2024年监理工程师之土木建筑目标控制强化训练试卷A卷附答案

2024年监理工程师之土木建筑目标控制强化训练试卷A卷附答案单选题（共200题）1、一般情况下，检验批和（）两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。A.单位工程B.分项工程C.分部工程D.子分部工程【答案】B2、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C3、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】C4、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是（）。A.不改变工作之间的先后顺序关系B.缩短非关键线路上工作的持续时间C.压缩费用增加量最大的关键工作D.不改变原有计划的关键线路【答案】A5、质量缺陷处理完毕后，（）应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。A.监理机构B.建设单位C.设计单位D.质量监督机构【答案】A6、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。A.平行B.巡视C.抽样D.见证取样【答案】D7、某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。A.9.00%B.9.28%C.11.25%D.12%【答案】B8、根据“计价规范”的规定，暂列金额由（）根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由（）掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归（）。A.发包人、发包人、发包人B.发包人、监理人、发包人C.监理人、监理人、发包人D.监理人、监理人、监理人【答案】A9、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.没有确定施工企业，不予颁发施工许可证【答案】A10、（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B11、某建筑安装工程，采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础，其直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。A.1194.39B.1302.97C.1308.14D.1313.82【答案】D12、（2020年真题）工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D13、在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于（）A.勘查B.监理C.设计D.运营【答案】C14、在下面层中不得敷设管线的整体楼地面面层是（）。A.硬化耐磨面层B.防油渗混凝土面层C.水泥混凝土面层D.自流平面层【答案】B15、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A16、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B17、现场签证工作完成后的（）d内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。A.7B.14C.21D.28【答案】A18、在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（）。A.领导力B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】A19、建筑工程主体结构质量验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.设计单位项目负责人D.施工单位项目负责人【答案】B20、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D21、工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人【答案】B22、（2018年真题）设备的无负荷联动试运转费用属于建设工程总投资中的（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【答案】B23、某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（）万元人民币。A.1250B.1150C.1100D.1090【答案】C24、在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为（）。A.确定设计委托方式及设计合同形式B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制【答案】C25、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是（）。A.固定节拍流水施工B.加快的成倍节拍流水施工C.一般的成倍节拍流水施工D.非节奏流水施工【答案】B26、某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】D27、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9d。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）d。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D28、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】B29、某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C30、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A31、监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，评估报告内容不包括（）。A.设计工作概况B.存在的问题及建议C.技术参数是否先进合理D.有关部门审查意见的落实情况【答案】C32、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。A.1B.2C.3D.4【答案】A33、（2019年真题）承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。A.增加的成本、延误的工期和相应利润B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】D34、在填方工程的密实度检测中，监理工程师可以通过()现场检测取点验证其合理性。A.作业管理B.计量管理C.计划管理D.组织管理【答案】B35、根据BIM成熟度划分的等级中，可达到“OpenBIM”阶段的是下列选项中的()。A.LE.vE.l0B.LE.vE.l1C.LE.vE.l2D.LE.l3【答案】D36、下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）。A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费【答案】D37、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。