施工合同范本(15篇)2

第页共页施工合同范本(精选15篇)施工合同范本(精选15篇)施工合同范本1甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方决定将汇景广场消防工程工程委托给乙方承建;为圆满完成该工程，明确工程内容及双方的责权利，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合该工程的实际情况，签订本合同。第一条：工程内容和承包范围(一)工程名称：(二)工程地址：(三)建筑面积：(四)承包范围：1、消防工程报警系统2、消防工程自动喷淋系统3、消防工程防排烟系统4、消火栓系统上述系统材料、设备的成套供给、安装及调试，系统开工验收合格起免费保修一年。(注：不含消防水池;消防系统弱电部分安装由乙方负责，强电由甲方负责;甲方将强电送到消防控制室配电箱内和水泵房水泵控制柜内。)第二条：工程造价及承包方式(一)乙方按甲方提供的图纸施工，实行包工、包料，包工期、包质量及保修一年的形式，承包上述系统工程。(二)付款方式：1、套用XX省20xx年安装定额及相关文件取费。2、材料按XX省市场价格信息(注：以当地当月信息造价结算)(三)工程总造价暂为：元(大写：人币元)。(四)由于甲方前期原因导致乙方增加的工作量甲方应补偿乙方相应费用，详细金额双方协商制定。第三条：合同文件的使用文字、标准和适用法律(一)合同语言：汉语。(二)适用法律、法规：《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条件》及有关法规。(三)适用标准、标准：1、GBJ16-87《建筑设计防火标准》;2、GB50045-95《高层民用建筑设计防火标准》(20xx版)3、GB50084-20xx《自动喷水灭火系统设计标准》;4、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收标准》;5、GB50166-98《火灾自动报警系统设计标准》;6、GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收标准》;第四条：图纸及甲、乙双方现场代表(一)图纸提供套数：甲方向乙方提供三套施工图(二)图纸特殊保密要求：双方均应妥善保管图纸(三)甲方驻工地代表及委派人员：(四)乙方驻工地代表及委派人员：第五条：工期(一)开工日期：20xx年X月X日开工日期：工期：乙方施工队全面进场后X个月;(二)其它：1、因前期工作未完工，或工作场地有障碍物，施工用水、用电未接通，经双方协商，工期可以顺延。2、如遇不可抗拒的自然灾害造成的停工，工期可以顺延。3、因甲方没有按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，由甲方负责所造成的全部损失。第六条：材料、设备供给乙方负责提供和购置工程的全部材料和设备，所有材料必须执有出产品合格证;设备必须出示国家消防产品检测机构合格检测报告。第七条：工程款的支付(一)本合同签字盖章生效(二)甲方每月按乙方实际工程量的80%支付。工程全部完工后一周内甲方向乙方支付至工程总额的90%，验收合格后(注：验收合格以拿到消防验收意见书为准)甲方向乙方支付到工程总造价的97%。(三)剩余工程总造价的3%作为工程质保金，一年后7日内付清。(四)在合同签订后，除遇材料和设备价格上浮外，无特殊因素，乙方将不得提出任何异议。(五)由乙方造成的误工或在验收过程中有不合格工程，应当在双方商定的时间内，由乙方负责返工直至合格，乙方将不得提出任何异议。第八条;双方责任(一)甲方责任：1、负责现场施工协调、监视，并尽力为乙方提供施工便利。2、安排好乙方的办公和施工以及材料堆放临时占用的场地。3、提供设计和施工中必须的相关技术资料。4、协助组织对该工程的开工验收，并按合同规定的期限付工程进度款办理开工结算。(二)乙方责任1、乙方按图施工并到达消防验收标准。2、做好施工的自检工作;确保工程质量;确保合同工期;做好施工原始记录、隐蔽工程记录，聚集施工技术资料、维修资料等交工文件和附件一并移交甲方。3、按施工平安标准的规定采取预防事故的措施，确保施工平安和第三者的平安，由乙方造成的平安事故，乙方负责处理并承当一切责任。4、作好施工组织、管理、保持现场清洁、道路通畅、器材堆放整齐，并及时去除垃圾和不用的临时设施。5、工程开工后清理现场，做到工完场清。6、负责对使用单位的工作人员进展系统操作培训。第九条：工程质量检查及验收1、施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告、销售答应证等。2、乙方必须健全质量检查制度，做好质量自检记录。3、乙方在工程开工前十五天，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合。4、工程开工时，乙方向甲方提交全部开工资料叁套。5、经历收检查工程需返修，那么以返修合格后的日期为开工日期。6、乙方的消费、生活临时设备，应在开工报告提交期十五天内全部撤离，并工完场清。第十条：其它1、由于乙方在施工过程中的平安防护不利而造成的责任事故和经济损失由乙方承当责任。2、双方因其中一方违约，给另一方造成经济损失，由违约的一方负责赔偿，赔偿金额双方协商解决。3、在合同的有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法规及有关条例规定。4、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议，(补充协议与本合同同样具有法律效力)。5、本合同保修期满后，自动失效。6、本合同正本一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。甲方：乙方：：：手机：手机地址：地址：开户行：开户行：帐号：帐号：合同签订日期：合同签订日期：标段段)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)投资方：(以下简称丙方)根据重XX省XXYM市委、区政府《关于印发XXYM市森林工程施行意见的通知》(XXYM市委[20xx]59号)、"XXYM市20xx年森林工程秋冬季造林工程招标文件"和投标成交结果，在平等自愿、协商一致的根底上，甲乙双方就XXYM市20xx年森林工程秋冬季造林工程第标段绿化工程的施行定立以下合同条约，并共同遵守：一、工程施行范围：根据甲方作业设计要求，主要在地，主要栽植树种。详细范围和栽植树种由甲方按作业设计要求现场指定为准。二、工程承包内容：工程实行包苗木供给、包整地打窝、包栽植成活、包抚育、包管护到初次验收后满2年。苗木规格、质量和栽植要求如下：1、苗木规格和质量要求：苗木规格质量详见"附表"，同时要求苗木生命旺盛、根系完好、无检疫性病虫害等。第一次结算时本区内的苗木应提供《产地检疫证》，区外调运的苗木需提供《调运检疫证》。2、苗木栽植要求：栽植的株行距要求分树种为。除个别地点确实无法栽植外，均应严格执行以上株行距要求，不得随意进步或降低造林密度，否那么质量验收不合格。三、工程期限：20xx年x月日至20xx年x月x日。分品种为：在20xx年x月日前完成栽植任务，在20xx年x月x日前完成栽植任务。四、工程验收及付款方式：(一)付款方式按5：3：2的比例支付工程款，初次验收合格后，按栽植株数和中标单价计算合同金额，支付50%;管护1年期满进展第2次验收，验收合格后按成活株数和中标单价计算工程总价，支付30%，并退还履约保证金;第2次验收后再管护一年期满进展第三次验收，验收合格后支付余款。(二)工程验收1、对要求栽植熟货的树木品种，必须是熟货，否那么验收不合格。造林施工完毕后满3个月，甲方组织人员进展初次验收，初次验收须同时具备以下4个条件：(1)造林成活率必须到达85%以上(2)工程栽植的苗木合格验收表(3)工程整地合格验收表(4)苗木栽植合格验收表，缺少其中任一条件将不予验收。验收时首先按作业设计核对是否符合株行距和树种要求，然后按设计的品种分别核定栽植的苗木株数，按实际栽植株数和分苗木品种规格的中标单价分别计算工程价款，凭正式发票、种苗检疫证和"工程验收报告"按工程总价款的50%的比例首次支付工程款。2、初次验收管护1年期满，甲方组织人员进展第2次验收(即苗木成活率验收)。初次验收后，承包方应适时进展除草、浇水，加强抚育管理，并于当年秋冬季进展补植补造，对未进展抚育管理和补植补造、所栽树木上附着有藤蔓生物的，将不给予第2次验收。符合验收条件的分品种规格核定苗木成活株数和是否到达规格质量要求，达不到规格质量要求的不能计算成活株数。