补充协议书范本(共10篇)

补充协议书范本(共10篇) 第补充协议书范本(共10篇)全文共7页，当前为第1页。补充协议书范本(共10篇)补充协议书范本(共10篇)全文共7页，当前为第1页。

补充协议书范本〔一〕:求合同变更补充合同补充协议的概念和相互之间的关系《合同法》中有提到补充合同或者补充协议的概念吗

PS：本人这样理解有误错误：补充合同根本等同于补充协议,但是都包含在合同变更之内.补充合同或者补充协议是对原合同内容发生变化的一种“法律事实〞〔即对原合同内容发生变化的一种事实上的表达方式〕,而原合同内容通过补充协议或者补充合同发生变化的这种事实〔或现象〕称之为合同变更.

1、补充合同=补充协议,两者没有本质区别；

2、补充合同更加的是对主合同的完善和细化,而非变更主合同内容,当然补充合同是可以做为变更主合同的手段.

3、因而,人个认为：补充合同的外延大于合同变更的外延.

4、补充合同是对合同形式的描述,而合同变更是对合同内容的描述.

补充协议书范本〔二〕:定价补充协议书怎么写

补充协议都是在有正式协议的根底上做的,一般是考虑正式协议签署后,还有一些内容没有考虑周全而做的补充.大约有几方面因素可能需要补充：1.大环境有了变化,例如金融环境变化等；2.天气可能带来的影响；3.不可抗力因素的影响；4.原材料的涨落影像；5.正式协议如果发生变更的处理方法.正式协议如果订立得非常完善和严谨,补充协议是不用做的.

补充协议书范本〔三〕:以下哪些仲裁协议为无效或失效？

A甲乙两公司签订合同，并约定了仲裁条款。后合同双方又签订补充协议，补充协议书范本(共10篇)全文共7页，当前为第2页。约定：“如原合同或补充协议履行发生了争议，双方协商解决或向法院起诉解决。〞B双方当事人在合同中约定“因本合同履行发生争议，双方当事人既可向南京仲裁委员会申请仲裁，也可向南京市鼓楼区法院起诉。〞C丙丁两公司签订合同中规定了内容齐全的仲裁条款，但该合同内容违反法律禁止性规定。D甲乙两公司在双方合同纠纷的诉讼中对法官均不满意，双方商量先撤诉后仲裁，甲公司向法院提出了撤诉申请，法院裁定准许撤诉。此后甲乙公司签订了仲裁协议，约定将该合同纠纷提交某仲裁委员会仲裁。说明理由。

AB理由不说了，约定不明，仲裁协议无效。C仲裁协议具有独立性，主合同无效，仲裁协议效力不受影响。D可以约定仲裁协议排除法院管辖的，即使是我国法律规定有管辖权的中外合资、中外合作等必须是我国法院管辖的，也可以通过仲裁协议排除管辖。

补充协议书范本〔四〕:"补充协议"用英语什么说

ComplementaryAgreement

补充协议书范本〔五〕:合同更新后，是否旧合同的全部条款及其补充协议全部无效？

曾在百度过以下资料：

合同更新，是指当事人双方通过协商，变更了原合同的根本条款或主要内容，从而使变更后的合同与变更前的合同在内容上失去了同一性与连续性，导致原合同关系消灭，新合同关系发生。简单来说，合同更新就是以一个新的合同代替一个旧的合同。

合同变更与合同更新的区别主要表现在：

(1)合同变更仅限于合同内容的变化，而不涉及主体的变更;但在合同更新中，不限于合同内容发生根本性变化，还可能是合同主体的变化。例如，债权补充协议书范本(共10篇)全文共7页，当前为第3页。人解除旧债务人的债务而由新债务人代替，可发生合同的更新。

(2)合同变更是合同内容的非根本性变化，变更前后的合同仍保持一定的同一性和连续性，原合同关系仍然继续存在并有效;合同更新是合同内容的根本性变化，在新旧合同的内容之间，可能并无直接的内在联系，这种变化直接导致原合同关系的消灭，新合同关系的产生。(3)合同变更主要通过当事人双方协商而实现，但在特殊情况下也可以直接依据法律规定而发生;而合同更新那么是当事人双方协商一致的结果。

合同更新时，双方自然会在更新后的合同内就以前的协议条款及其补充协议的存留及效力问题作出明确的处理。也就是说，之所以要更新合同，就是要在情况发生变化的情况下把双方的权责重新明确，自然要牵扯到以前的条款怎么处理的问题。

补充协议书范本〔六〕:合同当事人对价款约定不明确又不能达成补充协议，也不能根据合同有关条款或交易习惯确定，那么按照

________的市场价格履行。()

A.履行合同时履行地

B.订立合同时履行地

C.买方所在地

D.卖方所在地

中华人民共和国合同法

第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定

〔二〕价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依补充协议书范本(共10篇)全文共7页，当前为第4页。法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

补充协议书范本〔七〕:关于合同局部语句的

我所在的市场现在面临拆迁,所以和房东又写了份补充协议.

“因商贸中心改造拆迁时间不明确,甲乙双方约定租赁时间无法确定.现经甲乙双方商定,房租暂定为两月一

交.如乙方已交纳两月的房租,在此两月期间假设商贸中心开始改造拆迁,那么甲方退还给乙方剩余天数的房租费用；如〞

下半句我想写的意思就是如果我开始干这两个月,但没来得及交房租市场就开始拆迁,然后我需要把干了这几天的钱补给房东,请问怎么说才适宜

根据租金按天〔一月为30天计〕进行折算,住多少天交多少天的租金、【补充协议书范本】

补充协议书范本〔八〕:《建设工程施工合同〔示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【补充协议书范本】

《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条：质量与检验就是专门针对质量管理的条款.

四、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当到达协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承当违约责任.

15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承当.双方均有责任,由双方根据其责任分别承当.

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、标准和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.

补充协议书范本(共10篇)全文共7页，当前为第5页。16.2工程质量达不到约定标准的局部,工程师的要求撤除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承当撤除和重新施工的费用,工期不予顺延.

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承当.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承当,相应顺延工期.

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承当.

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或到达专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收.

17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应成认验收记录.

17.3经工程师验收,工程质量符合标准、标准和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工.

18、重新检验

无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复.检验合格,发包人承当由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期.检验不合格,承包人承当发生的全部费用,工期不予顺延.

19、工程试车

19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致.

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前补充协议书范本(共10篇)全文共7页，当前为第6页。48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格,工程师在试车记录上签字.

19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应成认试车记录.

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作.试车合格,双方在试车记录上签字.

19.5双方责任

〔1〕由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装.发包人承当修改设计、撤除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延.

〔2〕由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责撤除和重新安装.设备由承包人采购的,由承包人承当修理或重新购置、撤除及重新安装的费用,工期不予顺延；设备由发包人采购的,发包人承当上述各项追加合同价款,工期相应顺延.

〔3〕由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承当重新安装和试车的费用,工期不予顺延.

〔4〕试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承当.

〔5〕工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续.

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议.

补充协议书范本〔九〕:X市甲厂因购置Y市乙公司的一批木材与乙公司签订了一份买卖合同,但合同中未约定交货地与付款地,双方就此未达成补充协议,按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定.根据合同法律制度的规定,以下关于补充协议书范本(共10篇)全文共7页，当前为第7页。交货地及付款地的表述中,正确的选项是〔〕

AX市为交货地；BY市为交货地；

CX市为付款地；DY市为付款地

B

补充协议书范本〔十〕:合同附件怎么写什么格式主要写什么内容

合同附件,是为了补充合同中