2023年一级建造师一建工程法规综合练习试卷B卷附答案

2023年一级建造师之一建工程法规综合练习试卷B

卷附答案

单选题(共100题)

1、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙

述，错误的是()。

A.不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法

律、法规和强制性标准规定的要求

B.绝对不得压缩合同约定的工期

C.不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具

D.不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备

【答案】B

2、关于工程款支付结算制度，下列说法正确的是()。

A.建设单位应按合同约定的计量周期或工程进度结算并支付工程款

B.工程竣工验收后，对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款，必须

将剩余工程款支付计划做出并公示

C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位，有关部门应鼓励其新项目

开工建设，以抵偿拖欠款项

D.对于款项拖欠的建设单位，不应鼓励使用项目进行抵押偿付

【答案】A

3、根据《循环经济促进法》，属于国家推广使用的建筑材料的是()。

A.黏土石专

B.袋装水泥

C.现拌砂浆

D.预拌混凝土

【答案】D

4、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开

专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

【答案】B

5、关于侵权责任，下列说法正确的是（）。

A.从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具

体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物的所有人

给予补偿

B.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位、施工单位

与使用人承担连带责任

C.建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人

损害，施工单位不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任

D.建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人

损害，相关责任人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿

【答案】D

6、关于单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。

A.按照规定配备和使用经依法鉴定合格的能源计量器具

B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度

C.对能源消费应实行包费制

D.对各类能源消耗实行分类计量和统计

【答案】C

7、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误

将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说

法，正确的是（）。（2016）

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

【答案】B

8、按照《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的单位，应当采取措

施进行治理，（）。

A.无需缴纳排污费

B.并缴纳行政罚款

C.并缴纳排污费

D.并缴纳超标准排污费

【答案】D

9、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。（2012）

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

【答案】D

10、下列凭证中，免纳印花税的是()

A.财产租赁合同或者具有合同性质的凭证

B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证

C.营业账簿

D.财产所有人将财产赠给社会福利单位所立的书据

【答案】D

11、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在

办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

【答案】D

12、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是

()。

A.食品加工生产企业

B.建筑施工企业

C.烟花爆竹生产企业

D.矿业企业

【答案】A

13、（2020年真题）甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程

分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，

上述专业工程质量出现问题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则

该专业工程的质量责任应当由（）。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

【答案】D

14、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐惠，要求施工

单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（）

A.继续要求施工单位整改

B.要求施工单位停工

C.及时向有关主管部门报告

D.协助施工单位消除隐患

【答案】C

15、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。2014

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业

分包的劳务作业

【答案】B

16、下列纠纷可以申请仲裁的是（）。

A.建筑工程施工纠纷

B.婚姻纠纷

C.劳动纠纷

D.财产继承纠纷

【答案】A

17、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。2017真题

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】D

18、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。

2016

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即

可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应

到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集

团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】C

19、任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等

手段签订合同，体现出合同法的（）。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.自愿原则

D.公平原则

【答案】A

20、关于代理的说法，正确的是（）。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.表见代理属于无权代理，代理行为有效

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

【答案】C

21、下列项目中，可以不招标的是（）。

A.大型基础设施项目

B.世界银行贷款项目

C.施工企业自建自用工程且该施工企业资质等级符合工程要求

D.国家融资项目

【答案】C

22、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当

申请领取施工许可证的是（）。

A.投资额为25万元的公共厕所

B.建筑面积为325平方米的公园管理用房

C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室

D.农民自建低层住宅

【答案】B

23、甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保

密义务。乙遵循的是合同的()。

A.诚实信用原则

B.自愿原则

C.对等原则

D.公平原则

【答案】A

24、施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1名工人死

亡，间接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处

理条例》规定，该事件属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】D

25、关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()0(2014)