以成活保存的合格苗木株数和初次验收时核定的栽植株数计算造林成活率，假设造林成活率到达85%以上(含85%)，按实际成活株数和不同品种的中标价分别计算工程价款，按工程价款的30%的比例第2次支付工程款，并无息全额退还履约保证金;假设造林成活率未到达85%，施工方违约，不结算任何费用，也不退还履约保证金。3、第2次验收后管护1年期满，甲方组织人员进展第3次验收。第2次验收造林成活率到达85%以上(含85%)的，承包方应适时进展除草、浇水，加强抚育管理，并于当年秋冬季对栽植未成活的树木进展补植补造，补植补造的苗木品种、规格和栽植要求同投标成交时的要求一致，对未进展抚育管理和补植补造、所栽树木上附着有藤蔓生物的，将不给予第3次验收。验收合格后按实际成活株数和不同品种的中标价分别计算工程价款，抵减前两次付款金额后支付工程余款。4、工程款的拨付按工程报账制审批程序，由甲方根据《重XX省XXYM市森林工程工程资金使用和管理暂行方法》等有关规定，按照工程进度和验收报告，委托丙方即重庆市江城林业投资拨付。五、在施工、管护过程中发生的一切平安事故及其所产生的经济损失、法律后果均由乙方全权承当。六、履约保证金：乙方必须在合同签订之日起3个工作日内按工程中标价12%的比例向甲方提交履约保证金：￥元(大写：元整)。乙方正常履行合同，履约保证金在施工完毕第二次验收合格后1个月内无息退还;乙方任何一个树种不按规定的时间、要求施工或回绝按本合同条款和"投标文件"完成施工任务，甲方可凭书面通知要求乙方按合同履约，假设乙方在书面通知后3日内不作本质性响应或不按合同履约的，甲方有权另行确定施工单位，乙方的履约保证金不予退回并承当因违约而造成的一切经济损失和法律后果。七、其它：由于大面积造林地形地貌的差异，株行距测量误差等因素，根据需要甲方在工程施行过程中，可能临时增加或减少造林地点和改变工程总量、每个标段的工程量和树种，施工方(即中标单位)必须按甲方的调整要求进展施工，不得提出任何异议，并保证按时完成甲方指定的工程任务。工程结算以实际验收的合格、成活苗木数量为准。八、本合同在"招标文件"和"投标文件"框架内履行。其它未尽事宜，双方协商解决，协商一致后签订的补充合同或协议与本合同具同等法律效力;协商不成的，应向重XX省XXYM市人民法院提起诉讼。九、本合同一式陆份，具备同等法律效力，甲乙丙三方各执贰份，合同各方签字盖章后生效，合同履行完毕自动失效。甲方：乙方(盖章)：甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：地址：地址：联络：联络：第三方：第三方代表(签字)：20xx年x月x日施工合同范本2发包方〔甲方〕：_________________承包方〔乙方〕：_________________兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细情况，甲、乙双方在平等、自愿的根底上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________承包内容：_________________承包范围：_________________承包方式：_________________质量要求：_________________工期要求：_________________二、甲方工作：_________________三、乙方工作：_________________四、关于质量的约定：_________________五、关于工期的约定：_________________六、关于价款和结算的约定：_________________七、关于材料的约定：_________________八、关于平安消费的约定：_________________九、关于违约责任的约定：_________________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。甲方〔签章〕：_________________乙方〔签字〕：____________________________年_________月________日___________年_________月________日施工合同范本3发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕按照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程〔包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程〕，道路总长暂定为_____米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币________元整。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算方法8．1按以下原那么结算：8．1．1按浙江省市政工程预算定额结算，详细单价及费率。8．1．2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8．2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输〔运距1000米内〕按_____元/车〔5吨车〕计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8．3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按_____元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9．1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收标准》和《市政道路工程质量检验评定标准》执行，要求保证到达合格等级。并到达以下要求：9．1．1混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9．1．2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当部分为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统；路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象；道路中线标高允许误差±20mm；平整度允许偏向：20mm；宽度允许偏向：100mm。9．2材料要求9．2．1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提_____品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建立单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承当。9．2．2道路基层塘渣要求采用清塘渣。9．3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和标准规定进展施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承当，甲方将给予一定的经济处分。9．4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。9．5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否那么，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承当。9．6路基及道路基层必须碾压密实，否那么，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承当。10、平安消费和文明施工：10．1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工平安消费条例和有关规定，施工期间必须认真做好平安管理工作，杜绝重大事故发生。10．2施工期间，发生平安事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10．3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承当。10．4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。