2024年监理工程师之交通工程目标控制全真模拟考试试卷A卷含答案

2024年监理工程师之交通工程目标控制全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共200题）1、若T表示质量标准要求的界限，B代表实际质量特性值分布范围，下列说明工序能力过大、不经济的情况是（）。A.B在T中间B.B过分小于TC.B与T相重合，实际分布太宽D.B过分偏离T的中心【答案】B2、填土路堤施工过程中，每填筑高（）m宜检测路线中线和宽度。A.2B.3C.4D.5【答案】A3、事故致因系统要素（4M要素），不包括（）。A.人B.设备C.机器D.管理【答案】B4、隧道开工前，施工单位应编制施工组织设计，并做好施工准备和组织落实工作。监理机构应组织审核，由（）负责审批。A.专业监理工程师B.监理单位技术负责人C.总监理工程师D.监理单位负责人【答案】C5、明洞衬砌有两种形式，即拱形明洞和（）。A.暗洞B.棚洞C.拱洞D.仰洞【答案】B6、以下费用支付描述错误的是（）A.安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）B.在评标和合同谈判时，安全生产费用为不可竞争性费用C.施工环保费用属于总额支付项目，属于清单支付项目D.承包人的驻地建设费用、施工标准化费用等都属于单价支付项目【答案】D7、下列关于隧道支护的说法中，错误的是（）。A.初期支护要遵循“短进尺，早封闭”原则B.在开挖施工过程中，及时做好洞内排水系统，排水沟沿边墙设置C.仰拱最好在二次衬砌之前施工D.从开挖到支护时间间隔不能太长，同时加强边仰坡的变形观测【答案】B8、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A9、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C10、施工期的环境监测工作由建设单位委托（）开展。A.监理单位B.施工单位C.技术单位D.有资质的环境监测单位【答案】D11、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备。A.5B.10C.15D.20【答案】A12、某高速公路项目中发生了大桥主体结构坍塌，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】C13、高速公路的路基应保持（）的状态，不得处于（）状态。A.干燥；中湿B.中湿；潮湿C.潮湿；干燥D.潮湿；中湿【答案】B14、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A15、施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】C16、在确定拱架施工预拱度时，不应考虑的因素是（）。A.拱架承受的施工荷载而产生的弹性变形B.受载后因拱架杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形C.主拱圈因混凝土收缩、徐变及温度变化引起的挠度D.由结构重力以及汽车荷载引起的拱圈弹性挠度【答案】D17、关于建设单位安全生产责任的说法，错误的是（）。A.应当向施工企业提供地下管线资料B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】C18、《公路水运工程安全生产监督管理办法》明确规定，施工现场应当按照每（）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。A.5000B.6000C.10000D.15000【答案】A19、在进行项目敏感性分析时，最基本的项目效益指标指标是（）A.折现率B.内部收益率C.净现值D.净年值【答案】B20、工程量清单中所列工程量（）。A.是合同给出的预计工程数量B.是实际计量的工程数量C.是实际计量并经监理工程师确认的工程数量D.是承包人实际完成的工程数量【答案】A21、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A22、钻孔灌注桩水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的（）。A.初凝时间B.终凝时间C.拌和时间D.施工时间【答案】A23、投资项目资本金是指（）。A.项目建设单位的注册资金B.项目总投资中的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时已经到位的资金【答案】C24、支付证书表是（）使用的一个工程款支付流程表。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.分包单位【答案】C25、评价围岩稳定程度最直接、最重要的指标是（）。A.岩石坚硬程度B.岩体完整程度C.地下水状态D.基本质量指标【答案】B26、下列不属于特种作业人员的是（）。A.建筑电工B.建筑架子工C.建筑起重机械司机D.抹灰工【答案】D27、工程项目管理的核心任务是（）。A.制定计划B.目标控制C.组建管理机构D.完成任务【答案】B28、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B29、沥青和水泥应以（）为单位计量。A.千克B.袋C.立方米D.平方米【答案】A30、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（）。A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款【答案】A31、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B32、以下关于挖方路基施工的说法中，错误的是（）。A.土方开挖应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用C.石方开挖靠近边坡部位的硬质岩应采用硐室爆破D.石方开挖应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护【答案】C33、根据《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833—2018），机械台班定额费用组成中，属于不变费用的是（）。A.动力燃料费B.机上人员人工费C.检修费D.车船税【答案】C34、项目管理公司与项目发包人签订项目管理承包合同，代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同属于哪一种模式（）。A.项目管理承包型B.项目管理咨询型C.代建型D.项目总承包型【答案】A35、少支架施工时，施工单位必须在卸架前取得（）后，方可卸架。A.监理单位口头同意B.总监理工程师书面批准C.监理单位的书面批准D.监督部门的书面批准【答案】C36、将质量计量换算为体积计量的换算系数应由（）确定，并应在此种计量方法使用之前征得（）的同意。A.发包人，发包人B.监理人，承包人C.监理人，发包人D.发包人，承包人【答案】B37、对于桥涵构造物的台背回填，其实测项目包括压实度和填土长度。分层压实厚度宜不大于（），压实度应不小于（），填筑长度应不小于设计值。A.100mm，95%B.100mm，96%C.150mm，95%D.150mm，96%【答案】D38、交通运输部推荐的《公路工程标准施工招标文件》专用合同条款规定“工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。”A.20%B.30%C.50%D.70%【答案】A39、运用敏感性分析进行施工技术方案比选，一般应选择的施工技术方案是（）。A.敏感程度大，承受变化能力强的B.敏感程度小，承受变化能力强的C.敏感程度大，承受变化能力弱的D.敏感程度小，承受变化能力弱的【答案】B40、不确定性与风险的基本分析方法主要有临界分析、敏感性分析和（）。A.动态分析B.概率分析C.风险分析D.