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效

的，可取消不良行记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应长于全国公布期限

【答案】B

26、（2019年真题）根据民法典，可以质押的财产是（）

A.耕地使用权

B.建筑物

C.生产设备

D.土地所有权

【答案】C

27、施工许可证的法定批准条件包括（）。

A.在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B.已经确定设计企业

C.有保证工程质量和环保的具体措施

D.施工单位应当提供建设资金已经落实承诺书

【答案】A

28、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日

在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理

条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为。。

A.2017年7月6曰

B.2017年7月8日

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

【答案】D

29、甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万。甲先

行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供

货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30

日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。

A.要求乙双倍返还定金300万元

B.要求乙支付违约金150万元，返还定金120万元，并返还超出定金的30万

元

C.要求乙双倍返还定金240万

D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元

【答案】B

30、动产物权的设立和转让，自（）时发生效力，但法律另有规定的除外

A.占有

B.交付

C.使用

D.签订合同

【答案】B

31、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专

项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）。

A.发包人驻工地代表

B.工程监理单位

C.设计单位

D.项目技术负责人

【答案】B

32、关于一级建造师的注册的说法，正确的是()。

A.初始注册不需要达到继续教育要求

B.变更注册应通过原聘用单位申请

C.延续注册时,应当提供原注册证书

D.变更注册后,注册有效期重新起算

【答案】C

33、生产经营单位发生事故时,应当第一时间启动应急响应,组织有关力量进行

救援，并将事故信息及应急响应启动情况向O报告。

A.公安部门

B.安全生产监督管理有关部门

C.监察机关

D.人民政府

【答案】B

34、关于法人的说法，正确的是()。

A.法人分为营利法人和非营利法人

B.法人以其登记注册地为住所地

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.建设单位可以不具有法人资格

【答案】D

35、认定法律责任的前提是()。

A.行政责任

B.法律义务

C.国家强制力

D.权利义务的大小

【答案】B

36、对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是()。(2012)

A.行政行为超越职权

B.行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责

D.行政处罚显失公平

【答案】D

37、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的

行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是()。

A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

B.在施工中偷工减料的

C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

D.拖延履行保修义务的

【答案】C

38、下列属于诉讼时效中止的情形的是（）。

A.权利人对同一债权中的部分债权主张权利

B.当事人一方向法院提交起诉状或者口头起诉的

C.义务人作出分期履行、部分履行等承诺或者行为的

D.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权

的

【答案】D

39、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市

行政区域贮存、处置的，应当向（）提出申请。

A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府

B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府

C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门

D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门

【答案】D

40、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（）。

A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的

B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的

C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

【答案】A

41、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故,

情节特别恶劣的，将受到的行政处罚为（）。

A.终身不予注册

B.吊销执业资格证书，5年内不予注册

C.责令停止执业3年

D.责令停止执业1年

【答案】A

42、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的

条件是（）。（2015真题）

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

【答案】C

43、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。（2015）

A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

【答案】A

44、《民用建筑节能条例》规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标

准的，由县级以上人民政府建设主管部门（）。

A.吊销执业资格证书

B.责令停止执业1个月以上6个月以下

C.责令停止执业5年内不予注册

D.责令停止执业3个月以上1年以下

【答案】D

45、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）。

A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门

B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场

C.文物行政部门成当在10日内提出处理意见

D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

【答案】D

46、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是（）。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.竣工验收备案必须提交竣工验收报告，包括竣工验收人员签署的验收文件复