11、资料管理和开工结算的有关规定：11．1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11．2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。11．3本工程自开工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完好的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。11．4自开工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完好的结算书〔包括工程量计算书〕和结算资料一式三份。12、付款方法：12．1开工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12．2质量保修金按以下规定支付：12．2．1开工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；12．2．2质量保修金不计利息。12．3水电费用乙方自理。13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第〔二〕种方式解决：〔一〕提交_____委员会_____；〔二〕依法向人民法院起诉。14、本工程的质量保修期为一年，自开工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否那么，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承当，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。15、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。16、违约处理16．1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承当违约责任〔包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等〕，相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。16．2乙方不能按合同工期开工，施工质量达不到设计和标准的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，支付违约金________元，赔偿因其违约给甲方造成的损失。17、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。18、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，经双方单位盖章、代表签字后生效。发包方：_______年______月_____日承包方：_______年______月_____日施工合同范本4发包方(甲方)：承包方(乙方)：甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进展承包工程。甲方负责所有材料，乙方负责施工。一、乙方不包根底费钱3000元，乙方从根底地面做起，房子为半框架构造建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。二、承包内容：乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，第二层加两个卫生间。三、付款方式：乙方进场后，甲方要按工作进度预付生活费。每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元(包批档)。六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同范本5建立单位：_______________(以下简称甲方)施工单位：_______________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_______市_______花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程工程1、工程名称：_______________花园经济适用房。2、工程地址：_______________市_____道。3、工程范围：按设计图纸要求所有内容到达开工验收，交房使用标准。除桩根底外的_________栋楼的土建、水电安装工程;地上_________层_________栋，框剪构造，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照_________花园_________楼)含根底挖运土方，外运土方等全部内容;4、总建筑面积约_____(以施工图纸为准)。5、给排水做到外墙_____米，室内给水，到入户水表后安装_____个阀门;6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;7、承包单价：_____元/每平方米，工程款预计：_____万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及标准要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须到达每樘_____元;品牌由甲方确定。二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进展施工技术交底;(3)派为现场代表，对工程质量进展监视、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承当的有关部门事宜。2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开场办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保到达交工验收标准;(5)派为现场代表，负责工程施工质量，施工平安，提供工程进度报表以及负责乙方应该承当的有关部门事宜。三、工程期限本工程经甲乙双方协商一致，总工期_____天。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计_____个月时间，总工期_____天。四、本工程开工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进展施工;2、乙方在施工中必须遵守以下规定;(1)凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意前方可用于工程施工;(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进展下道工序的施工;(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;(4)工程开工后：乙方应按规定进展保修、保修时间自通过验收之日起为_____年。五、平安消费与文明施工1、施工现场平安管理按照谁施工谁负责的原那么，由施工方全面负责,必须按《_____省建立工程施工平安管理条例》和_____省建立工巢全施工操作规程等有关规定进展施工，并且与公司签订平安管理责任协议。2、如因违平安操作规程和相关的平安管理条例而造成平安事故，一切责任由乙方负责。3、乙方应按规定采取严格的平安措施、做到平安消费、文明施工，施工中发生的平安事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。六、工程价款支付及结算本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)_____万元;承包人自行垫资完成_____层_____栋主体框架到第_____层时(_____层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的_____%(_____万)，支付工程进度款给承包人，且在次月_____日前支付;承包人完成_____层_____栋到封顶时，发包方按承包人总造价的_____%(_____万)，支付工程进度款给承包人，且在次月_____日前支付;工程完工验收合格_____日内支付总工程量的_____%(_____万)工程款给承包人，且在次月_____日前支付;工程结算审计完成后，发包人在_____个工作日内支付至审计总造价的_____%给承包人;剩余_____%作为保修金，在工程开工验收合格满_____年后_____天内付清(不计利息)。