决策分析【答案】B41、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.立即B.12C.24D.36【答案】C42、细粒土，颗粒的最大粒径小于10mm，且其中小于2mm的颗粒含量不少于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】D43、确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.A.国家机关用地B.军事用地C.公益事业用地D.交通用地E.工业用地【答案】A44、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（）A.发生项目的不确定性B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作【答案】C45、下列关于税金的计算公式中，正确的是（）。A.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费）×建筑业增值税税率B.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率C.税金=（直接费＋设备购置费+措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率D.税金=（直接费＋设备购置费＋措施费＋企业管理费＋规费+利润）×建筑业增值税税率【答案】D46、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改【答案】C47、关于蒸发池设置的说法，错误的是（）。A.池底宜设置0.5%横坡B.底面与侧面应采取防渗措施C.蒸发池应紧邻路基设置D.四周应采用隔离栅进行防护【答案】C48、在费用支付中，应由（）负责编制支付证书并报送建设单位核准支付。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位【答案】B49、下列不属于施工单位直接控制的是（）。A.质量控制B.安全生产管理C.编制支付证书二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178考前精准押题联系微信3849178唯一联系微信3849178D.进度控制【答案】C50、隧道爆破应采用（）。A.预裂爆破B.光面爆破C.微差爆破D.定向爆破【答案】B51、关于塑料排水板施工的说法不正确的是（）。A.塑料排水板技术指标应满足设计要求，露天堆放时应有遮盖B.施工中应防止泥土等杂物进入套管内C.板长应抽查2%，且不少5个点D.塑料排水板不得搭接，预留长度应不小于300mm，并及时弯折埋设于砂垫层中【答案】D52、在复合式衬砌结构中，通常称为初期支护的是（）。A.锚杆支护B.模筑混凝土衬砌C.喷锚衬砌D.喷射混凝土支护【答案】C53、概预算编制中，属于人工费的是（）。A.架子工工资B.材料采购人员工资C.驾驶施工机械人员工资D.施工管理人员工资【答案】A54、某建设工程项目合同价为5000万元，合同工期为26个月，动员预付款在标书附录中规定的额度为合同价的20％，4月份支付工程款600万元，到第4个月时累计支付工程款金额为1200万元，本月扣回动员预付款的金额是（）万元。A.45B.48C.50D.52【答案】C55、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】A56、高速公路基层的混合料拌和时，宜采用两次拌和的生产工艺，也可采用间歇式拌和生产工艺，拌和时间应不少于（）。A.13sB.14sC.15sD.16s【答案】C57、价值工程数学表达式V=F/C中的成本C是指产品的（）。A.生产成本B.维护成本C.使用成本D.寿命周期成本【答案】D58、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。A.监理工程师B.施工单位C.建设单位D.设计单位【答案】A59、工程参建单位应落实（）要求，细化各岗位职责，按年度层层签订安全生产责任书，并定期组织考核。A.三管三必须B.一岗双责C.三同时D.师傅带徒弟【答案】B60、发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（）天内将进度应付款支付给承包人。A.14B.24C.28D.36【答案】C61、在工程进度偏差处理中，第一步工作是（）。A.分析偏差对后续工作和总工期的影响B.分析产生进度偏差的原因C.确定影响后续工作和总工期的限制条件D.采取进度调整措施【答案】B62、某公路工程年度施工产值8000万元，应配置（）专职安全人员。A.1B.2C.3D.4【答案】B63、节点时间参数是以节点为对象计算的。节点是工序的连接点，表示其前面工作的结束和后面工作的开始，所以节点时间参数是工作持续时间的开始或结束时刻的瞬间。下列选项为节点时间参数的是（）。A.节点的最早必须实现时间B.节点的最迟实现时间C.节点的最早可能实现时间D.节点的最早实现时间【答案】C64、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C65、关于周边炮孔痕迹保存率不正确的是（）。A.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥80%B.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥75%C.对于中硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥70%D.对于软岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥50%【答案】B66、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织专家组对其专项方案进行充分论证。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.施工总承包单位【答案】A67、竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为（），参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.8【答案】C68、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（）。A.2.0～3.1B.2.3～3.7C.2.0～3.7D.2.3～3.1【答案】D69、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）专用合同条款第10.1条规定:监理人应在（）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.14天B.24天C.7天D.10天【答案】A70、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.交通行政主管部门【答案】A71、在坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.20％B.30％C.40％D.50％【答案】C72、拱圈各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为（）。A.0.3～0.5mB.0.5～0.8mC.0.5～1.0mD.0.8～1.2m【答案】C73、某路面工程的有效合同价为700万元，沥青材料预付款额度为有效合同价的20％，假定沥青材料占合同价的比例为60％，沥青材料预付款起扣点为（）万元。A.450.36B.466.67C.475.32D.490.25【答案】B74、交通工程项目建设程序，说法正确的是（）。A.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行审批制B.