印件

C.住宅工程与市政工程办理竣工验收备案提交的文件相同

D.工程竣工验收完成后，质量监督机构应向备案机关提交工程质量监督报告

【答案】D

47、下列知识产权法保护对象中，属于专利保护对象的是（）。（2015）

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【答案】A

48、某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权

事项则该律师有0的权利。

A.提出管辖权异议

B.代为承认、放弃诉讼请求

C.进行和解

D.提起反诉或者上诉

【答案】A

49、根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、

设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。（2015真题）

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

【答案】B

50、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是

（）o

A.用工单位与劳动者

B.派遣单位与用工单位

C.派遣单位与劳动者

D.用工单位与当地人民政府

【答案】C

51、根据《民法典》规定，自标的物交付时发生物权效力的是()。

A.建设用地使用权

B.地役权

C.房屋抵押权

D.设备所有权

【答案】D

52、下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是()。

A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的

B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的

C.建设单位指定专业分包的

D.专业分包单位再进行专业分包的

【答案】C

53、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由

()负责强制执行。

A.公安机关

B.作出决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部门

【答案】B

54、根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确的是

()。

A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】C

55、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限自开工之日起算

C.费用由作业人员负担

D.保险期至缺陷责任期届满之日止

【答案】B

56、施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等级，此行为属于（）。

A.擅自修改标准行为

B.擅自修改设计行为

C.偷工减料行为

D.正常行为

【答案】B

57、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某

房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一

年，发现该住房的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由

（）人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】B

58、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不

合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转

让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的

说法，正确的是（）0

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张

C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

【答案】D

59、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说

法，错误的是（）。

A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证

B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告

C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件

D.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造

【答案】D

60、某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000

万元。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由事故发生

地（）负责调查。

A.国务院

B.省级人民政府

C.县级人民政府

D.设区的市级人民政府

【答案】B

61、甲公司与乙厂于2008年3月1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行

政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是2008年6月1日。但是

甲公司却在2008年9月1日才去提货。该商品在2008年3月1日、6月1日

和9月1日的政府定价分别是1000元/t、1200元/t、1100元/t。则甲公司应

该按照（）来支付货款。

A.1000元11t

B.1200元/t

C.1100元/t

D.由双方送货到第三方所在地

【答案】B

62、（2019年真题）使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行

验收。

A.建设单位、监理单位和施工企业

B.监理单位、施工企业和安装单位

C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门

【答案】C

63、某建设工程实行工程总承包，总包单位将起重机械安装拆卸工程、深基坑

工程、附着式升降脚手架等分包给了专业分包单位，关于其安全专项施工方案

的编写，说法正确的是（）。

A.可以由总承包单位或分包单位编写

B.必须由总承包单位编写

C.必须由分包单位编写

D.由总包单位会同分包单位一同编写

【答案】A

64、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合

约定为由主张权利的说法，正确的是（）。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】B

65、标的物提存后，在提存期间发生提存物的灭失、损毁的，其后果由。承

担。

A.提存人

B.债权人

C.提存机关

D.债务人

【答案】B

66、甲房地产开发公司将一住宅小区工程施工总承包方式发包给乙建筑公司，

建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应

当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司

【答案】D

67、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3

年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修

责任的是（）。2016

A.施工企业

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

【答案】A

68、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标

保证金最高应为（）万元。

A.10

B.20

C.4

D.40

【答案】D

69、关于建设工程索赔，说法正确的是（）。

A.索赔方必须证明违约方存在过错，才可以提出索赔

B.必须证明违约行为与财产损失具有因果关系，方可索赔

C.索赔方必须证明自己采取了减损措施，才有权提出索赔

D.索赔可以适当超过违约方订立合同时合理预见的范围

【答案】B

70、《建设工程安全生产管理条例》规定，（）应当在施工组织设计中编制安

全技术措施和施工现场临时用电方案。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】C

71、根据《注册建行师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两

个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。2016

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

【答案】A

72、下列代理行为中，不属于无权代理行为的是（）。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

【答案】C

73、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。

A.建设单位、监理单位和施工企业

B.监理单位、施工企业和安装单位

C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门

【答案】C

74、根据《注册建造师管理规定》的规定。申请人年龄超过（）周岁的不予注

册。

A.55

B.60

C.62

D.65

【答案】D

75、施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行（）次安全生产教育培训，其

教育培训情况记人个人工作档案。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】A

76、注册商标有效期自核准之日起计算为（）年，有效期满需要继续使用的，

应当在期满前（）个月内申请续展注册。

A.106

B.206

C.106

D.1012

【答案】D

77、某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施

工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚

决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间

（）O

A.停止执行

B.与法院协商处理执行与否

C.请求政府部门决定

D.不停止执行

【答案】D

78、按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，下列关于生产经营单位

应急预案的说法中错误的是（）。

A.生产经营单位的应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案

B.每年至少组织一次综合应急预案演练

C.专项应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责

D.实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案登记的，在申请

生产许可证时，可以不提供相应的应急预案

【答案】C

79、下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。

A.当事人可以委托广2人作为诉讼代理人