A.主控项目的质量经全数检验均应合格B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】A38、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期【答案】D39、工程实施过程中，会因为新情况的产生、各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化，这就要求进度控制人员必须掌握（）。A.静态控制原理B.动态控制原理C.事前控制原理D.事后控制原理【答案】B40、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.各单位工程尽可能同时开工和完工C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】D41、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D42、监理工程师控制物资供应进度的工作内容是()A.决定物资供应分包方以及分包合同清单B.审核物资供应合同C.审查和签署物资供应情况分析报告D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜【答案】C43、工程网络计划资源优化的目的是为了()A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低B.在资源均衡使用条件下，使工期最短C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡【答案】D44、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为（）。A.专业工程码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】C45、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察方案C.督促勘察单位完成工作内容D.勘察成果报告【答案】C46、某工程有3个施工过程，流水步距分别为2、5，其中第一个施工过程持续时间为8天，第二个施工过程持续时间为11天，第三个施工过程持续总时间是9天，第二与第三施工过程有3天的搭接，则流水施工工期为（）天。A.12B.13C.18D.19【答案】B47、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D48、工程项目竣工投产后，新增的无形资产是()A.建设单位管理费B.研究试验费C.建设期利息D.土地使用权【答案】D49、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.索赔意向通知B.拟申请增加的费用明细C.拟实施的施工方案D.工程变更的内容【答案】C50、（2022年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。A.提交质量事故调查报告B.签发复工令C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位D.****【答案】C51、在卓越绩效管理模式中，（）是组织之本，一切管理活动应当以激发和调动其主动性、积极性为中心。A.领导者B.组织者C.员工D.参与者【答案】C52、涉及结构安全的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由（）提出保修方案。A.建设单位B.原设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】B53、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A54、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A55、前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作实际进度点位置在检查日时问坐标右侧表示（）。A.该工作实际进度与计划进度一致B.该工作实际进度超前C.该工作实际进度落后D.无明显意义【答案】B56、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间有置上开展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度B.流水强度和工作面C.流水段和施工过程D.工作面和流水段【答案】D57、屋面工程防水等级为Ⅱ级时，若选用合成高分子防水卷材，规范规定其最小厚度不应水于下列哪一数值？()A.0.8mmB.1.0mmC.1.2mmD.1.5mm【答案】D58、模板是混凝土构件成形的模壳与支架，高层建筑核心筒模板应优先选用（）。A.大模板B.滑升模板C.组合模板D.爬升模板【答案】D59、某建设项目设计生产能力为5万吨，预计年固定成本为800万元，产品销售价格为1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品的变动成本为1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点是()A.5.71%B.32.00%C.45.71%D.80.00%【答案】D60、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。A.强化验收B.完善手段C.加强评定D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答【答案】C61、下列关于IFC标准介绍正确的是()。A.IFC标准是开放的建筑产品数据表达与交换的国际标准B.IFC标准是多家厂商软件间的数据交换基础C.IFC标准是我国自定义标准D.IFC标准是一种计算机语言E.IFC标准是一种数据格式【答案】A62、“持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其作用是为了提高质量管理体系的()。A.有效性和效率B.科学性C.管理水平D.创造价值能力【答案】A63、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题A.尽管该省政府规章规定对实行省以下垂直管理的机关的行为不服的只能向上一级主管部门申请行政复议，大成公司仍有权选择向上一级工商行政管理部门或者本级政府申请复议B.行政复议机关的决定是正确的，其有权撤销或者改变下级行政机关的行政处罚决定C.在行政复议决定作出前，大成公司不得提起行政诉讼D.人民法院应当撤销行政复议机关的决定【答案】D64、李某因贩卖毒品罪被判处无期徒刑，在服刑期间，符合假释条件，下列关于对李某假释程序的说法，哪一选项是正确的？A.对李某的假释，应由罪犯服刑地的中级法院组成合议庭，在收到监狱审核同意的假释建议书后一个月内作出裁定B.人民检察院认为法院的假释裁定不适当的，可以提出书面纠正意见，人民法院应当另行组成合议庭进行审理C.法院应当开庭审理该假释案件，开庭审理时，法院应当通知检察院、执行机关、证人和被提请假释的罪犯参加庭审D.李某若在假释考验期限内被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销假释的，应当由原审法院撤销原裁定宣告的假释【答案】B65、下列费用中，属于建设工程动态投资的是()A.基本预备费B.涨价预备费C.工程建设其他费D.