2023年设备监理师之设备监理合同模拟考试试卷B卷含答案

2023年设备监理师之设备监理合同模拟考试试卷B卷含答案单选题（共200题）1、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】C2、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。A.业主要求中的规定B.投标书附录的规定C.工程师的指示D.业主人员的需要【答案】A3、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。A.违约金与定金可以同时并用B.甲方可以选择适用违约金或者定金C.乙方可以选择适用违约金或者定金D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】B4、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D5、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。A.当事人的名称或者姓名和住所B.标的、数量、质量、价款或者报酬C.履行期限、地点和方式D.”一裁二审“条款【答案】D6、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A.开工日期B.签发付款证书C.签发接收证书D.签发履约证书【答案】C7、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。A.企业赔偿责任、商家赔偿责任B.民事责任、行政责任、刑事责任C.一切责任D.产品责任、缺陷责任【答案】B8、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。A.合同订立B.甲提出撤销请求C.人民法院受理撤销请求D.人民法院判决撤销【答案】A9、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。A.基准日期前B.基准日期后C.开工日期前D.开工日期后【答案】A10、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是()。A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程【答案】C11、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。A.发明专利权B.实用新型专利权C.职务作品著作权D.商标专用权【答案】A12、下列关于联营体的说法，错误的是()。A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任B.联营体的牵头方应由联营体各方认可C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】C13、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。A.合同条件B.承包商建议书C.业主要求D.投标函【答案】D14、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C15、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A16、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】D17、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。A.业主发出中标函的28B.承包商收到中标函的28C.承包商提交履约保证的14D.业主退还投标保证的14【答案】B18、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】A19、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C20、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权C.代位权的行使范围以债务人的债权为限D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】C21、设备工程合同管理的根本任务是()。A.设备工程合同的签订、履行、保修B.设备工程合同约定的设计、制造、安装C.设备工程合同质量、进度、投资控制D.与业主签订委托监理合同【答案】C22、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。A.有效B.可撤销C.效力待定D.无效【答案】C23、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。A.国务院B.国家质量监督检验检疫总局C.卫生部D.国家工商总局【答案】B24、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。A.混凝土试块检验B.钢筋强度检验C.工程材料试验D.试运行【答案】D25、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段【答案】D26、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B27、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A.投标有效期内B.评标开始之前C.开标时间之前D.中标通知书发出之前【答案】C28、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。A.设备起运日起，至设备离开现场B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工C.开工之日起，至颁发接收证书D.开工之日起，至竣工时间届满【答案】A29、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。A.进行工程竣工试验B.工程接收C.进行工程竣工后试验D.签发履约证书【答案】B30、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】C31、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。A.原告住所地B.合同签订地C.合同标的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D32、设备工程合同管理的根本任务是()。A.设备工程合同的签订、履行、保修B.设备工程合同约定的设计、制造、安装C.设备工程合同质量、进度、投资控制D.与业主签订委托监理合同【答案】C33、如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D34、下列关于分包商的说法，正确的是()。A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师C.承包商应当对指定分包商的行为负责D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】C35、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D36、设备工程合同文件一般包括()。A.投标保函、合同条件及附件B.合同条件及投标保函C.合同协议书及招标文件D.合同条件、技术文件和附件【答案】D37、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。A.设备的购买价格B.设备的残值C.设备的全部重置成本D.设备的制造成本【答案】C38、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。A.社会B.权利义务C.道德D.人际【答案】B39、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。A.修补质量缺陷B.结算预付款C.设计交底D.裁决合同争端【答案】A40、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】D41、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织B.被告不提出答辩将败诉C.被告不到庭案件将无法审理D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】D42、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配B.合同当事人相互享有同等的权利C.合同当事人相互承担同等的义务D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】A43、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。A.工程师收到最终报表B.业主收到结清证明C.工程师收到结清证明D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】D44、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责D.参加工程竣工验收【答案】C45、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用B.工程合格，业主承担风险和费用C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】D46、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是()。A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程【答案】C47、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力D.行政诉讼一审终结【答案】B48、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。A.工程竣工B.业主接收工程C.签发工程接收证书D.签发履约证书【答案】C49、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。A.监理单位B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】C50、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C51、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。A.50B.100C.200D.300【答案】D52、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。A.业主B.工程师C.承包商D.指定分包商【答案】A53、下列关于联营体的说法，错误的是()。A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任B.联营体的牵头方应由联营体各方认可C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】C54、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】A55、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B56、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。A.合同法B.招标人意见C.招标文件D.招标内容【答案】C57、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。A.觉察到该不可抗力事件的14天内B.该不可抗力事件发生的14天内C.觉察到该不可抗力事件的28天内D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】A58、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。A.纠纷解决方式B.免除保险人责任C.保险费用收取D.免除投保人责任【答案】B59、设备监理工程师的合同管理对象是()。A.合同内容B.设备工程C.监理合同D.