争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民诉讼解决。七、其它约定1、本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，双方签字盖章后_____日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后_____日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还_____%。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同范本6甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为明确双方在房屋建立工程施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。一、工程慨况：工程位于_______，土地面积：________㎡。二、承包方式：甲方以包清工的方式承包给乙方。三、工程承包范围：施工内容包括二层主房建筑面积_____㎡、一层主房建筑面积_____㎡。四、承包价格及付款方：1：价格：______元/㎡(建筑面积)双方确定按建筑面积为______㎡结算工程款。2：一层主体盖板完工后支付价款___%，全部完工后付清余款。五、工期及平安责任：工期从____年___月___日到___年___月___日开工。推延一天罚款____元/天，由甲方在工程款中扣除。施工期间责任：1、本工程所有平安事项均由乙方负责，乙方应依工程的需要负责施工过程中的平安管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取实在可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否那么甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。六、本合同一式二份，自双方签字后生效。甲方(签字)：__________联络：__________乙方(签字)：__________联络：__________签订日期：_____年_____月_____日施工合同范本7发包人:(全称)_________承包人:(全称)_________按照《一,工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:构造形式:工程立项,规划批准文件号:资金二,工程承包范围承包范围:三,合同工期工程合同工期总日历天数:_____天.拟从年月日开场施工,至1年月日开工完成.四,质量标准工程质量标准:五,合同价款合同总价(大写):(小写):工程单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)..;六,组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致.七,词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义一样.八,承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读,理解并承受本合同所有条款,按照本合同约定施行,完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务.九,发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读,理解并承受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务.2十,合同生效订立合同时间:订立合同地点:__________，________年_________月_________日合同双方当事人约定本合同自双方签字,盖章后,于生效.发包人:(公章)__________________地址:承包人:(公章)_________地址:_________法定代表人:_________委托代理人:_________:_________:_________法定代表人:_________委托代理人:_________:_________:_________开户银行:帐号:_________开户银行:__________________帐号:_________邮政编码:_________电子邮箱:_________邮政编码:_________电子邮箱:_________施工合同范本8第一部分协议书发包人〔全称〕：承包人〔全称〕：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程工程一览表〔附件1〕资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：开工日期：合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：金额〔大写〕：约元〔以决算为准〕￥元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、标准及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。发包人：〔公章承包人：〔公章〕住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：：：：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义以下词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建立工程施工的需要订立，通用于建立工程施工的条款。1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合详细工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的详细化、补充或修改。1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款才能的当事人以及获得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人承受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及获得该当事人资格的合法继承人。1.5工程经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并获得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并获得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其详细身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建立行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承当质量保修责任的款项。1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承当的经济支出。1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数〔包括法定节假日〕计算的承包天数。1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开场施工的绝对或相对的日期。1.16开工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸〔包括配套说明和有关资料〕。1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中详细指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文〔包括电报、电传、、电子数据交换和____〕等可以有形地表现所载内容的形式。