设备及工（器）具购置费【答案】B66、下列选项中，可以确定建设工程实际执行状况与计划目标之间的差距的是（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.实际进度数据的加工处理D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】D67、在竣工结算款的支付中，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（）予以核实，签发竣工结算支付证书后（）向承包人支付。A.7天内、7天内B.7天内、14天内C.14天内、28天内D.28天内、56天内【答案】B68、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）告之应用这一原则的结果。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】C69、在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。A.平均数与标准偏差B.中位数与变异系数C.标准偏差与变异系数D.中位数与标准偏差【答案】C70、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()A.工期，成本和利润B.工期和成本，不能索赔利润C.工期，不能索赔成本和利润D.成本，不能索赔工期和利润【答案】B71、（2022年真题）在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】D72、用于工程的进口设备进场后，应由（）组织相关单位进行联合检查验收。A.建设单位B.项目监理机构C.施工单位D.设备供应单位【答案】B73、某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是()年。＜br>A.5.25B.5.33C.5.50D.5.66【答案】B74、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的4天变为-3天，说明工作M的实际进度（）。A.拖后7天，影响工期3天B.拖后7天，影响工期4天C.拖后4天，影响工期3天D.拖后3天，影响工期3天【答案】A75、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】B76、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D77、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B78、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本表现为资金所有者的利息收入B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】D79、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，工作可以利用的机动时间。A.总工期B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作自由时差D.紧后工作最迟完成时间【答案】A80、建设工程施工过程中，分项工程验收应由（）组织。A.设计单位专业工程师B.监理员C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】C81、（2019年真题）在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A82、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。A.重新申请施工许可证B.报发证机关核验施工许可证C.申请换发施工许可证D.报发证机关延期施工许可证【答案】B83、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是()A.不改变工作之间的先后顺序关系B.缩短非关键线路上工作的持续时间C.压缩费用增加量最大的关键工作D.不改变原有计划的关键线路【答案】A84、建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。A.建设投资B.无形资产C.有形资产D.铺底流动资金【答案】A85、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业为提供预付款担保、履约担保所发生的费用属于（）。A.规费B.财产保险费C.财务费用D.企业管理费中的其他【答案】C86、（2017年真题）建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30【答案】A87、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.建设单位项目负责人【答案】B88、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A89、静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。A.预备费B.基本预备费C.涨价预备费D.建设期利息【答案】B90、持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括（）。A.对组织不断的改进B.提高有效性和效率C.确定挑战性的改进目标D.确定关键、重要过程【答案】D91、在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。A.程序性审查B.内容性审查C.内部性审查D.外部性审查【答案】A92、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期＞行业基准投资回收期，方案可行C.财务净现值＞0，方案可行D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行【答案】B93、昊某为某KTV练歌房的老板，为摆脱经营困境，组织一批妇女从事卖淫活动。由于吴某收取的中间费用太过高昂，其中一位妇女陈某在一段时间后提出不想在此继续卖淫。吴某怕其他卖淫女效仿，找人将陈某打成了重伤;另一卖淫女指出不少顾客喜欢幼女，并引诱了一名13周岁的幼女徐某到昊某的KTV练歌房，想说服其卖淫，不料徐某不肯。吴某为了使徐某答应卖淫，指使他人对其实施了强奸。下列关于吴某行为的说法不正确的有A.吴某的行为构成组织、强迫卖淫罪B.吴某的行为构成故意伤害罪C.吴某的行为构成强奸罪D.吴某的行为构成强迫幼女卖淫罪【答案】B94、某工程施工中，由于施工组织不善，发生了质量事故，质量事故的处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，监理机构，建设单位B.监理机构，原设计单位，建设单位C.监理机构，建设单位，原设计单位D.施工单位，原设计单位，建设单位【答案】D95、建设工程定额反映了()水平。A.企业管理B.消耗量的价值C.社会平均消耗D.社会平均先进消耗【答案】C96、为排挤竞争对手，某商场在销售中向购买某品牌微波炉的顾客赠送一套餐具。下列说法正确的是A.如果微波炉的价格减去餐具的价值小于微波炉的成本价则商场构成不正当竞争B.商场的行为构成违法搭售的不正当竞争C.如果赠送餐具违背顾客意愿则构成不正当竞争，否则不构成D.如果餐具质量不合格则构成不正当竞争，否则不构成【答案】A97、重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】D98、在设备工器具费及设备购置费中，国产标准设备原价一般按（）计算。