设备合同【答案】D60、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金B.重新设计、并支付赔偿金C.赔偿委托人的实际损失D.支付违约金并赔偿损失【答案】A61、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低条件，宣布综合得分最高者中标C.否决所有投标D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】C62、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B63、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。A.业主B.工程师C.工程师助理D.项目经理【答案】B64、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。A.安装调试验收后B.安装调试验收前C.设备采购合同内D.设备交于采购方后【答案】C65、国内设备工程合同的生效时间是()。A.经公证B.经批准C.双方对合同条款取得一致意见D.双方签署【答案】D66、检核表的核心思想是()。A.确定事件的逻辑关系B.持续改进C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全过程【答案】B67、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】B68、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C69、下列关于分包商的说法，正确的是()。A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师C.承包商应当对指定分包商的行为负责D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】C70、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】B71、下列关于委托合同的说法不正确的是()A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D72、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰【答案】B73、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C74、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。A.违约金与定金可以同时并用B.甲方可以选择适用违约金或者定金C.乙方可以选择适用违约金或者定金D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】B75、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果B.设备承揽合同是要式合同C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】A76、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。A.合同解除包括约定解除和法定解除B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力C.当事人协商一致，可以解除合同D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】D77、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。A.赔礼道歉B.责令停业C.罚款D.具结悔过【答案】A78、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A.开工日期B.签发付款证书C.签发接收证书D.签发履约证书【答案】C79、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。A.专职安全员B.施工监督员C.应急救援人员D.专职医护人员【答案】A80、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。A.三个月B.六个月C.九个月D.一年【答案】C81、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。A.有效B.无效C.乙追认后有效D.乙拒绝后无效【答案】A82、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C83、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。A.个人独资企业B.合伙企业C.私营企业D.法人企业【答案】D84、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。A.工程师B.业主C.投标人D.中标人【答案】B85、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。A.开工日期起到颁发工程接收证书止B.开工日期起到颁发最终付款证书止C.基准日期起到颁发工程接收证书止D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】A86、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。A.承包人越级承揽工程B.承包人超越范围承揽工程C.承包人向评标委员行贿中标D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】D87、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。A.业主要求中的规定B.投标书附录的规定C.工程师的指示D.业主人员的需要【答案】A88、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。A.基准日期B.合同生效C.工程师通知开工D.开工日期【答案】A89、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。A.不能出自于业主的要求B.不能出自于承包商的建议C.只能出自于监理工程师的建议D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】D90、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。A.承包商另行选择日期进行竣工后试验B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】B91、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由()承担。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B92、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。A.开标后30B.完成评标后15C.发出中标通知书30D.签订施工合同5【答案】D93、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。A.法律B.代理C.行政D.执法【答案】A94、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。A.工程通过竣工试验后B.业主接收工程前C.承包商收到履约证书后D.缺陷通知期届满前【答案】C95、根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。A.要约人发出要约时B.要约到达受要约人时C.要约人通知受要约人时D.受要约人作出承诺时【答案】B96、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。A.自该设备运抵目的地时B.自该设备买卖合同生效时C.自该设备买卖合同成立时D.自该设备交付买受人时【答案】C97、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B98、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】A99、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。A.1周B.2周C.1个月D.2个月【答案】C100、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。A.法律规定B.合同约定C.买受人要求D.出卖人接受【答案】B101、合同法律关系的内容是()。A.权利和义务B.权利和责任C.法律事实D.法律行为【答案】A102、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。A.工程师签发期中付款证书后的28B.工程师完成工程量计量后的56C.工程师收到报表和证明文件后的56D.工程师签发期中付款证书后的56【答案】C103、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。A.业主B.业主代表C.工程师代表D.工程师【答案】A104、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C105、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。A.工期延长B.相应费用C.合理利润D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】D106、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。A.工程师承担风险，承包商承担费用B.工程师承担风险，业主承担费用C.承包商承担风险和费用D.业主承担风险和费用【答案】C107、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B108、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。A.驳回上诉，维持原判决B.撤销原判决，发回重审C.裁定一审人民法院再审D.依法改判【答案】A109、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。A.标的物交付时B.双方当事人签字或者盖章时C.定金支付时D.承诺到达时【答案】B110、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。A.监理投标书B.中标通知书C.专用条件D.协议书及附件【答案】D111、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。A.纠纷解决方式B.免除保险人责任C.保险费用收取D.免除投保人责任【答案】B112、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。A.按变更的内容确定B.由仲裁机构裁决决定合同内容C.推定为未变更D.重新确定合同内容【答案】C113、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】D114、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C115、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。A.本单位安全生产管理人员B.政府安全生产监管部门C.本单位D.本单位上级主管部门【答案】C116、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。A.国务院发展改革部门依法指定的媒介B.全国发行量最大的报纸、杂志C.全国影响最大的门户网站D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】A117、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。A.投标人发出投标文件B.招标人收到投标文件C.提交投标文件截止D.提交投标保证【答案】C118、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。