1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承当的责任。1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承当责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和〔或〕工期顺延的要求。1.22不可抗力：指不能预见、不能防止并不能克制的客观情况。1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开场时计算〔不扣除休息时间〕；规定按天计算时间的，开场当天不计入，从次日开场计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但开工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。２、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：〔1〕本合同协议书〔2〕中标通知书〔3〕投标书及其附件〔4〕本合同专用条款〔5〕本合同通用条款〔6〕标准、标准及有关技术文件〔7〕图纸〔8〕工程量清单〔9〕工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.2当合同文件内容模糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进展的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。３、语言文字和适用法律、标准及标准3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上〔含两种〕语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。标准建筑工程施工合同范本3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。3.3适用标准、标准双方在专用条款内约定适用国家标准、标准的名称；没有国家标准、标准但有行业标准、标准的，约定适用行业标准、标准的名称；没有国家和行业标准、标准的，约定适用工程所在地地方标准、标准的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、标准。国内没有相应标准、标准的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、标准的，应负责提供中文译本。本条所发生的购置、翻译标准、标准或制定施工工艺的费用，由发包人承当。４、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承当。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承当，承包人在约定保密期限内履行保密义务。施工合同范本9委托方(甲方)：受托方(乙方)：甲方委托乙方承当______________________________________设计任务，根据《中华人民共和国合同法》;《建立工程勘察设计合同条例》;国家开展方案委员会、建立部颁《工程勘察设计收费标准》20x修订本;国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章;建立工程批准文件，并结合本工程详细情况，经双方洽商达成如下协议。一、工程名称：_________________________________二、工程规模：占地总面积为_________㎡(详细范围详见附图)。三、工程内容：1、景观方案意向图1)设计说明2)彩色总平面图3)总体鸟瞰图4)部分透视效果图5)景观意向图片2、深化阶段1)按照甲方意见进展修改后的彩色总平面图2)交通流线分析^p图3)景观分析^p图4)铺装布置平面图：反映铺装的分布区域范围5)植物布置平面图：反映乔木、灌木、草的分布区域范围3、施工图阶段1)施工图总说明2)总平面3)索引图4)尺寸定位图5)竖向设计图6)铺装平面图7)分区平、立、剖面图8)分区铺装详图9)绿化总平图10)苗木规格表11)各种小品、户外饰品布置图12)灯具布置图13)灯具选型及施工大样图14)施工节点大样图15)根底及构造施工图四、甲方提交资料及交付日期五、乙方图纸交付日期及份数：六、甲方的责任与义务：1、委托设计图设计时，应提供经过批准的文件和满足设计要求的勘察资料、施工条件以及电子版底图和有关设计技术资料。2、在设计人员进场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。3、甲方应协调好乙方在设计工作过程中的关系,并及时解决存在的问题。4、按照本合同约定支付设计费。七、乙方的责任和义务:1、设计文件必须执行国家有关法律、行政法规、建立标准、技术规程、标准、定额等。2、按合同约定的要求向甲方交付方案图纸。3、负责对承当的设计工作进展方案汇报，并负责对甲方提出的意见及建议进展修改。4、在甲方确认方案图后，乙方按甲方要求，进展方案的深化设计。八、设计费支付:1、收费标准：___元/㎡计费。2、设计面积：_______㎡。3、合同价款：暂定价人民币_________________元整(￥______________元)。设计完成后按实际设计面积结算4、付款方式：(1)、合同签订三个工作日内，甲方预付乙方____万元整(￥____元)作为定金(该笔费用待设计完成后抵做设计费)。20%(2)、乙方提交初步设计意向图三个工作日内，甲方支付乙方_30%设计费即________________(￥_______元)。(3)、乙方提交扩初设计后三个工作日内，甲方再支付乙方_30%设计费即_____________________(￥________元)。(4)、乙方提交施工图后三个工作日内，甲方一次付清剩余设计费。(5)、设计阶段乙方往返的各种费用均由乙方自行承当，甲方不另支付设计费用以外的额外费用。(6)、方案图经甲方确认后，如甲方要求乙方进展重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计本钱。九、违约责任及解决方法:1、甲方因设计需要的勘察资料、技术资料出现误差和延期交付，有关协调工作不到位，造成乙方不能按约定期限完成设计工作，图纸交付日期顺延。2、乙方按本合同约定完成了设计工作，甲方应按约定支付设计费。每逾期一日甲方应承当总设计费万分之二的滞纳金。甲方在乙方设计过程中或设计工作完成后单方终止本合同，应承当本合同约定的全部设计费。3、甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，乙方有权索赔。4、本合同在施行中甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，由西安仲裁委员会仲裁。十、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同范本10发包人(全称)：承包人(全称)：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他现行的有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程场平施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：二、工程承包范围3.承包范围：三、合同文件及解释顺序4.合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：①本合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件(含承包人在评标期间和合同会谈过程中递交和确定并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);④招标文件中的合同条款;⑤招标文件中的其它内容;⑥标准、标准及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。四、双方的权利和义务5.监理工程师必须履行合同规定的职责，详见委托监理合同书。承包人必须配合监理工程师的工作，服从监理工程师的监视、管理。6.发包人代表6.1发包人可委派有关详细管理人员，承当自己部分权利和职责，并可以在任何时候撤回这种委派。