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行核准制C.政府投资交通建设项目实行审批制，企业投资交通建设项目实行核准制D.政府投资交通建设项目实行核准制，企业投资交通建设项目实行备案制【答案】C75、某分部工程有4个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为12d、12d、9d、6d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.12个，45dB.12个，48dC.13个，50dD.13个，48d【答案】D76、锁脚锚杆安装施工说法不正确的是（）。A.应在钢架安装就位后立即施作锁脚锚杆B.安装位置应在钢架连接钢板位置以上100～300mmC.采用型钢钢架时设于钢架两侧；采用格栅钢架时设在钢架主筋之间D.上部台阶锁脚锚杆砂浆的强度达到设计强度的60%时，方可开挖下一台阶【答案】D77、商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人的，下列说法正确的有（）。A.买受人可以请求解除合同B.买受人可以要求出卖人赔偿损失C.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款50%的惩罚性赔偿金D.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款一倍的惩罚性赔偿金E.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款两倍的惩罚性赔偿金【答案】A78、公路工程计量规则中第300章为（）。A.路基工程的计量B.路面工程的计量C.桥梁工程的计量D.隧道工程的计量【答案】B79、根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018），直接费中人工费是指用于支付（）的各项费用。A.施工现场所有人员B.从事建筑安装工程施工生产的管理人员C.材料采购及保管人员D.从事建筑安装工程施工的生产工人【答案】D80、关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.当软土地层平坦，横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C81、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程【答案】D82、工人在作业中，由于触电发生了坠落事故，该事故属于（）。A.高处坠落B.触电C.物体打击D.机械伤害【答案】B83、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%～35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】A84、对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ε≥（）%。A.90B.80C.70D.60【答案】B85、关于桥梁基础钻孔灌注桩的成孔检查，以下说法错误的是（）。A.检孔器的外径应不小于桩孔直径，长度宜为外径的4～6倍B.钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验C.清孔后，不必对孔底的沉淀厚度进行检验D.挖孔桩终孔并对孔底处理后，对桩孔孔位、孔径、孔深、倾斜度及孔底处理情况等进行检验【答案】C86、网络计划中，（）是指在不影响任何一个紧后工作的最迟开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距【答案】B87、某桥梁在施工过程中，发生一起质量事故，该质量事故造成直接经济损失6500万元，则该工程属于（）A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】B88、对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.30%B.35%C.40%D.50%【答案】C89、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（）。A.不应大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不应小于0.1s【答案】A90、以下将出现项目永久私有化的融资模式是（）。A.PPP模式B.BOT模式C.BOO模式D.BOOT模式【答案】C91、下列不需要抽检的是（）。A.钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石、砂等原材料B.分项工程中的关键项目和结构主要尺寸C.施工单位自制的工程构配件D.监理工程师有疑问的工程材料【答案】C92、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.财务净现值大于0,方案可行D.总投资收益率大于等于行业基准投资收益率，方案可行【答案】B93、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B94、当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.50m【答案】B95、施工单位应在进行荷载试验前至少（）向监理工程师提交一份测试设备、方法、步骤及测试要求的计划，报监理工程师批准。A.7dB.14dC.28dD.35d【答案】B96、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（）分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。A.超挖B.振动碾压C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】A97、将质量计量换算为体积计量的换算系数应由（）确定，并应在此种计量方法使用之前征得（）的同意。A.发包人，发包人B.监理人，承包人C.监理人，发包人D.发包人，承包人【答案】B98、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标方式分为公开招标和（）。A.工程招标B.邀请招标C.投资招标D.控制招标【答案】B99、钢纤维抗拉强度等级不应低于（）级。A.400B.500C.600D.700【答案】C100、填土路基施工时，每填筑高（）宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高（）宜检测路基中线和宽度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C101、对于桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求，在气温最高时，梳齿的横向间隙应不小于（）mm。A.10B.5C.15D.10～15【答案】B102、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（）cm，表层（）cm。A.4，3B.5，2C.3，4D.2，5【答案】A103、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.工程中防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保行政主管部门验收合格，该造纸厂才可投入生产、使用B.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂上级主管部门验收合格，才可投产、使用C.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂周边居民委员会或村民委员会验收合格，才可投产、使用D.