电力工程合同标准范本（六篇）

第1页共1页电力工程合同标准范本一、协议内容补充部分为：乙方责任：1、乙方在____年____月____日保证甲方_____项目具备通电条件。甲方责任：1、原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为____年____月____日付____万元,____年____月____日付30万元,____年____月____日付40万元,____年____月____日付70万元。二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。三、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。甲方甲方：_____乙方：_________年____月____日电力工程合同标准范本（二）发包人(全称)：（以下简称甲方）承包人(全称)：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程概况工程名称：鄂尔多斯市东胜区铜川镇铜川汽车博览园三期工程工程地点：铜川镇铜川村林家壕社工程内容：规划经三路、规划经五路、规划纬三路的电力管线、电信管线及10KV开闭站建设工程。工程立项批准文号：资金来源：自筹。二、工程承包范围承包方式：工程总承包承包范围：1、电力、电信管线土建施工2、电力、电信管线安装施工3、10KV开闭站电气、土建施工设计4、10KV开闭站土建施工5、10KV开闭站电气安装施工6、协助发包人完成该项工程的电力、电信报装工作7、负责完成该项目的电力施工工程验收工作三、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数90天。四、质量标准工程质量标准：合格。五、合同价款金额(大写)：(人民币)。元。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.本合同专用条款3.本合同通用条款4.标准、规范及有关技术文件5.图纸6.工程量清单7.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：鄂尔多斯市本合同双方约定：签字、盖章、后生效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日电力工程合同标准范本（三）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。一、劳务协作性质：短期临时用工。二、劳务协作用途：仅限于电力工程施工。三、工作地点：(甲方指定的工作区域)。四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。五、协议有效期：1、本协议有效期为日历天，自____年____月____日起至____年____月____日止。2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。2、乙方委派的现场代表人为(姓名)，身份证号：______。七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。2、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证件和工作经验。3、乙方进入工作现场前，应对工作现场进行勘察，熟悉环境与场地。4、乙方应加强现场工作人员的安全教育，严格按照《电力安全工作规程》做好安全措施，正确佩戴使用安全工器具和劳动防护用品，做好安全防护工作，并做好检查记录。5、严格按照设计图纸要求、施工安装规范和技术交底的要求工作，确保工效和质量。6、乙方应安全文明施工，不得对甲方和第三方造成人身和财产损失。七、安全责任1、因乙方原因在工作时间发生安全事故的，由乙方承担全部经济损失，并按国家相关规定对事故进行处理。2、协议有效期内，乙方人员在非工作区域内发生一切安全责任事故由乙方负全部责任。八、工作质量验收及质保期1、工作质量验收依据：设计图纸及国家验收规范。2、乙方在申请甲方对工作验收前，应按甲方要求提供齐全的资料档案。3、质保期：自通过验收之日起计算，质保期为一年。九、合同金额及付款方式1、协议价款：元整(￥)。2、乙方在完成约定工作内容并通过甲方验收后，甲方一次性支付95%的协议款，余款在质保期满付清。十、争议解决方式履行协议发生争议的，由双方协商解决。协商不成，双方约定向兴山县人民法院提起诉讼。十一、其他本协议一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签章后生效。未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方(章)：_____乙方(章)：_____甲方代表：_____乙方代表：_________年____月____日电力工程合同标准范本（四）甲方(全称)：_____房地产开发有限公司乙方(全称)：_____电力工程有限公司本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年____月____日签订合同编号为____的《_____合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。鉴于：因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。1、协议内容补充部分为：乙方责任：(1)乙方在____年____月____日保证甲方_____项目具备通电条件。甲方责任：(1)原合同中的一期合同总价(人民币____万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为____年____月____日付____万元，____年____月____日付____万元，____年____月____日付40万元，____年____月____日付____万元。(2)本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：_____乙方：_____电力工程合同标准范本（五）招标编号：(招标代理机构编)(工程项目名称)(招标设备名称)第二卷合同条款(招标代理机构名称)(招标人名称)招标文件出版日期合同号：合同签字时间及地点：合同生效日期：合同双方：(需方名称)(以下简称需方)_____(供方名称)_____(以下简称供方)供需双方达成协议，并同意按如下条款签订本合同。.定义本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。1.1“需方”是指(需方法定名称)，包括该法人的法定代表人，法人的继任方和法人的受让方。1.2“供方”是指(供方法定名称)，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。1.3合同是指本文件及其附件中的所有部分。1.4“合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。1.5“生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。1.6“技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)和本合同附件3规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。1.7“合同设备”是指供方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品，如本合同附件2所列示和规定。1.8“监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。1.9“性能验收试验”是指为检验本合同附件规定的性能保证值按本合同附件5规定所进行的试验。1.10“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的性能供证值后需方对每台机组合同设备的验收。1.11“最结验收”是指需方对每一机组的合同设备保证期满后的验收。1.12”日、月、年”是指公历的日、月、年：“天”是指24小时;“周”是指7天。1.13“电厂”是_____发电民1.14“技术服务”是指由供方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行.检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。1.15“现场”是指位于_____，为需方安装合同设备所在地。1.16“备品备件”是指根据本合同提供的(合同设备名称)备用部件，包括随机备品备件和足够_____折运行使用的备品备件。1.17“试运行”是指单机、整机或各系统和域设备在调试和电厂试运行阶段进行(招标文件封面格式)招标编号：(招标代理机构编)(工程项目名称)(招标设备名称)第二卷合同条款(招标代理机构名称)(招标人名称)招标文件出版日期合同号：合同签字时间及地点：合同生效日期：电力工程合同标准范本（六）甲方(全称)：乙方(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、合同工期1、工期：自签订合同之日起60天三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。四、合同价款和支付方式:1、合同价款：______________________________________。2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计____元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。五、其他约定：1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。第二部分通用条款第一章双方一般权利与义务第一条甲方代表甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。第二条乙方代表乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。第三条甲方工作1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。第四条乙方工作1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。第二章工程验收第五条隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。第六条竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。第三章设计变更第七条设计变更甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更第四章质量保修第八条质量保修保修期为两年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用，属甲方自己购买的设备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然灾害等原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。第五章争议、违约第九条争议一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解。二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。第十条违约任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。第六章其