委派和撤回应提早7天书面通知承包人。6.2发包人的指令、通知由发包人代表签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签署姓名和时间后生效，必要时发包人代表可发出口头指令，并在48小时内以给予书面确认，承包人应对发包人代表的指令予以执行。承包人有义务对错误指令在24小时之内以书面形式向发包人代表提出，如发包人代表仍坚持其指令，由此引起的损失由发包人负责。6.3发包人委托的总监理工程师，按发包人的受权，部分或全部行使合同中发包人代表的权利，履行发包人代表的职责，但无权解除合同中承包人的义务。发包人代表和总监理工程师易人需提早7天通知承包人，后继者承当前任所负的责任。6.4本工程发包人现场常驻代表为季文焕工程师。7.工程经理7.1承包人的要求、请示和通知，以书面形式由工程经理签字后送交发包人代表，发包人代表在回执上签署姓名和时间后生效。7.2工程经理按总监理工程师批准的施工组织设计和根据合同发出的指令、要求组织施工。7.3工程经理及主要技术人员应在合同签订后3天内并在开工前7天到位，并将人员及联络及时提供给发包人代表和监理工程师。工程经理易人应提早7天通知发包人并得到发包人的批准，后继者承当前任应负责任，假设关键人员中途擅自换人或不到位，发包人将行使合同规定的权利，并向承包人进展索赔。8.发包人工作8.1协调处理有关工程上的外部工作;8.2提供有关申报手续中需提供的相关资料;8.3确认水准点与座标控制点，会同监理人、承包人以书面形式进展交验;8.4发包人组织监理工程师、承包人和设计单位进展图纸会审，向承包人进展设计交底。9.承包人工作：承包人按发包人的要求和时间做好以下工作：9.1办理施工需要的有关手续;9.2向发包人提供月、季工程进度方案及相应进度统计报表和工程事故报告;9.3遵守____和有关部门对施工场地交通、施工噪音和平安等管理规定，经发包人同意后办理有关手续，费用由承包人承当;9.4已完工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;9.5保证施工现场清洁，交工前清理现场到达发包人的要求;9.6做好现场施工记录，包括材料试验和分析^p，反映工程形象的图纸和文字记录，这些费用由承包人承当;9.7根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责平安保卫。9.8施工期间承包人应保持过境道路的通畅。承包人不履行上述义务，造成工期延误和工程损失，应对发包人的损失进展赔偿。五、施工组织设计和工期10.施工工期：10.1本工程合同工期为100日历天。10.2按正式签署开工令约定日为开工日期，根据合同工期总日历天数(包括法定节假日)进展计算。承包人保证上述工期要求内完成全部工程，经监理工程师确认后向发包人提交开工验收申请报告，按规定由发包人组织验收。10.3暂停施工：发包人或监理工程师在确认有必要时，可要求承包人暂停施工，并在48小时内提出处理意见，承包人按发包人或监理工程师要求停顿施工，并对已完成工程妥善保护，施行发包人或监理工程师处理意见后向发包人提出复工要求。停工责任在发包人，相应顺延工期;停工责任在承包人，由承包人承当发生的费用，工期不予顺延。10.4工期延误：对以下造成开工日期推延，经监理工程师核定、发包人确认，工期相应顺延：10.4.1设计变更或工程量增加;10.4.2不可抗力。承包人在上述情况发生后7天内，就延误的内容向监理工程师提出报告，否那么等于自动放弃权利，监理工程师在收到报告7天内予以答复、确认，并经发包人代表同意，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认，但由于工期延长发生的额外增加费用均由承包人承当。六、进度方案11.承包人应在工程开工前7天，将监理工程师审核后的施工组织设计和进度方案提交发包人代表。承包人必须按批准的施工组织设计及进度方案组织施工承受监理工程师、发包人代表对进度的检查、监视。工程实际进度与方案不符时，承包人应按要求提出改良措施，经监理工程师审核后，报发包人代表批准后执行，调整措施而引起的人、机、料增加，费用由承包人承当。七、质量与检验12.工程质量：本场平工程按招标文件中的技术标准及国家有关技术标准进展质量检验，本工程质量要求到达质量等级为一次性验收合格。12.1场平工程须先进展场地清理及排水，然后用山体后的符合质量要求的塘渣进展填筑。12.2塘渣的级配要求合理，不能有杂物及超规定级配的泥质，要求含泥量12.3填土时必须分层压实，每层用12吨以上的振动式压路机碾压，轨迹重叠不少于0.5m，碾压遍数不少于二遍(一去一回为一遍)，并保证工程质量到达国家公布的现行施工质量验收标准及设计文件的要求。13.检查与返工：承包人应认真按照标准、标准和设计的要求，以及发包人、监理工程师根据合同发出的指令施工，随时承受发包人、监理工程师及监理人员的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，承包人承当由自身原因导致返工、修改所需的费用，及因返工修改而引起的二次验收核验费用。以上检查合格后，又发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承当责任和发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，工期不顺延。八、平安施工14.1平安施工与检查14.1.1承包人应遵守工程建立、平安消费等有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于承包人平安措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。14.1.2承包人在施行、运输过程中，要注意平安防范，落实平安措施。施工期间造成周边农田、养殖塘、山林、海岸线及各种设施、村庄的财产损坏或人员伤亡，由承包人自行负责赔偿。14.1.3承包人应对其在施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违背平安管理的规定进展施工。14.1.4承包人在动力设备、输电线路、地下管道、村庄以及交通要道附近施工时，施工开场前应向监理工程师提出必要的平安防护措施，经监理工程师认可后施行。15.事故处理15.1发生重大伤亡及其他平安事故，承包人应采取有效的抢救措施，保护好现场并按有关规定立即上报有关部门并通知监理工程师和发包人，由事故责任方承当相应的费用与责任。15.2双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。九、合同价款与支付16.1根据承包人的中标价格，其综合单价为10.76元/m3。16.2综合单价组成分别为：①场地清理费0.70元/m3;②山体费6.20元/m3;③塘渣装车运输费1.80元/m3;④场地填筑、平整、压实费0.80元/m3;⑤矿产资管理费0.70元/m3;⑥税金0.36元/m3;⑦利润及其它0.20元/m3，合计10.76元/m3。16.6合同价款及调整：合同价款在协议条款约定后任何一方不得擅自改变，合同协议条款另有约定或发生以下情况之一的可作调整。16.6.1监理工程师确认的设计变更或工程洽商，并经发包人同意;16.6.2合同约定的其它增减或调整。17.工程量的核实确认与工程款支付17.1承包人每月25日前将工程进度报表、实际完成工程清单提交监理工程师，监理工程师在审查核算清单无误后，签字确认其完成工程量与进度款后上报发包人。17.2发包人审查后次月10日前按月支付，每次支付该月完成工程量的80%。17.3在工程结算审核完成(以有关审核部门为准)10天后支付扣除保修金和工程违约罚款等款项后的工程款余额。17.4矿产资管理费由承包人一次性办理完成。17.5工程保修期为一年，保修期满后退回剩余的保修金(无息)。17.6由发包人代收税收等有关费用。十、工程变更18.工程设计变更：发包人或监理工程师如认为有必要时，可对本工程或其任何部分的形式、质量或数量做出变更，并为此目的或根据他认为适当的其它理由，有权指令承包人进展下述任何工作：18.1增减合同中约定的工程量：18.2取消任何此类工作;18.3更改任何此类工作的性质、质量、规格;18.4更改本工程任何部分的标高、线形、位臵和尺寸;18.5改变本工程任何部分施工的时间安排或规定顺序;18.6完本钱工程所必要的任何种类的附加工作。上述变更均不应以任何方式使合同作废或无效，所有这类变更的结果(假如有)应根据第20条规定进展估价。