工程中防治污染的设施必须经所在地政府行政主管部门验收合格，才可投产、使用【答案】A104、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节【答案】D105、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.有关主管部门B.建设单位C.总监理工程师D.第三方监管机构【答案】A106、价值工程的基本原理，描述错误的是（）A.着眼于寿命周期成本B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的功能，一般是指必要功能和非必要功能D.价值工程的目标表现为产品价值的提高C选项，价值工程的功能，一般是指必要功能。【答案】C107、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。A.50mm，30mmB.50mm，50mmC.100mm，50mmD.100mm，30mm【答案】D108、商品房预售许可程序包括（）。A.受理B.审核C.登记D.许可E.公示【答案】A109、分项工程质量评定合格不必符合的是（）。A.检验记录应完整B.评定资料应完整C.实测项目应合格D.外观质量应满足要求【答案】B110、对高速公路和一级公路，密级配沥青混合料的厚度不宜小于公称最大粒径的（）。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】C111、《公路水运工程安全生产监督管理办法》明确规定，施工现场应当按照每（）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。A.5000B.6000C.10000D.15000【答案】A112、施工中，明水应在距坑顶（）之外修排水沟。A.5mB.6mC.10mD.15m【答案】C113、若在冬季进行喷射混凝土施工，则喷射混凝土作业区的气温不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C114、关于工程进度曲线（“S”曲线）特点的说法，错误的是（）。A.一般情况下，项目施工初期的曲线斜率是逐渐增大的B.一般情况下，项目施工后期的曲线为凹型C.审批施工进度计划时，用S曲线判断施工单位编制的施工进度计划是否合理D.S曲线可用于工程费用监理中工程计量及费用支付的依据【答案】B115、专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工项目技术负责人B.施工项目负责人C.施工单位技术负责人D.施工单位负责人【答案】C116、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】C117、某施工现场出现事故，导致3人重伤，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】D118、在特殊干旱地区的高速公路路床压实度标准最低可能为（）。A.96%B.95%C.94%D.93%【答案】D119、在铺筑沥青路面试验路段之前（），施工单位应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，并报请监理工程师审查批准。A.10dB.14dC.20dD.28d【答案】D120、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，应当（）。A.5年内不予注册B.责令停止执业3个月以上1年以下C.终身不予注册D.依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B121、工程进度S曲线表也称为工程进度表是（）共同使用的一个工程管理流程表，是计量支付表格的辅助表格。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和监理单位D.建设单位和设计单位【答案】C122、变更工程单价确定的原则不包括哪些（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价D.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由施工单位按照规定程序商定或确定变更工作的单价【答案】D123、隐患分为重大隐患和（）两个等级。A.局部隐患B.一般隐患C.轻度隐患D.潜在隐患【答案】B124、开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（）之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】C125、下列不属于施工组织设计贯彻应做好的工作是（）。A.施工组织设计的技术交底B.制定工程价款支付比例C.实行项目岗位责任制D.制定各项管理制度【答案】B126、关于招标控制价的说法错误的是（）。A.招标人可以设标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B127、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用的天然砂质量标准不应低于（）要求。A.I级B.II级C.III级D.IV级【答案】B128、下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（）。A.工程与生物措施相结合，综合防治B.取土场部分进行防护处理C.弃土、石渣得到有效拦挡或利用D.最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域【答案】B129、（）建造悬臂与连续体系梁桥时，不需要在河道（海水）中搭设支架，而直接从已建墩台顶部逐段向跨径方向延伸施工，每延伸一段就施加预应力，使其与成桥部分联结成整体。A.平衡悬臂施工法B.有支架施工法C.逐跨顶推施工法D.活动支架法【答案】A130、树立百年工程理念，以提升工程耐久性为目标，有针对性地研究工程建设发展理论和技术方法，指导建设实践，及时总结提炼成功经验，推动形成可复制可推广具有实践性的技术创新成果，井大力推动成果转化。指的是平安百年品质工程的基本原则中的（）。A.成本效益平衡B.理论实践结合C.对标对表国际D.立足成果落地【答案】B131、项目资本金可以用货币出资也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C132、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.单价子目B.总价子目C.暂列金额D.暂估价【答案】C133、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A134、公路工程质量评定等级分为合格与不合格，应按（）逐级评定。A.分部分项单位工程合同段和建设项目B.建设项目合同段单位工程分部分项C.分项分部单位工程合同段和建设项目D.单位工程分部分项合同段和建设项目【答案】C135、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A136、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）。A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】A137、（）机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.双重预防B.三重预防C.多重预防D.手段结合预防【答案】A138、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A139、“编制费用监理细则”属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】A140、下列关于森林更新的原则和标准的表述中，不正确的有（）。A.人工促进天然更新，补植.补播后的成活率和保存率达到人工更新的标准B.