A.带有备件出厂价B.定额估价C.系列设备插入估价D.不带备件出厂价【答案】A99、桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（）。A.单桩抗压承载力试验B.单桩水平静承载力试验C.低应变动测D.高应变动测【答案】C100、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。A.施工单位B.供货单位C.建设单位D.质检单位【答案】C101、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.18B.24C.34D.42【答案】B102、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。A.施工过程和流水强度B.流水节拍和流水步距C.工作面和施工段D.成倍节拍和流水节奏【答案】C103、某工程的A分项工程施工至6月底，经统计分析得到，计划工程量为300立方米，计划单价为200元/立方米；实际工程量为350立方米，实际单价为190元/立方米。则分项工程A的投资偏差是（）。A.节支3500元B.超支3500元C.节支10000元D.超支10000元【答案】A104、某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。A.9.00%B.9.28%C.11.25%D.12%【答案】B105、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？()A.施工单位的直接费B.施工单位的其他直接费C.设计费D.建设单位的研究试验费【答案】D106、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B107、当结构构件承载力达不到设计要求时，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷或结构补强等不同处理方案，进行对比辅助决策，此属于辅助方法中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】D108、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（）方面全面符合采购的要求。A.技术性能和质量B.技术性能和设备运输C.设备运输和质量D.设备运输和安装调试【答案】A109、凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经（）审批后方可进行施工。A.原审查机构B.原设计单位C.质量监督机构D.监理单位【答案】A110、某高层商业办公综合楼工程建筑面积为8760㎡。根据计算，建筑工程造价为2300元/㎡，安装工程造价为1200元/㎡，装饰装修工程造价为1000元/㎡,其中定额人工费占分部分项工程造价的15%。措施费以分部分项工程费为计费基础，其中安全文明施工费费率为1.5%，其他措施费费率合计1%。其他项目费合计800万，规费费率为8%，增值税率9%，计算招标控制价为（）。A.4732.06B.5327.76C.5765.42D.6033.41【答案】B111、政府投资的项目，（）是政府投资主管部门审批决策的依据。A.项目建议书B.可行性研究C.初步设计文件D.基础设计【答案】B112、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.项目监理机构【答案】D113、工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间【答案】D114、审查设计概算时，通常采用（）的审查方式。A.标准审查B.集中会审C.对比分析D.查询核实【答案】B115、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。A.专业监理工程师B.项目经理C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】C116、关于授权性行政法规，下列哪一说法是错误的？A.尚未制定法律的，全国人大及其常委会有权授权国务院根据实际需要，先制定行政法规B.授权性行政法规与法律产生冲突的，应当报请全国人大常委会裁决C.国务院应当在授权期限届满的6个月前，向全国人大常委会报告授权决定实施的情况，全国人大及其常委会应当及时制定法律D.被授权机关不得将被授权的权利转授给其他机关【答案】C117、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A118、当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用()编制建筑工A.预算单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.扩大单价法【答案】D119、债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求哪个机构撤销债务人的行为？()A.人民法院B.仲裁机构C.检察院D.政府部门【答案】A120、工程施工中，因施工承包单位原因造成实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，监理工程师批准施工承包单位调整的施工进度计划，意味着监理工程师的行为是（）。A.解除了施工承包单位的责任B.认可施工进度计划的合理性C.批准了工程延期D.同意延长合同工期【答案】B121、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。A.进行原因分析B.要求有关单位提交质量问题调查报告C.及时向建设单位和监理公司汇报D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】D122、（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。A.工程质量管理体系B.ISO质量管理体系C.工程项目质量控制系统D.质量目标控制体系【答案】A123、建设工程项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。A.勘察阶段B.设计阶段C.招标阶段D.施工阶段【答案】B124、质量管理体系是文件化的管理体系，（）是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录【答案】B125、采用工程量清单计价，建设工程造价是完成所列项目的全部费用，包括()。(1)分部分项工程费(2)其他直接费(3)间接费(4)措施项目费(5)其他项目费和规费(6)税金A.(1)(2)(5)(6)B.(1)(3)(5)(6)C.(1)(4)(5)(6)D.(2)(3)(5)(6)【答案】C126、某分部工程有2个施工过程，分为5个施工段组织非节奏流水施工。各施工过程的流水节拍分别为5天、4天、3天、8天、6天和4天、6天、7天、2天、5天。第二个施工过程第三施工段的完成时间是第（）天。A.17B.19C.22D.24【答案】D127、下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。A.总承包服务费B.工程排污费C.安全施工费D.文明施工费【答案】A128、质量事故发生后，由施工单位写出事故调查报告，需提交给()。A.建设行政主管部门和项目监理机构B.监理工程师和项目调查组负责人C.总监理工程师D.项目监理机构和建设单位【答案】D129、施工单位未提出工程复工申请的，（）应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人【答案】B130、对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。