土方工程承包施工合同标准_第1页
土方工程承包施工合同标准_第2页
土方工程承包施工合同标准_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

土方工程承包施工合同标准前言土方工程承包是当前建设领域中的重要组成部分，土方工程承包施工合同是土方工程承包商和业主之间的基本合同。本文档主要介绍土方工程承包施工合同的标准格式和要求。合同条款1.合同目的本合同的目的是规定土方工程承包商（以下简称“承包商”）和业主之间的权利和义务，以确保土方工程的质量、安全、保证期和合理价格等方面的要求得到约束和实施。2.承包工程范围和服务内容承包工程范围应包括土方工程施工全过程中的土方开挖、填筑、压实和平整等全部工作。承包商应提供一般的服务内容，包括施工管理、技术对接和安全保障等，确保承包工程按照时间表和质量要求完成。3.工期和保证期承包工程的工期应根据实际情况合理确定，承包商应按照约定时间表建设工程。保证期从承包工程验收合格的日期起计算，合同规定的保证期应在各项工程项目完工后，承包商保修期内承担相应责任和义务。4.价款承包商应按照合同规定的价格进行承包工程建设，包括土方开挖、填埋、压实和平整等全过程的费用，价款应在施工过程中按照约定时间和阶段性进度进行支付。5.工程变更业主可以根据实际情况要求对承包工程进行变更，承包商应接受业主的变更要求，但工作量、时间和费用等方面应进行适当的调整，并由业主和承包商在书面协议中确认。6.合同终止本合同的终止应根据“合同法”的有关规定，包括协商终止、违约终止和法院强制终止等，对于承包商或业主的重大违约行为应当立即解除本合同并进行相应的赔偿。7.争议解决承包商和业主之间的争议应协商解决，如无法协商解决，可以向具有相应资质的仲裁机构申请仲裁解决争议。8.合同附件本合同的附件约定包括技术规范、设计文件、图纸和各项确认文件等，应与本合同具有同等的法律效力。合同签订本合同由承包商和业主双方协商签订，双方应在合同上签字、盖章并经双方代表授权后生效。总结本文档介绍了土方工程承包施工合同的标准格式和要求，涵盖了合同条款、合同签订等方面。土方工程承包施工合同是承包商和业主之

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论