人工更新的当年成活率应当不低于90%C.人工更新，3年后保存率应当不低于80%D.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的树种幼树不少于6000株E.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的幼苗不少于6000株，更新均匀度应当不低于60%【答案】B141、无机结合料稳定材料的养护期宜不少于7d，养护期宜延长至上层结构开始施工的（）。A.当天B.前1天C.前2天D.前3天【答案】C142、下列说法中，正确的是（）。A.地基表层压实度要求，二级公路一般土质应不小于95%B.地基表层压实度要求，三、四级公路应不小于80%C.路基基底原状土试验，每公里应不少于3个点D.原地面坑洞处，需要在清除沉积物后，分层回填【答案】D143、某公路山岭隧道穿越的岩层主要是极硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，该围岩的初步分级应该是（）级。A.ⅡB.ⅢC.ⅣD.V【答案】A144、某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%（复利计算），则该笔存款的期限（）。A.等于10年B.小于8年C.在8～10年之间D.大于10年【答案】B145、孔深大于（）或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】B146、安全系统工程是以（）为中心。A.预测和分析事故B.预测和预防事故C.识别和控制风险D.分析和评价风险【答案】B147、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，对项目平安工地建设负总责。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A148、桥梁拓宽桥面铺装时，对既有桥梁原铺装层的结合面应进行处理，凿除原结构表面的浮浆，使集料外露，形成（）自然凹凸粗糙面或采用机械刻槽形成糙面。A.2－3mmB.3－4mmC.4－6mmD.5－7mm【答案】C149、石油沥青的牌号主要是根据针入度、延度和软化点指标划分的，并以（）值表示。A.延度B.针入度C.软化点D.密度【答案】B150、填土路堤施工过程中，每填筑高（）m宜检测路线中线和宽度。A.2B.3C.4D.5【答案】A151、水泥进场时，散装水泥应以每500t为一批，袋装水泥应以每（）为一批，不足500t或200t时，亦按一批计。A.100tB.200tC.300tD.400t【答案】B152、公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请（）参加。A.军队代表B.政府部门C.国防单位D.国家安全单位【答案】A153、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A154、关于沥青路面材料的选择，下列说法错误的是（）。A.道路石油沥青适用于各类沥青面层B.粗集料可以采用碎石、破碎砾石和矿渣等C.细集料可以采用天然砂、人工砂或石屑D.沥青混合料中的矿粉可以采用一些亲水性石料经磨细得到。【答案】D155、同步碎石封层施工，选择代表性路段作为试验路段，长度应不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B156、李某每年年末存入银行10000元，连续存入5年，到第5年末一次还本付息，如果存款年利率为8％，第五年末可得款为（）。A.58666元B.61000元C.56000元D.62000元【答案】A157、直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于（）质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B158、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016），公路工程监理应实行（）。A.项目经理负责制B.监理机构负责制C.总监理工程师负责制D.监理工程师负责制【答案】C159、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，修正概算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】C160、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D161、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】D162、钻孔灌注的桩顶高程应比设计高程高出不小于（），当存在地质较差、孔内泥浆密度过大、桩径较大等情况时，应适当提高其超灌的高度。A.0.5mB.0.7mC.0.8mD.1.0m【答案】A163、下列选项不属于施工合同段总体预案内容的有（）。A.指导思想、实施原则和工作目标B.预案的启动、实施和演练C.实施预案的应急组织机构与职责D.与现场处置方案之间的联动方式【答案】D164、关于周边炮孔痕迹保存率不正确的是（）。A.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥80%B.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥75%C.对于中硬岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥70%D.对于软岩，周边炮孔痕迹保存率ξ≥50%【答案】B165、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A166、适用于岩层破碎，路堑边坡较高，全部明挖可能引起坍塌，但拱脚岩层承载力较好的地段是（）。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】C167、在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是（）。A.两侧开挖B.两侧初期支护C.下部核心土开挖D.仰拱初期支护【答案】C168、某工程2019年签合同时，2019年相对于2018年的材料综合物价指数为120％，2020年相对于2018年的材料综合物价指数为144％，计算2020年1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B169、在品质工程评价标准中，不设分值的是（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】D170、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。A.80dB（A），55dB（A）B.70dB（A），60dB（A）C.75dB（A），55dB（A）D.60dB（A），50dB（A）【答案】C171、混凝土、钢筋混凝土拱在支架上浇筑说法不正确的是（）。A.跨度较小的拱圈或拱肋，应全宽度自两端拱脚向拱顶对称地连续浇筑B.分段的位置，应以拱架受力对称、均匀和变形小为原则，且宜设置在拱顶、1/4跨径、拱脚及拱架节点处C.各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为0.5－1.0mD.拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计要求或设计强度等级的80%方可浇筑【答案】D172、竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）报出。A.28天内B.两个月内C.三个月内D.五个月内【答案】C173、关于钻孔底沉淀物厚度的说法不正确的是（）。A.对于摩擦桩，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于20mmB.