土地整治施工合同示_第1页
土地整治施工合同示_第2页
土地整治施工合同示_第3页
土地整治施工合同示_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

土地整治施工合同示例本文将为读者提供一份土地整治施工合同示例，以便有需要者可依此模板来起草自己的合同。合同基本信息本合同由以下双方共同签署：甲方：（施工单位名称）乙方：（委托单位名称）合同编号：（编号）合同签订日期：（签订日期）工程范围本工程的范围如下：（详细描述工程范围，包括土地整治的具体内容和有关要求）工期与进度本工程的总工期为（工期），自（起始日期）开始，至（结束日期）结束。工程进度按照各阶段计划进行，施工质量和工程安全是首要考虑因素。工程价款本工程的总价款为（总价款），包括（列出包含的费用项）。付款方式：（列出付款方式及时间进度，如首期、中期、尾期等）如因委托方的原因导致工程停工超过（天数），乙方有权按照未完成部分计算价款。工程质量工程必须符合国家有关质量标准及相关法律法规的要求。在工程施工中，应严格按照设计方案的要求进行施工。完成工程后，甲方应向乙方提供一份质量保证书，确保工程质量达到其要求，并保证工程使用寿命。工程安全工程施工期间，甲、乙双方应注意工程安全，保证现场施工人员和路人安全。施工期间如发生安全事故，应立即进行报告和处理。违约责任任何一方未严格履行本合同义务或违反有关规定，均属违约，应当承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工程延误，甲方应承担延误赔偿费用。如因乙方原因导致工程延误或增加施工费用，乙方应承担延误或增加费用责任。变更和解除本合同签订后，如需变更、增加或减少合同条款，应经双方协商一致，并在书面形式上作出补充协议。本合同于工程完工验收后解除，除非甲、乙双方另有约定。争议解决本合同履行过程中，因不可抗力、争议等造成的任何损失，由双方协商解决。如无法协商解决，应向所在地人民法院提起诉讼。其他约定（在此列出双方有其他约定的事项）合同生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论