比例）作为预付款；-进度款：甲方应按照工程进度，及时向乙方支付相应的进度款；-尾款：工程验收合格后，甲方应支付合同价款的剩余部分作为尾款。四、工期4.1工期为合同签订之日起（天/月）。4.2若因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付延误期间的相应费用。五、质保期5.1乙方承诺所提供的扣瓦工程质量保修期为（年/月）。5.2在质保期内，如有质量问题，乙方应及时进行修复或更换，并承担修复或更换所需的费用。六、违约责任6.1若乙方未按照约定的工期完成施工，甲方有权要求乙方支付每日延期的违约金；6.2若甲方未按照约定支付款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金；6.3若双方均未履行合同义务，违约方应向对方承担相应的违约责任，并赔偿因此产生的损失。七、争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议应通过友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。7.2本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至合同履行完毕。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签署补充协议。甲方（业主）：乙方（承包商）：签字：签字：日

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 各类标准

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论