对于直径大于1.5m，或桩长大于40m的桩或土质较差时，应不大于30mmC.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于5cmD.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于4cm【答案】D174、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D175、加固土桩工程以（）为单位进行计量。A.m3B.m2C.mD.kg【答案】C176、总体、年度安全生产费用使用计划收悉后（）天内批复。A.1B.3C.5D.7【答案】D177、某项目设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为80元/件，单位产品增值税金及附加为5元/件。则以单位产品价格表示的盈利点是（）元。A.91.00B.86.00C.95.00D.85.00【答案】A178、利用一种树形决策网络来描述与求解风险型决策问题的方法是（）。A.决策树法B.蒙特卡洛法C.盈亏平衡分析法D.敏感性分析法【答案】A179、台背与墙背填筑施工时，二级及二级以上公路应按设计做好过渡段，过渡段路堤压实度应不小于（）%。A.94B.95C.96D.97【答案】C180、某桥的总跨径长度为878m，此桥按照总长和跨径的分类，应当属于（）。A.特大桥B.大桥C.中桥D.小桥【答案】B181、下列属于浆砌水沟施工的关键项目的是（）。A.砂浆强度B.轴线偏位C.沟底高程D.断面尺寸【答案】A182、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.28B.7C.14D.21【答案】B183、从兼顾合同的公平性及简化合同管理的要求出发，对于工期较短（一年甚至更短）的项目，可不考虑设立（）条款，由承包人在报价中去考虑相关风险费用（通常一个有经验的承包人能对短期内可能出现的物价上涨进行预测），以简化费用监理工作。A.工程变更B.价格调整C.工期调整D.进度款结算【答案】B184、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B185、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴【答案】D186、拱桥圬工砌体的边角压碎、砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用（）修补。A.混凝土B.水泥砂浆C.水泥浆D.细石混凝土【答案】B187、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A188、私营主动融资模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】B189、小桥涵的地基检验，可以采用（）。A.超声波检测B.触探C.钻探D.土质试验E.荷载试验【答案】B190、根据《公路水运工程监理工程是资质管理办法》的规定，对不能自觉遵守监理人执业道德、缺乏监理工作责任心的，将根据情节分别给予通报批评、停止执业、取消监理资格并收缴证书及（）不得再申报监理人的处罚。A.3年内B.5年内C.10年内D.终身【答案】B191、某工程项目，已知（F/A，i，n）=1.333，F=100万元，则A应为（）万元。A.100B.133.3C.75D.25【答案】C192、某土方开挖设计量10万m3，单价60元/m3，当结算量超过20%时，单价按0.9倍结算，结算量是15万m3，最终结算价为（）万元。A.700B.800C.882D.900【答案】C193、我国全面质量管理的"三全"管理不包括（）的质量管理。A.全面B.全过程C.全方位D.全员参与【答案】C194、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m【答案】B195、（）是控制工程费用的有效手段。A.经济措施与合同措施相结合B.合同措施与技术措施相结合C.经济措施与技术措施相结合D.组织措施与合同措施相结合【答案】C196、新设项目法人融资的特点包括（）。A.项目投资者承担项目风险B.项目融资成本较高C.用于支持贷款的信用结构固定D.贷款人可以追索项目以外的任何资产【答案】B197、对于应开展施工安全风险评估的路堑高边坡工程，下列选项错误的是（）。A.高于20m的土质边坡、高于30m的岩质边坡B.高于30m的土质边坡、高于20m的岩质边坡C.黄土开挖形成的不足20m的边坡D.老错落体地段开挖形成的不足20m的边坡【答案】B198、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的,（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D199、某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（）天。A.45B.46C.47D.48【答案】C200、下列公路工程质量事故中，属于较大质量事故的是（）。A.二级公路项目的中隧道结构坍塌事故B.二级公路项目的大桥主体结构垮塌事故C.高速公路项目的路基（行车道宽度）整体滑移事故D.直接经济损失5000万元以上1亿元以下的事故【答案】C多选题（共150题）1、公路交通主要标志按其作用，可分为（）。A.警告标志B.禁令标志C.指示标志D.辅助标志E.指路标志【答案】ABC2、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm、深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m）进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝、板角断裂、边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m）乘以0.1m影响宽度计算【答案】BCD3、用来表示统计数据分布及其某些特性的特征量分为两类，一类表示数据的集中位置，例如（）。A.算术平均值B.中位数C.极差D.标准离差E.变异系数【答案】AB4、下列施工总承包单位、分包单位安全责任的表述中，正确的是（）。A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担各自的责任C.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任E.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务【答案】ACD5、下列情形属于Ⅱ级事故的有（）。A.10人以上死亡（含失踪）B.直接经济损失900万元以下C.50人以上重伤D.直接经济损失5000万元以上E.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】ACD6、（）适用于水深4～8m的河道，围堰深应在20m以内。A.钢板桩围堰B.钢管桩围堰C.土围堰D.土袋围堰E.套箱围堰【答案】AB7、施工单位的安全培训教育的分类包括（）。A.“三类人员”培训教育B.特种作业人员培训教育C.进场安全教育D.三级安全教育E.安全继续教育【答案】ABCD8、隧道发生冰冻的原因包括（）。A.寒冷气温的作用B.季节冻结圈的形成C.围岩的岩性对冻胀的影响D.隧道设计和施工的影响E.防排水设施的不足【答案】ABCD9、超前地质预报应包括的主要内容有（）。A.地层岩性预报B.地质构造预报C.不良地质预报D.隧道地质素描E.地下水预报【答案】ABC10、监理试验室的基本试验工作包括（）A.验证试验B.标准试验C.工艺试验D.抽样试验与验收试验E.隐蔽试验【答案】ABCD11、支护是指隧道开挖后，用于控制围岩变形、防止坍塌所及时施作的支护。其中，锚杆支护的锚杆的种类包括（）。A.低预应力锚杆B.非预应力锚杆C.预应力锚杆D.高预应力锚杆E.