A.当地劳动安全部门B.质量监督机构C.当地建设主管部门D.项目监理机构【答案】A131、根据GB/T1900-2000族标准的术语定义“由组织的最高管理者正式发布的组织的质量宗旨和方向”称为(）A.质量目标B.质量战略C.质量方针D.质量经营【答案】C132、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()A.工期，成本和利润B.工期和成本，不能索赔利润C.工期，不能索赔成本和利润D.成本，不能索赔工期和利润【答案】B133、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为31.5MPa36.0MPa41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.36.3C.36.0D.31.5【答案】C134、我国颁布的质量管理体系认证依据标准的编码是()A.GB/T19001B.GB/T19004C.GB/T19000D.GB/T19011【答案】A135、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。A.7B.14C.1D.28【答案】A136、可行性研究工作小组成立以后，正式开展市场调查之前要进行的工作是()。A.签订委托协议B.方案编制与优化C.制订工作计划D.项目评价【答案】C137、对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.使用单位【答案】B138、用数据变动的幅度来反映质量数据分散状况的特征值，称为（）。A.极差B.标准偏差C.中位数D.变异系数【答案】A139、某基础工程有挖土、垫层、混凝土浇筑、回填土4个施工过程，分5个施工段组织流水施工，流水节拍均为3天，且混凝土浇筑2天后才能回填土，该工程的施工工期为（）天。A.39B.29C.26D.14【答案】C140、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期【答案】B141、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A142、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D143、（2022年真题）装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验【答案】B144、某拟建项目，预计年生产能力为18000件，已建同类项目的建设投资额为10000万元，生产能力为8000件。若价格调整系数为1.2，为简化计算，取生产能力指数为0.8，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为（）万元。A.21169B.22958C.23988D.25298【答案】B145、利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。A.不能全面反映资本的周转速度B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量C.不能反映投资回收之前的经济效果D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】B146、2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。A.180B.184C.216D.220【答案】B147、（2018年真题）工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。A.α=1%～3%，β=3%～8%B.α=1%～5%，β=5%～10%C.α=2%～4%，β=4%～8%D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】B148、下列费用中，属于规费的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费【答案】C149、工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人【答案】B150、法庭秩序，是指《人民法院法庭规则》所规定的，为保证法庭审理的正常进行，诉讼参与人、旁听人员应当遵守的纪律和规定，下面关于法庭秩序的说法错误的是：A.诉讼参与人、旁听人员均不得对庭审活动进行录音、录像、摄影，或者通过发送邮件、博客、微博客等方式传播庭审情况B.审判长对于诉讼参与人或者旁听人员扰乱违反法庭秩序的情节严重的行为，经院长批准后，可对其处1500元以下的罚款或者15日以下拘留C.担任辩护人、诉讼代理人的律师严重扰乱法庭秩序，被强行带出法庭或者被处以罚款、拘留的，人民法院应当通知其所在的律师协会，并可以建议依法给予相应处罚D.诉讼参与人、旁听人员对人民法院罚款、拘留的决定不服的，可以通过决定罚款、拘留的人民法院向上一级人民法院申请复议。复议期间，不停止决定的执行【答案】A151、某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根，实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万/根，则投资偏差（CV）为（）万元。A.11B.13C.?13D.?11【答案】D152、某独立土方工程，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】A153、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B154、建设工程进度控制的经济措施之一是指（）。A.业主对应急赶工给予优厚的赶工费用B.加强索赔管理，公正地处理索赔C.监理工程师严格控制合同变更D.监理工程师分析影响进度的风险因素【答案】A155、根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（）。A.标准化导向B.市场竞争C.市场准入D.符合性评审【答案】B156、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修【答案】D157、搭接网络计划中，时距就是（）。A.相邻两项工作之间的时间差值B.相邻两项工作之间的搭接关系C.相邻两项工作之间的逻辑顺序D.相邻两项工作的工艺间歇时间【答案】A158、下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】D159、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，工程施工许可证应在工程（）向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取。A.开工前，由施工单位B.招标前，由建设单位C.招标前，由施工单位D.开工前，由建设单位【答案】D160、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程质量保修期自（）起计算。A.通过竣工验收之日B.颁发工程接收证书之日C.实际竣工日期D.竣工验收合格之日【答案】D161、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是（）A.编制切实可靠的设计总进度计划B.落实设计工作技术经济责任制C.按照设计技术经济定额进行考核D.