但是，假如发出本工程的变更指令是因承包人过错、承包人违背合同或承包人责任造成的，那么这种违约引起的任何额外费用应由承包人承当。19.变更指令：没有监理工程师的指令，承包人不能进展任何的变更。假如承包人为了便于组织施工，或为了施工平安、防止干扰或非发包人应承当的其它因素等原因需采取相应的技术措施而提出的部分变更设计，除须得到监理工程师、发包人的批准外，由此而增加的费用应由承包人自行负责。20.确定变更价款：变更后，承包人按以下方法提出变更价格，经监理工程师审核，报发包人批准后调整合同价款和开工日期。20.1发包人或监理工程师提出的变更：20.1.1当合同中已有适用于变更的价格，按合同已有价格计算，变更合同价款。20.1.2当合同中没有类似适用的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师审核后，送发包人批准作预付费用根据，最终以造价审核部门审定为准。20.2承包人提出变更，经监理工程师同意后，由监理工程师测算当地价格，报发包人批准，作为预付根据，最终以造价审核部门审定为准。十一、开工验收与结算21.开工验收：当承包人完成了合同的全部工作内容，并对现场清理完毕以后，经监理工程师确认后向发包人提出开工验收申请书。发包人有权组成一个自己认为适宜的小组，按本招标文件技术要求对工程进展验收评定。假如检查证实已完工程符合合同条款的要求，那么，承包人提交开工验收申请之日即作为开工日期，同时也作为保修期的起始日期。假如验评中发现缺陷或发现未按合同施工，那么，应在纪要中注明，并责成承包人按合同要求整改、纠正，直至完善工程，验评合格。保修期从验评合格日期开场计算。22.开工结算：22.1在工程开工验收前，承包人向发包人递交开工结算报告及结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及调整内容(假如有)，进展工程开工结算。22.2发包人收到承包人递交的开工结算报告及结算资料后，发包人委托工程造价部门进展审核，给予确认或者提出修改意见。发包人确认开工结算报告，向承包人支付工程开工结算价款。22.3如承包人未能按约定的时间向发包人递交开工结算报告或结算资料不完好，造成工程开工结算不能正常进展或工程开工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付;发包人不要求交付工程的，承包人承当保管责任。23.开工资料:承包人在开工验收前应提交伍套完好、准确的开工资料(详细标准见甬城档【199816号)，假设开工资料不符合要求，那么发包天有权扣罚合同总价的3‰的费用作为资料损失费。24.质量保修24.1本合同约定工程保修金为合同总价的5%。24.2承包人要保证合同规定的工程无瑕疵，施工质量良好，全部工程使用时要到达预期的目的。自验收合格之日起，维修保修期为一年，假如在这期间发现质量问题，承包人应在收到通知之后的7天内进展修理和完善，否那么，发包人代为修理，费用由承包人负担。在场地土建根底及道路施工过程中，假设发生因塘渣粒径过大或压实度末到达要求等其它质量问题而发生的费用由承包人负担，并从工程余款或质量保修金中扣除。十二、违约、索赔25.1合同成立后5天内承包人应向发包人提供合同总价的10%的履约保证金，工程开工验收合格后10天内返还(无息)。25.2.1工程质量末到达一次验收合格那么扣罚总合同价的3%作为处分;工期延误费按5000元/天计算扣罚(限额为合同总价的6%)。25.2.1承包人应平安文明施工，如发生严重质量事故或不文明施工那么扣罚合同总价的1%作为处分。25.2.2承包人工程经理及主要施工管理人员的到位率应在90%以上，如违约那么扣罚合同总价的1%作为处分。25.2.3承包人应在开工后的15天内将主要施工机械设备运到场，未经发包人同意不得将机械设备运出现场，如违约那么扣罚合同总价的1%作为处分。25.2.4承包人应在开工验收前向发包人报送结算报告及结算资料，如违约那么罚合同总价的1%作为处分。25.3承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承当违约责任，赔偿因其违约而给发包人造成的损失。25.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同。25.5承包人保证在合同有效期内履行招标文件、合同及其它会议纪要、联络单等中规定的各项条款，并保证按文件规定的要求，保质、保量、按期履行完合同。如在合同有效期内未能有效执行合同规定的条款，愿意承受发包人行使合同规定的权利，包括承受违约而罚没全部工程质量、工期履约保证金和逾期违约罚款。26.索赔26.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。26.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或应由发包人承当责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能得到合同价款，承包人可按以下程序以书面形式向发包人索赔：26.2.1索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知;26.2.2发出索赔意向通知后28天内，向监理工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;26.2.3监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;26.2.4监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;26.2.5当该索赔事件持续进展时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与26.2.3、26.2.4规定一样。26.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按26.2款确定的时限向承包人提出索赔。十三、其它27.工程分包27.1本工程承包人不得私自转包，否那么发包人有权采取措施直到终止合同，由此产生的一切后果由承包人承当。27.2未经发包人答应，承包人不得将山体的.塘渣以任何形式用于其他工程或擅自随处倾倒，否那么发包人有权从承包人的履约保证金中索取赔偿。28.解除合同:在不影响发包人获得误期罚款和赔偿权利的条件下，遇到以下情况之一，发包人有权解除合同：28.1承包人将整个或部分合同转让给别人;28.2承包人延期开工，或施工很慢，虽然书面提醒，发包人仍认为不可能按期完成合同内容;28.3承包入停工l5天以上，停工理由不被发包人承受;28.4承包人撤离工地，或放弃工程，或证明他没有施工，或被证明施工混乱，而又不可能到达完善施工;28.5承包人对合同的执行严重敷衍了事，或无视履行合同本质性义务，或无理取闹不服管理，而且书面要求其改正之日起七天内仍无动于衷。28.6对解除合同，发包人以备忘录形式通知承包人即可，无须诉诸司法和采取其它措施。28.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。28.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。29.保险29.1承包人必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，由承包人支付保险费用。29.2对现场周围的财产实行必要的保险，由承包人支付保险费用。29.3事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。30.合同生效与终止30.1本合同协议书经双方法定代表人或受权人签字并加盖公章后生效。全部工程开工验收合格，保修期满并由监理工程师发给《缺陷责任终止证书》后失效。30.2合同的权利、义务终止后，双方应当遵循老实、信誉的原那么，履行通知、协助、保密等义务。31.合同份数本合同壹拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。十四、仲裁本合同协议书在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成时，双方同意由调解。如调解不成，双方同志由仲裁。如未能达成仲裁协议，可向人民法院起诉。十五、合同生效其它未尽事宜，双方协商解决。合同订立时间：________________________合同订立地点：________________________本合同双方约定：双方签字之日起合同生效。