长锚杆【答案】ABC12、下列属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验E.相对密度试验【答案】ABC13、公路工程生产安全事故应急救援预案体系的构成包括（）。A.国家部门预案B.地方预案C.项目预案D.合同段预案E.应急预案操作手册【答案】ABC14、修筑功能层（垫层）的材料特点包括（）。A.强度要求高B.强度要求不一定高C.水稳定性好D.承载能力强E.隔温性能好【答案】BC15、重大事故隐患整改项目主要负责人应组织制定专项隐患治理整改方案，并确保整改措施、（）到位。A.责任B.资金C.技术D.时限E.预案【答案】ABD16、根据我国民事诉讼法的有关规定，下列有关再审程序的说法正确的是：()A.人民检察院提起抗诉的案件，人民法院应当再审B.人民检察院决定对人民法院的判决、裁定提出抗诉的，情况紧急的可以口头提起抗诉C.同级人民检察院不得对其同级人民法院的生效判决直接提起抗诉D.人民法院再审时，应通知人民检察院派员出席法庭【答案】AC17、监理人审查的主要工作包括（）。A.材料设备预付款付款申请，审查调价方法是否符合合同约定B.审查材料设备预付款及开工预付款C.承包人所完成的工程价款，审查各工程子目所完成的工程量是否质量合格D.计日工付款申请，审查计日工是否有监理人的书面指示E.对费用索赔，应审查是否有相应的索赔审批证书【答案】ACD18、不宜采用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面摊铺的路段有（）。A.上坡纵坡大于5％的路段B.下坡纵坡大于6％的路段C.超高超过7％的路段D.合成坡度超过8％的路段E.平面半径小于100m的路段【答案】ABC19、索赔成立的基本条件包括（）。A.有明确的合同依据（或法律依据）B.责任双方达成共识C.有具体的损害事实D.索赔期限符合合同约定E.索取的费用和（或）工期与损害事实相符【答案】ACD20、新奥法的三大要素是（）。A.光面爆破B.喷锚支护C.超前支护D.监控量测E.地表注浆【答案】ABD21、下列费用属于材料预算价格组成部分的有（）。A.材料原价B.材料运杂费C.场内运输损耗费D.采购及保管费E.场外运输损耗【答案】ABD22、对（），水泥稳定材料从装车到运输到现场，时间不宜超过1h，超过2h应作为废料处理。A.高速公路B.一级公路C.二级公路D.三级公路E.四级公路【答案】AB23、关于模板、支架的拆除，下列选项正确的有（）。A.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落B.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落C.遵循先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序和原则D.遵循自上而下、分层分段拆除的顺序和原则E.模板存放场地应坚实平整【答案】ACD24、公路工程中使用的石灰的要求包括（）。A.高速公路和一级公路用石灰应不低于I级技术要求B.高速公路和一级公路用石灰应不低于II级技术要求C.二级公路用石灰应不低于III技术要求D.二级以下公路应不低于IV级技术要求E.高速公路和一级公路的基层宜采用磨细消石灰【答案】BC25、公路机电工程包括（）。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施E.公路消防设施【答案】ABCD26、高路堤路段应优先安排施工，宜预留（）以上的沉降期，然后施工路面。A.6个月B.5个月C.4个月D.1个季度E.1个雨季【答案】A27、按照隧道修建地点所处地质情况划分，可分为（）。A.岩石隧道B.土质隧道C.山岭隧道D.软土隧道E.河底隧道【答案】ABD28、下列说法中，关于喷射混凝土正确的是（）。A.喷射方式分为干式与湿式两种B.每次喷射作业前或作业期间，要检查使用材料C.检查喷射机械配套情况和实际功效，进行必要的试喷D.喷混凝土终凝后3h起，开始洒水养护E.养护时间不应少于7d【答案】BC29、水泥混凝土面层材料选择时，关于外加剂的说法中，正确的有（）。A.滑模摊铺施工的水泥混凝土面层宜采用引气高效减水剂B.高温施工混凝土拌合物的初凝时间长于3h时，宜采用缓凝引气高效减水剂C.高温施工混凝土拌合物的初凝时间短于3h时，宜采用缓凝引气高效减水剂D.低温施工混凝土拌合物的初凝时间长于10h时，宜采用早强引气高效减水剂E.低温施工混凝土拌合物的初凝时间短于10h时，宜采用早强引气高效减水剂【答案】ACD30、（）会影响建设施工进度。A.实际到达现场的施工机械型号、数量和到达日期，是否与计划一致B.施工现场人员的装备是否安全C.施工单位技术和施工人员的到达情况D.建设单位提供现场、通道的时间对工程施工有无影响E.各分项工程开工、完工时间及进展情况【答案】ACD31、审查安全生产专项费用计量支付：主要审核（）。A.安全生产费用计提B.安全生产费用凭证C.现场核查使用情况D.安全生产专项费用计量与支付E.安全生产费用投入计划【答案】ABCD32、《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》中，属于禁止的是（）。A.卷扬机钢筋调直B.人工挖孔桩手摇井架出渣工艺C.基桩人工挖孔工艺D."直接凿除法"桩处理工艺E.竹（木）脚手架【答案】AB33、根据现行公路工程施工合同条款的约定，发包人应向承包人支付的预付款包括（）。A.进度预付款B.材料、设备预付款C.暂估价预付款D.开工预付款E.计日工预付款【答案】BD34、关于明洞回填的说法正确的是（）。A.回填料不得采用膨胀岩土B.顶面0.2m可以使用耕植土回填C.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.5m，两侧回填高差不得大于0.7mD.回填至拱顶以上1.0m后，方可采用机械碾压E.回填时，不得采用倾填作业【答案】ABD35、建筑安装工程费中的专项费用包括（）。A.施工场地建设费B.安全生产费C.环保措施费D.工程标准化建设费E.应急管理费【答案】AB36、下列选项中，属于每日进度检查记录内容的是（）。A.监理人员对施工现场巡视检查的情况B.实际参加施工的人力、机械数量及生产效率C.施工停滞的人力、机械数量及其原因D.承包人的主要技术及管理人员到达现场的情况E.当日发生的影响工程进度的特殊事件及原因【答案】BCD37、下列关于防水层铺设施工应符合的规定正确的有（）。A.防水层应超前二次衬砌施工1~2个循环的距离衬砌段进行铺设B.拱部和边墙应有纵向搭接C.无纺布与防水板应分别铺挂，先铺挂防水板后铺挂无纺布D.纺布应采用射钉加热熔垫固定，防水板应采用无钉铺挂E.铺挂的固定点间距：拱部宜为0.5~0.7m，侧墙宜为0.7~1.0m【答案】AD38、关于施工准备阶段安全监理，审查施工单位安全生产管理体系的说法，正确的有（）。A.将检查结果向建设单位报备B.在施工单位提交交底核查申请后7天内完成检查工作C.检查施工现场各种安全标志和临时设施的设置D.检查、督促施工单位与分包单位之间签订施工安全生产协议书E.检查施工单位安全技术措施或文明施工措施费用的使用计划【答案】ACD39、高速公路防眩设施一般可以采用（）。A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.波形梁护栏E.混凝土护栏【答案】ABC40、监理工程师控制施工质量的主要手段有（）。A.监理指令文件B.旁站监理C.巡视检查D.平行检验和见证取样E.抽样检测【答案】ABCD41、施工机械台班单价中的不变费用包括（）。A.折旧费B.安拆辅助费C.检修费D.维护费E.动力燃料费【答案】ABCD42、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后发现还是没有管辖权，只好提交本院审判委员会处理解决D.丁市人民法院本来已经受理某案，结果由于行政区域变更，在审理之前失去了管辖权，于是又将之移送给刚刚获得管辖权的戊市人民法院【答案】ABCD43、洞身开挖包括（）。A.洞身开挖B.洞身支护C.衬砌D.二次衬砌E.锚固【答案】AB44、对于不确定性和风险，造成不确定性的影响因素包括（）。