审查设计进度计划的合理性和可行性【答案】D162、（2020年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。A.71.21B.78.31C.78.83D.86.14【答案】D163、施工单位编制的施工组织设计经（）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。A.项目经理B.施工单位技术负责人C.施工单位质量负责人D.施工单位项目法人【答案】B164、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。A.出厂合格证B.质量证明书C.生产许可证D.使用说明书【答案】A165、国际上，通常将BIM的模型深度称之为()。A.LODB.LCDC.LD.LED【答案】A166、（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A167、单位工程预验收的程序中，监理机构应编写质量评估报告，并经（）签字后报建设单位。A.专业监理工程师和施工单位技术负责人B.专业监理工程师和监理单位技术负责人C.总监理工程师和施工单位技术负责人D.总监理工程师和监理单位技术负责人【答案】D168、（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011【答案】C169、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作()。A.可提前1d完成B.正常C.影响总工期1dD.影响总工期3d【答案】C170、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍【答案】A171、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（），确定旁站的关键部位和关键工序。A.监理规划B.监理细则C.施工单位报送的施工组织设计D.监理合同【答案】C172、某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。A.2000B.2300C.2500D.2800【答案】B173、（2017年真题）关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】A174、监理单位质量管理体系内部审核时，正式运行阶段，重点在（）。A.符合性B.适用性C.系统性D.可操作性【答案】A175、下列关于索赔费用的计算方法正确的是（）。A.总费用法是施工索赔时最常用的一种方法B.总成本法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用C.修正的总费用法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用D.修正总费用法计算索赔款的时段是整个施工期【答案】B176、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差为零D.关键工作的总时差最小【答案】D177、施工组织设计审查的基础是()。A.施工单位编审手续齐全B.建设单位申请施工的手续齐全C.监理单位资质达标D.有符合质量标准的试验室【答案】A178、大型设备基础在设备安装就位前，监理工程师应按规定程序对其进行质量验收，土建施工部门应提交()供监理工程师审查。A.混凝土强度测试报告B.基础预压及沉降观测记录C.施工依据及质量控制资料D.基础预埋件的规格清单【答案】B179、工作自由时差是指（）。A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】A180、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B181、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A182、在网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后△T，而未超过该工作的自由时差，则（）。A.不影响总工期，影响后续工作B.不影响后续工作，影响总工期C.对总工期及后续工作均不影响D.对总工期及后续工作均有影响【答案】C183、抽样检验第一类风险控制的一般范围是（）。A.1%~5%B.5%~10%C.5%D.10%【答案】A184、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。A.工程量大、工期短B.工程量大、工期长C.工程量小、工期短D.工程量小、工程长【答案】B185、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】B186、（2018年真题）关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】C187、施工方案应当由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理【答案】C188、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按照最早时间安排，则（）。A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率C.有利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率D.有利于节约建设资金，提高按期竣工保证率【答案】B189、工程监理单位对使用单位提出的工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（）。A.决策阶段投资控制的工作B.施工阶段投资控制的工作C.投资控制的经济措施D.工程保修阶段投资控制的工作【答案】D190、（2020年真题）某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C191、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送()和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】A192、建设项目环境影响评价费属于建设工程投资中的（）。A.建设单位管理费B.工程建设其他费用C.研究试验费D.建筑安装工程费用【答案】B193、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B194、依据行政处罚法的有关规定，以下关于行政处罚设定的说法，正确的是：A.只有法律、行政法规可以创设行政处罚法规定以外的行政处罚种类B.行政法规可以创设吊销企业营业执照的行政处罚C.地方性法规可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚D.上海市人民政府规章可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚【答案】A195、计算竣工结算的其他项目费时，计日工应按（）计算。A.双方签证资料确认的金额B.合同约定金额C.发包人批准的金额D.发包人实际签证确认的事项【答案】D196、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】D197、设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式进行采购，主要体现在编制的设备采购与设备监造工作计划中的质量的要求以及（）。A.采购方式的选择B.采购厂商的选择C.采购方案的修订D.