发包人：________________(签章)承包人：________________(签章)住所：________________住所：________________法定代表人：________________(签章)法定代表人：________________(签章)或委托受权人：________________或委托受权人：________________开户银行：________________开户银行：________________帐号：________________帐号：________________：________________：________________：________________：________________施工合同范本11发包方〔建立方〕：〔以下简称甲方〕承包方〔承建方〕：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就临时道路施工事项协商一致，订立本合同。一、工程地点：____市大道、琼山大道二、工程名称：临时道路工程三、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安文明施工、包验收、包维保、包税金等工程施工过程中发生的一切费用的总价承包。四、承包范围：临时道路工程〔其中包括一条长，宽；一条长，宽；一长，宽〕，详细施工范围以施工图及甲方要求为准。五、工程期限：甲方通知乙方进场后日历天完成道路稳定层施工〔不含沥青路面施工〕并通过工程中间验收，沥青路面施工待稳定层完成行车一段时间后甲方通知再进展施工。如遇不可抗力影响、自然灾害、政府行为及周边村民干扰等，施工时间相应顺延。六、工程承包价：1、本工程暂定合同价为：整〔小写：元〕。2、本工程采用定额计价，根据《____省20市政工程综合定额》及____省定额站相关文件编制，材料价格采用信息价，信息价中没有对应材料价格时需报甲方批价。因甲方原因在施工过程中工程内容须做变更时，工程结算时予以调整。工程结算价款按施工时实际完成的工程量套相应的定额及收费标准执行，材料价格按施工当月的信息价进展结算。七、付款方式：1、自本合同正式签订之日起____日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为工程预付款，即人民币肆拾捌万叁仟贰佰陆拾贰元整〔元〕。以后乙方每月____日报送工程进度报表，甲方5个工作日内审核完毕并支付的进度款，甲方第一次支付进度款时将扣回预付款。2、待全部施工完成并通过开工验收合格后，双方完成验收结算手续，甲方支付至结算总价的95%。3、结算总价的5%作为质保金，在保修期满后的15天内支付〔不计利息〕。4、甲方的每次支付，以乙方提供同等金额的合法税务发票为前提。八、工程质量要求：1、道路工程质量按《沥青路面施工及验收标准》GB50092-96、《公路沥青路面施工技术标准》GF40-20和《____镇道路工程施工与质量验收标准》C1-20执行，其质量必须到达国家合格以上标准。九、双方责任：甲方责任：1、甲方应按合同有关约定支付工程款。2、甲方负责将水准点、坐标控制点在开工前一天以书面形式提交乙方。3、甲方负责在开工前三天组织乙方和设计、监理等单位进展图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并向乙方提供三套图纸。4、工程未经历收，甲方提早动用或擅自动用，由此而发生的质量或其他的一切问题，责任全部由甲方承当。5、及时检查、验收工程采用的设备及材料。乙方责任：1、负责做好施工前的各项准备及进场施工期间的消费、平安、技术管理和组织工作。2、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度方案，并送交甲方批准。3、施工所需的水电由乙方接至施工场地，甲方承当费用，施工期间的水电费由乙方承当。4、做好施工记录、隐蔽工程记录、聚集施工技术资料、开工图等文件移交甲方。5、按照本合同、设计图纸和标准的要求采购本工程需要的材料，材料必须有合格证或检测报告书，所用材料均要报甲方有关人员验收前方可使用。6、乙方如未按设计要求和标准规定进展施工原因引起的工程质量问题，由此造成的所以经济损失均由乙方承当，工期不予顺延。7、乙方偷工减料或使用不合格材料等施工原因引起的工程质量问题，由此造成的所以经济损失和一切责任均由乙方承当。8、乙方应保证施工现场符合有关规定，承当因违背有关规定造成的损失和罚款。9、对在工程施工中发生的各种事故负责并承当由此产生的全部费用。10、工程开工未移交给甲方之前，乙方负责保护，保护期间发生的损坏，乙方出资修复。十、开工验收及保修1、乙方认为工程具备开工验收条件后，向甲方和监理提出开工验收报告，甲方自收到验收通知后五天内组织有关部门验收。假设一个月内甲方不组织有关部门验收，被视为验收合格。2、开工验收通过后，乙方应及时将工程移交给甲方投入使用，并向甲方提供完好的开工资料二套。3、开工日期为乙方递交开工验收报告中的日期，假设要整改才能到达开工要求的，应为整改后乙方重新递交开工验收报告的日期。4、本工程质量保修期为________年，自开工验收合格之日起计算。在保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知的三天内无条件进展保修。属甲方使用及其它原因造成的工程问题，乙方可给予维修，但维修费用由责任方承当。十一、违约责任1、除由于不可抗力和政府部门及周边村民干扰外，乙方不得以任何理由拖延工期，每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向甲方支付违约金。2、甲方不得以任何理由拖延支付工程款，每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向乙方支付违约金。3、道路工程施工中，假设发现乙方使用了不合格的材料等以次充好的行为，除无条件更换外，甲方对乙方处以3000元次的罚款。4、质保期内属于乙方无条件保修范围的，乙方应自接到甲方通知的三天内进展无条件保修，如乙方示在三天内进展无条件保修，那么每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向甲方支付违约金；逾期超过10天未无条件保修的，甲方有权另行选择第三方进展修补，所需费用由乙方承当；逾期保修期间造成甲方损失的，由乙方负责赔偿甲方全部损失。十二、其他1、合同有效期限：本合同经双方代表签字盖章后生效，工程保修期满，双方结清所有工程款，双方合同义务履行完毕后自动失效。2、本合同在执行过程中如发生争执，双方应本着友善态度共同协商解决。如协商不能解决，双方均有权向本合同履行地人民法院起诉，所产生的诉讼费、律师费、保全费、执行费等均由责任方承当。3、对于本合同条款与条件的修改、补充及变更，应同双方共同协商，以书面形式做出，并由合同受权代表签字盖章后生效，这些修改、补充及变更构成合同的一部分，并与本合同具有同等法律效力。4、合同一方在未经合同另一方同意之前，不得擅自将合同的权利、义务转让给其他方。5、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。6、《临时施工道路工程预算书》是本合同的附件，构成合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。7、合同订立时间：________年____月____日8、合同订立地点：甲方：乙方：地址：别墅地址：法宝代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：：：：施工合同范本12根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程详细情况，经双方友好协商，本着平等互利的原那么，达成以下协议：一、工程概括1、工程名称：___________。2、工程地点：___________。3、工程内容：___________。4、承包方式：___________。二、工程价款及支付方式1、本工程幕墙按实际结算；2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算；3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。付40%，剩余款项验收合格一次性付清。三、甲方责任范围1、负责属于甲方办理的手续；2、负责与工程其它工程施工队的协调工作；3、负责提供乙方脚手架、水、电等；4、提供乙方现场仓库等临时设施；四、乙方职责范围1、乙方服