B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书

C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权

D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

【答案】C

80、关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是()。

A.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日

B.标准工作时间是指每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的

工时制度

C.建筑企业高级管理人员，应当实行标准工作时间制度

D.参加紧急抢修抢险时，劳动者延长工作时间不受限

【答案】C

81、关于违约金与定金，表述正确的是()。

A.违约金存在于从合同之中

B.定金合同属于主合同

C.违约金与定金可能同时使用

D.当事人既能约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违

约金或者定金条款

【答案】D

82、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）。2014

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】B

83、（2020年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。

A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验

收

B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工

验收资料

【答案】A

84、建筑施工企业变更法定代表人的。应当到安全生产许可证颂发管理机关办

理安全生产许可证变更手续的时间。为变更后（）内。（2016）

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

【答案】A

85、施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担

方式中不得采用的是（）。

A.返回财产

B.恢复原状

C.赔偿损失

D.继续履行

【答案】D

86、建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是（）。

A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系

B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系

C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系

D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系

【答案】A

87、下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（）。

A.工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单

位整改

C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单

位整改

D.工程监理单位可以转让工程监理业务

【答案】B

88、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包

的说法正确的是（）。

A.个人可以承揽规模比较小的分包工程业务

B.建设单位可以直接指定合同约定内分包工程的分包人

C.分包工程承包人应具备相应的资质条件

D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位应当采用

【答案】C

89、关于安全教育培训的说法，不正确的有（）。

A.施工单位“安管人员”包括企业负责人、项目负责人、专职安全员

B.建筑架子工、电工、钢筋工、建筑起重信号司索工等属于特种作业人员

C.进入新岗位或者新施工现场前，应对人员开展安全教育培训

D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应对人员开展安全教育培训

【答案】B

90、甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多

式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义

务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运

输工具损毁。对此，下列说法中正确的是（）o

A.丙应对此承担损害赔偿责任

B.乙应赔偿甲的损失

C.甲应对此承担损害赔偿责任

D.乙应赔偿丙的损失

【答案】C

91、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫

付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约

定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%,同期

贷款利率为6%,则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

【答案】C

92、甲工程施工单位因施工需要使用脚手架，为节约成本，便与乙公司口头约

定：拟采用少部分购买大部分租赁的方式。而乙公司误认为是采用大部分购买

少部分租赁的方式。双方在结算时发生争议，则下列说法中正确的是()。

A.甲乙的口头租赁合同因没有采用书面形式而无效

B.甲乙的口头租赁合同是显失公平的合同

C.只有乙可以行使撤销权

D.甲乙的口头租赁合同是重大误解的合同

【答案】D

93、我国民事诉讼中的证据交换的时间是0。

A.诉讼答辩期届满后开庭审理前

B.起诉立案后诉讼答辩前

C.开庭审理后庭审辩论过程中

D.举证期限届满后

【答案】A

94、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

【答案】B

95、当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，

正确的是（）。

A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位承担责任

【答案】C

96、工程承包合同中约定了有效的仲裁条款,发包方以违约为由请求仲裁胜诉

后,再就另一事实以侵权为由向承包商提出仲裁申请，仲裁委员会应当（）。

A.受理

B.不受理

C.依照前裁决直接裁决发包方败诉

D.告知其向法院起诉

【答案】A

97、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，（）承包单位将其承包的

全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

A.禁止

B.允许

C.有条件允许

D.特定情况禁止

【答案】A

98、法律规定，为（），在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。

A.债权人质押担保的当事人

B.债权人质押担保的第三人

C.债务人质押担保的当事人

D.债务人质押担保的第三人

【答案】D

99、某施正单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，侧该施工单位不可能

承担的法律责任是（）。

A.赔偿损失

B.降低资质等级

C.责令停业整顿

D.对主要负责人判处有期徒刑

【答案】D

100、某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当

立即停止作业，保护现场，并立即报告（）。

A.本单位负责人

B.总监理工程师

C.当地建设行政主管部门

D.当地文物行政主管部门

【答案】D

多选题（共50题）

1、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解

释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，

正确的有。。

A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日

期

B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告

之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣

工日期

【答案】BC

2、以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。

A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

【答案】ACD

3、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()(2016)

A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月

B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包提交竣工验收报告后60天后，工程自动

进入缺陷责任期

E.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

【答案】AC

4、按照《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门和其他政府部门履

行监督检查职责时，有权采取下列措施：()。

A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料

B.要求被检查的单位暂缓施工配合检查

C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正

D.传唤工程质量责任人员谈话

E.对涉及结构安全试块、试件同步取样检测

【答案】AC

5、建设法律、行政法规与社会法的关系主要体现在()。

A.提供劳动保护

B.进行财产补偿

C.行政监督管理

D.建立劳动关系

E.调整人身关系

【答案】AD

6、根据事故的具体情况，事故调查组由()派人组成，并应当邀请人民检察院派

人参加。(2015)

A.公安机关

B.有关人民政府

C.人民法院

D.安全生产监督管理部门

E.负有安全生产监督管理职责的有关部门

【答案】ABD

7、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，

其中应该标明()。

A.工程名称

B.取样部位

C.工程地点

D.样品名称

E.样品数量

【答案】ABD

8、工程监理单位的主要安全责任有()。

A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线

B.组织抢救生产安全事故

C.审查专项施工方案

D.对施工安全事故隐患要求整改

E.及时报告生产安全事故

【答案】CD

9、关于土地权属的说法，正确的有()(2016)

A.城市郊区的土地归国家所有

B.自留地归集体所有

C.城市市区土地归国家所有

D.农村土地均归集体所有

E.宅基地归农民个人所有

【答案】BC

10、某建筑公司对区环保局环保罚款处罚决定不服特提起行政复议，则下列说

法正确的是()