采购方案的编制或审查【答案】D198、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】C199、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】B200、下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备案D.勘察设计费【答案】D多选题（共150题）1、关于市场采购设备质量控制的说法，正确的有（）。A.负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准B.应了解和把握总承包单位或设备安装单位负责设备采购人员的技术能力情况C.总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向项目监理机构提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施D.设备由建设单位直接采购的，由项目监理机构编制设备采购方案E.设备采购方案最终应获得监理单位的批准【答案】ABC2、固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点不包括()。A.所有施工过程在相应施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不相等C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D.专业工作队数等于施工过程数E.各个专业工作队在各施工段上能够连续工作【答案】BC3、流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有()。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】ABC4、向生产厂家订购设备前，对合格供货商的评审内容有（）。A.企业性质和生产规模B.经营范围和生产许可证C.生产能力和技术水平D.过去几年的资金平衡表和资产负债表E.检验检测手段及试验室资质【答案】BCD5、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作有()。A.进行工程计量B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.审核竣工决算款E.处理费用索赔【答案】ABC6、下列关于审判制度基本原则的理解哪些是正确的？()A.不告不理原则体现了审判权的被动性，是审判中立的根本要求B.一切审判程序都必须适用直接原则和言词原则C.审判权独立行使原则与法律监督之间在根本点上不存在矛盾D.审判及时原则体现了现代审判活动的效率价值【答案】ACD7、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的经济措施有（）。A.实行包干奖励B.增加劳动力和施工机械的数量C.提高奖金数额D.改善劳动条件E.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】AC8、进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有()A.测量设备保养费用B.为监理工程师提供宿舍的费用C.购买建筑工程保险的费用D.计量混凝土构件体积的费用E.维护施工工地清洁的费用【答案】AB9、下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求【答案】BCD10、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程质量验收合格的条件有（）。A.主控项目的质量均应检验合格B.一般项目的质量均应检验合格C.所含检验批的质量应验收合格D.所含检验批的质量验收记录应完整E.观感质量应符合相应要求【答案】CD11、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，过程管理包括（）。A.过程的识别与设计B.过程的实施与改进C.分析过程D.过程和结果E.PDCA循环【答案】AB12、某公司研发了一种新型的电热壶，先后制造了20件样品，后来有5件丢失。3个月后刘某家中电热壶发生短路起火，造成较大损失，经调查该电热壶为某公司丢失的样品之一，且存在重大缺陷。刘某要求某公司赔偿损失，某公司拒绝赔偿，下列理由中哪一个最能支持某公司立场？A.该电热壶尚未投入流通B.刘某如何得到电热壶的事实不清C.刘某偷盗样品，由此造成的损失应由其自负D.刘某应向提供给其电热壶的人索赔【答案】A13、下列有关工程暂停令的签发，表述正确的有（）。A.施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令C.施工单位违反工程建设强制性标准的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令D.建设单位要求暂停施工的，总监理工程师应签发工程暂停令E.施工单位拒绝项目监理机构管理的，总监理工程师应签发工程暂停令【答案】ABC14、以下哪种合成橡胶密度最小？（）A.氯丁橡胶B.丁基橡胶C.乙丙橡胶D.丁腈橡胶【答案】C15、监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审査的内容有()A.采购内谷和范围B.设备质量标准C.设备供货厂商资质D.设备检査及猃收程序E.保证设备质量的措施【答案】ABD16、（2018年真题）下列钢筋力学性能指标中，属于拉伸试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.伸长率C.抗拉强度D.可焊性能E.弯曲性能【答案】ABC17、二战之后，世界各国的宪法和宪政都取得了新的发展成果。下列选项中哪一项不属于当代宪法发展趋势？()A.重视人权保障，扩大公民权利B.重视保障宪法实施，维护宪法权威C.重视加强中央集权，减少地方自治D.重视国际协作，维护世界和平【答案】C18、在工程质量事故处理的依据中，与特定工程项目密切相关的具有特定性质的依据A.质量事故的实况资料B.与工程相关的各类合同文件C.相关的建设法规D.有关的设计文件和施工资料E.相关的技术规范、技术标准【答案】ABD19、发承包方执行措施项目有变化的新方案时，有关措施项目费的调整，说法正确的有（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，按投标人报价浮动率浮动C.按总价计算的措施项目费，调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算D.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目及已标价工程量清单项目的规定确定单价E.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目及招标工程量清单项目的规定确定单价【答案】ACD20、单位工程施工进度计划编制的依据有（）。A.施工总进度计划B.合同工期或定额工期C.分部工程施工方案D.气象资料E.施工现场条件【答案】ABD21、地基与基础分部工程的验收，应由总监理工程师组织（）参与进行。A.勘察单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.施工单位技术、质量负责人D.质量监督部门负责人E.材料供应单位负责人【答案】ABC22、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的。下列各项中属于非确定型网络计划的有（）。