A.原始数据较多，不具有代表性B.原始数据的处理方法不当C.所选择的预测模型和预测方法有问题D.各种不可抗拒因素E.建设资金的短缺【答案】BCD45、下列对于监理机构安全责任体系中安全生产责任的说法，正确的有（）。A.监理机构和监理人员应按照法律法规.规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任B.监理机构应审查施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案（是否符合工程建设强制性标准）C.监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求建设单位整改D.情节严重的，应当下达工程暂停令要求施工单位暂时停止施工，并及时报告总监理工程师E.监理单位应当如实记录安全事故隐患和整改验收情况，对有关文字.影像资料应当妥善保存【答案】AB46、关于浆砌块石及混凝土预制块墩台施工质量的片石砌体，以下说法不正确的有（）。A.片石应分层砌筑，宜以2～3层砌块组成一工作层，每一工作层的水平缝应大致找平B.各工作层竖缝应相互贯通C.砌缝宽度一般不应大于4cm，用小石子混凝土砌筑时，可为3～7cmD.较大的砌块应使用于下层，安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲除E.竖缝较宽时，应在砂浆中塞以小石块，不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小片石支垫【答案】BC47、某二级公路的沥青混凝土上面层可采用（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青E.E级沥青【答案】AB48、下列关于基层原材料的说法中，正确的是（）。A.水泥的强度等级为32.5或42.5级，且满足要求的普通硅酸盐水泥等。B.高速公路和一级公路用石灰应宜采用磨细消石灰粉C.水泥稳定煤矸石可以用于高速公路和一级公路D.高速公路和一级公路极重、特重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料E.高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%【答案】AD49、关于公路建设水土保持的原则和目标，《中华人民共和国水土保持法》确定了（）的水土流失治理方针。A.预防为主B.因地制宜C.防治结合D.因害设防E.重点治理与一般防护相结合【答案】AC50、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD51、对于泥浆护壁成孔灌注桩，清孔后要求测定的泥浆指标有（），它们是影响混凝土灌注质量的主要指标A.相对密度B.含砂量C.黏度D.胶体率E.pH值【答案】ABCD52、下列关于围岩基本分级的说法中，正确的有（）。A.岩体的结构完整程度是影响围岩稳定性的主要因素B.硬质岩石耐风化能力强，暴露后1～2年尚不易风化C.凝灰岩等喷出岩类属于硬质岩石D.当风化作用使岩石成分改变、强度降低时，应按风化后的强度确定岩石等级E.围岩基本分级应由岩石坚硬程度和岩体完整程度两个因素确定【答案】ABD53、下列选项中，应开展施工安全风险评估的桥梁工程有（）。A.多跨或跨径大于40m的石拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程D.跨径大于1000m的悬索桥E.跨径大于240m的斜拉桥【答案】ABCD54、竣工验收委员会由（）单位代表组成。A.建设单位B.交通运输主管部门C.公路管理机构D.造价管理机构E.质量监督机构【答案】BCD55、属于沥青混凝土路面常见病害的是（）。A.龟裂B.横向裂缝C.纵向裂缝D.车辙E.破碎板【答案】ABCD56、人民法院作出的发生法律效力的判决、裁定，如果被执行人或其财产不在我国领域内，应如何执行？()A.只能通过人民法院请求外国法院承认和执行B.可由当事人直接向有管辖权的外国法院申请承认和执行C.当事人只能向人民法院提出执行请求，由人民法院以司法协助形式，请求外国法院承认和执行D.经当事人请求，可由人民法院依我国缔结或参加的国际条约的约定，或按互惠原则，请求外国法院承认和执行【答案】BD57、仰拱施工的关键项目是（）。A.混凝土强度B.厚度C.平整度D.钢筋保护层厚度E.底面高程【答案】AB58、质量监督有（）两种。A.企业内部监督B.领导监督C.同行监督D.外部监督E.主管部门监督【答案】AD59、高速公路水泥混凝土路面应选用的机械设备有（）。A.计算机自动控制强制式拌和楼（机）B.强制式搅拌站（机）C.滑模摊铺机施工工艺D.三辊轴机组施工工艺E.小型机具施工工艺【答案】AC60、施工环境保护监理计划应明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标，其中应包含的内容包括（）。A.工程项目概况B.实行环境保护监理的依据C.环境保护监理的实施过程D.工作内容、工作目标和工作方式E.监理单位组织机构、人员安排、岗位职责【答案】ABD61、某村委会对长期放在该村境内的一个大型机械（价值200万元）申请人民法院认定财产无主，下列说法正确的是：()A.该案应由该村所属的市中级人民法院管辖B.应向法院提交申请书，申请书应当写明财产的种类、数量以及要求认定财产无主的根据C.人民法院受理后，应作出公告，公告期为1年D.公告期内如果有人对财产提出请求，人民法院审查请求是否有理，作出裁决【答案】BC62、钢桥构件出厂时，应提交的资料有（）。A.焊缝全部修补记录B.产品合格证C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告D.产品试板的试验报告E.工厂试拼装记录【答案】BCD63、监理人员在工程费用支付中责任重大，为了做好这一工作，监理人员必须遵循的基本原则有（）。A.必须以合同为依据B.必须遵循规定的程序C.必须以合同工程量进行计量D.必须以工程计量为基础E.必须准确、及时【答案】ABD64、对于集料的压碎值要求，说法正确的有（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.二级和二级以下公路基层不大于35%C.二级和二级以下公路底基层不大于40%D.二级公路的基层不大于30%E.对于高速公路和一级公路不大于30%【答案】BC65、根据民事诉讼法的规定，对于当事人的下列哪些请求，可以适用督促程序？()A.甲要求乙向其支付所借的已到清偿期的3万元钱B.甲要求乙在规定的期间内完成玉雕工艺品的义务C.甲要求乙将借自己的一台电脑按期返还D.甲要求乙向自己交付以现金交换所得的2万元国库券【答案】AD66、下列费用构成中属于建设项目管理费的有（）。A.建设单位管理费B.建设项目信息化费C.工器具购置费D.生产人员培训费E.工程保险费【答案】AB67、下列属于水泥混凝土路面常见质量问题的是（）A.车辙B.裂缝C.错台D.波浪拥包E.破碎板【答案】BC68、关于软土地区路堤施工说法正确的有（）。A.填筑过程中，应严格控制填筑速率，并应进行静态观测。B.填筑速率应以沉降控制为主，超过标准应立即停止填筑。C.应按设计要求的预压荷载、预压时间进行预压D.软土地区路堤施工应尽早安排，施工计划中应考虑地基所需固结时间E.桥台、涵洞、通道以及加固工程应在预压沉降完成后再进行施工。【答案】CD69、关于施工准备阶段的环境保护监理工作，说法正确的有（）。A.增加设计交底，熟悉环评报告和设计文件，了解工程建设项目的具体环保目标B.审查建设单位的施工组织设计和开工报告，对环保实施方案提出审查意见C.审查建设单位的临时用地方案是否符合环保要求，临时用地的恢复计划是否可行D.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确E.参加第一次工地会议，对工程建设项目的环保目标和环保措施提出要求【答案】AD70、法院在对甲与乙的离婚诉讼进行审理后，认为双方的感情确已破裂而判决离婚，并就财产分割问题一并做出处理，判决生效后甲认为法院判决不公正