A.建筑公司只能先提起行政复议

B.建筑公司可以不行政复议，直接提起行政诉讼

C.建筑公司对复议决定不服，可以再提起行政诉讼

D.建筑公司对复议决定不服，不能提起行政诉讼

E.建筑公司对行政诉讼判决不服，可以再提起行政复议

【答案】BC

11、根据《绿色施工导则》，关于水资源利用的说法，正确的有()。2017

A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

【答案】AC

12、下列关于保证的说法正确的是（）

A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任

B.企业的职能部门可以作为保证人

C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务

承担责任

D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任

【答案】AC

13、根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人

损害的，由（）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。

A.监理单位

B.建设单位

C.设计单位

D.施工单位

E.质量监督站

【答案】BD

14、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为,当事人不服，可以向

（）申请行政复议。

A.市建设行政主管部门

B.市人民政府

C.省级建设行政主管部门

D.省级人民政府

E.国务院建设行政主管部门

【答案】BC

15、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有。。（2016）

A.延长工作时间工资不包括在最低工资内

B.乡镇企业不适合用最低工资标准制度

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

E.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内

【答案】ACD

16、施工单位应当对（）进行安全生产教育培训。

A.现场的作业人员

B.新录用的作业人员

C.使用新设备时的作业人员

D.使用新材料时的作业人员

E.重要岗位的作业人员

【答案】ABCD

17、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提

起行政复议的有（）。2017

A.H市环保局

B.H市人民政府

C.甲县环保局

D.甲县人大常委会

E.甲县人民政府

【答案】A

18、（2020年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程

中，属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案，并附具安全验

算结果的有（）。

A.基坑支护与降水工程

B.模板工程

C.脚手架工程

D.装饰装修工程

E.拆除、爆破工程

【答案】ABC

19、关于建设工程保险的说法，正确的有（）。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终

止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

【答案】B

20、下列属于行政处罚的种类是（）。

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.撤职

D.警告

E.降级

【答案】ABD

21、在代理关系中涉及的主体包括()。

A.代理人

B.权利人

C.被代理人

D.义务人

E.第三人

【答案】AC

22、保险合同的当事人包括()。

A.投保人

B.保证人

C.保险人

D,被保险人

E.受益人

【答案】AC

23、在《评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括

（）O

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

【答案】ACD

24、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。

A警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

【答案】AB

25、建设工程竣工验收合格后，还应当办理（）。

A.施工安全验收

B.规划验收

C.消防验收或备案

D.环保验收

E.节能验收

【答案】BCD

26、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的起重机进行大型永久设

备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《建设工

程安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）。

A.生产厂家的起重机制造许可证

B.起重机出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录

E.具有相应资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

【答案】AB

27、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于损失

承担的说法，正确的是（）。

A.分包单位只对总承包单位负责

B.建设单位可以只向给其造成损失的分包单位主张权利

C.总包单位赔偿额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

E.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

【答案】BC

28、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为I0t的塔式起重机进行大型永

久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据.《安

全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）。

A.生产厂家的塔式起重机制造许可证

B.吊车出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录

E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

【答案】AB

29、根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关

可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。

A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的

B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安

全生产许可证的

E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的

【答案】ABCD

30、某建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有

Oo

A.建设单位将装修方案报有关部门批准后,方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工

C.建设单位在委托相应资质的等级设计单位提出设计方案后,方可施工

D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

【答案】BC

31、根据《企业所得税法》，收入总额中的下列收入为不征税收入的有（）。

A.财政拨款

B.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

C.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

D.股息、红利等权益性投资收益

E.接受捐赠收入

【答案】ABC

32、关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有（）。

A.施工企业分公司不具有法人资格

B.施工企业的项目经理部不具有法人资格

C.施工企业法人属于社会团体法人

D.施工企业的法定代表人是法人

E.营业执照签发日期为营利法人的成立日期

【答案】AB

33、（2019年真题）建设工程施工合同中，违约责任的主要承担方式有（）

A.返还财产

B.修理

C.赔偿损失

D.继续履行

E.消除危险

【答案】CD

34、某招标项目原定于3月1日上午9点开标，因为交通拥堵，部分招标人无

法准时到达，招标人宣布推迟一小时开标，并在9点50分收受了乙、丙单位的

投标书。投标人甲单位当场提出异议，但招标人未作答复。经评标，最终丙单

位中标。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲单位提出异议后，招标人应当在3日内作出答复

B.招标人答复前应当暂停招投标活动

C.招标人不答复的，甲单位可以向当地招投标监督管理部门投诉

D.丙单位中标无效

E.本项目应当重新招标、评标

【答案】BCD

35、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关