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.计划评审技术D.风险评审技术E.决策关键线路法【答案】CD23、在建设项目的实施阶段，项目总进度应包括()等。A.设计工程进度B.施工前准备工作进度C.工程物资采购工作进度D.项目动用前准备工作进度E.项目后评价工作进度【答案】ABCD24、工程网络计划工期优化中应选择（）的关键工作作为压缩对象。A.资源强度最小B.所需资源种类最少C.有充足备用资源D.缩短持续时间所需增加费用最少E.缩短持续时间对质量和安全影响不大【答案】CD25、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则有()A.坚持以人为核心B.坚持质量第一C.坚持旁站监理D.坚持质量标准E.坚持科学公正【答案】ABD26、（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于合同履行期间物价变化调整合同价格的说法，正确的有（）。A.因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者B.因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.当承包人投标报价中材料单价低于基准单价，施工期间材料单价涨幅或跌幅以基准单价为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整D.当承包人投标报价中材料单价高于基准单价，施工期间材料单价涨幅以投标报价为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整E.承包人应在采购材料前，将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确定用于本合同工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价【答案】ABD27、在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有（）。A.功能分析B.提案编写C.方案创造D.方案评价E.方案实施与检查【答案】BCD28、监理工程师在考核设计单位资质时，检查其营业执照的重点有()A.专业资格B.有效期C.年检情况D.注册资金E.审批机构【答案】BC29、ISO质量管理体系的质量管理原则包括（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.部分人员参与D.过程方法E.改进【答案】ABD30、下列情况中，王律师的哪些做法是正确的？()A.开发商刘某想委托王律师代理房地产开发纠纷诉讼，王律师考虑到自己不懂房地产业务会影响代理效果，决定不接受委托B.王律师的名片上印有“企业上市领域顶级专家”字样C.王律师发现委托人正在从事间谍活动，危害国家安全，故向有关单位反映D.王律师将十年来办结的案例汇编出版，其中包含了客户的商业秘密文件【答案】AC31、金属板材屋面檐口挑出墙面的长度不应小于（）。A.120mmB.150mmC.180mmD.200mm【答案】D32、下列选项中，反映建设工程非节奏流水施工时特点的有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等C.相邻专业工作队的流水步距不尽相等D.专业工作队数小于施工过程数E.有些施工段之间可能有空闲时间【答案】BC33、根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,关于建设工程最低保修期限的说法,正确的有（）。A.地基基础工程为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.有防水要求的卫生间为10年E.电气管线和设备安装工程为2年【答案】AC34、建设项目投资构成中，引进技术和进口设备其他费包括()A.分期或延期付款利息B.进口设备运输保险费C.进口设备检验鉴定费用D.担保费E.国外工程技术人员来华费用【答案】ACD35、一般可按照均摊法进行计量的有（）。A.建筑工程保险费B.保养测量设备的费用C.保养气象记录设备的费用D.为监理工程师提供测量设备的费用E.履约保证金【答案】BC36、某框架结构建筑的内隔墙采用轻质条板隔墙，下列技术措施中哪项是正确的？（）A.用做住宅户内分室隔墙时，墙厚不宜小于90mmB.120mm厚条板隔墙接板安装高度不应大于4.2mC.条板隔墙安装长度大于8m时，应采取防裂措施D.条板隔墙用于卫生间时，墙面应做防水处理，高度不宜低于1.6mB项，第4.2.6条第2款规定，接板安装的单层条板隔墙，条板对接部位应有连接措施，其安装高度应符合下列规定：120mm、125mm厚条板隔墙的接板安装高度不应大于4.5m。C项，第4.2.2条规定，当抗震设防地区的条板隔墙安装长度超过6m时，应设置构造柱，并应采取加固措施。D项，第4.2.10条规定，当条板隔墙用于厨房、卫生间及有防潮、防水要求的环境时，应采取防潮、防水处理构造措施。对于附设水池、水箱、洗手盆等设施的条板隔墙，墙面应作防水处理，且防水高度不宜低于1.8m。【答案】A37、资源优化的前提条件有（）。A.优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.优化工程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C.网络计划中各项工作单位时间所需资源数量为变数D.工作必须保持连续性，不能中断工作E.着重分析超过资源限量的时段【答案】AB38、建筑安装工程税金包括国家税法规定应计入建筑安装工程造价的()。A.增值税B.所得税C.营业税D.城市维护建设税E.教育费附加【答案】CD39、下列评价指标中，反映项目偿债能力的有A.资产负债率B.累计盈余资金C.偿债备付率D.投资回收期E.项目资本金净利润率【答案】AC40、（2020年真题）国际标准化组织（ISO）发布的质量管理体系中确定的质量管理原则有（）。A.以领导为关注焦点B.全员参与C.循证决策D.关系管理E.改进【答案】BCD41、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，应参加建筑节能分部工程质量验收的人员有（）。A.施工单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.质量监督机构人员D.勘察单位项目负责人E.总监理工程师【答案】AB42、承包商可索赔的人工费包括()A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费B.法定增长的人工费C.设计变更导致的人员窝工费D.因雨季停工后加班增加的人工费E.完成额外工作增加的人工费【答案】BC43、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械.仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD44、根据规范要求，600座电影院的内墙面可选用以下哪种装修材料？（）A.多彩涂料B.印刷木纹人造板C.复合壁纸D.无纺贴墙布【答案】A45、用于石材幕墙的光面石材，最小板厚和单块板材最大面积分别是（）。A.20mm，1.2m2B.25mm，1.5m2C.20mm，1.6m2D.25mm，1.8m2【答案】B46、建设工程质量的特性主要表现在（）的方面。A.经济性B.性C.权威性D.无偿性E.耐久性【答案】AB47、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保险费的是（）。A.住房公积金B.养老保险费C.失业保险费D.医疗保险费E