A.该炉具尚未投入流通B.该户居民如何得到炉具的事实不清C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔【答案】A119、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】C120、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权C.代位权的行使范围以债务人的债权为限D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】C121、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】A122、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。A.张某因工伤要求损害赔偿B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金C.甲厂购买的机床存在质量缺陷D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】D123、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】B124、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。A.货币B.计算机软件C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务D.专利权【答案】C125、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A126、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。A.业主B.设备监理工程师C.设计人D.承包人【答案】A127、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。A.14B.28C.56D.84【答案】C128、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】C129、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A130、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的B.交由承运人运输的在途标的物C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】C131、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。A.有权代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B132、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。A.按照合同约定支付设计费B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.与设计人就设计费用问题重新协商D.偿付逾期违约金【答案】B133、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段【答案】D134、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力D.行政诉讼一审终结【答案】B135、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。A.驳回上诉，维持原判决B.撤销原判决，发回重审C.裁定一审人民法院再审D.依法改判【答案】A136、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C137、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。A.产品责任的诉讼时效期间为1年B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失【答案】C138、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】B139、业主可以使用某部分工程的条件是()。A.工程师为该部分工程签发了接收证书B.承包商完成了该部分工程的全部施工C.已经对该部分工程进行了竣工试验D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】A140、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。A.包换B.保修C.包修D.包修或包换【答案】D141、劳动争议仲裁时效期间为()。A.60天B.6个月C.1年D.2年【答案】C142、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D143、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】B144、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B145、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。A.承包商为此工作实际支付的成本B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润【答案】D146、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B147、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。A.该炉具尚未投入流通B.该户居民如何得到炉具的事实不清C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔【答案】A148、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】C149、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。A.业主B.承包商C.设备监理工程师D.总监理工程师【答案】A150、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。A.该炉具尚未投入流通B.该居民获得炉具的途径不清C.该居民应当向提供炉具的人索赔D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】A151、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】A152、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果B.设备承揽合同是要式合同C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】A153、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。A.有效B.无效C.乙追认后有效D.乙拒绝后无效【答案】A154、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。A.中标合同金额B.合同价格C.承包商的报价金额D.评标价格【答案】A155、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D156、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。A.班组长B.监理工程师C.本单位负责人D.总监理工程师【答案】C157、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。A.以银行贷款年利率计算B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】C158、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。A.进行工程竣工试验B.工程接收C.进行工程竣工后试验D.签发履约证书【答案】B159、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A160、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。A.锅炉辅机B.天然气C.军工产品D.铁矿石【答案】A161、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。A.招标地建设主管部门B.工程项目所在地建设主管部门C.招标人D.招标代理机构【答案】C162、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A163、设备工程安装合同中的性能验收()。A.由采购方负责，供货方参加B.由供货方负责，采购方参加C.由采购方会同监理人员一并参加D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】A164、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。A.基准日期前B.基准日期后C.开工日期前D.开工日期后【答案】A165、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.42D.56【答案】B166、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表【答案】C167、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。A.业主B.评标委员会C.监理工程师D.监理工程师代表【答案】A168、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为丙，合同价为950万元D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】B169、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D.FIDIC【答案】A170、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。A.无效B.可撤销C.可变更D.效力待定【答案】A171、业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。A.工程师签发接收证书后的14B.业主接收工程后的21C.缺陷通知期届满后的14D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21【答案】D172、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。A.安全生产监督管理部门B.煤矿安全监察机构C.劳动监察主管部门D.建设行政主管部门【答案】D173、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C174、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。A.移交工程时B.竣工试验开始前C.通过竣工试验后D.申请签发接收证书时【答案】B175、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】C176、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。A.物权关系B.雇佣关系C.债权关系D.产权关系【答案】C177、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。A.工程竣工B.业主接收工程C.签发工程接收证书D.签发履约证书【答案】C178、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。A.要约B.要约邀请C.行政D.法律【答案】D179、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。A.承包商在竣工试验中B.业主在缺陷通知期届满之前C.业主在竣工之前D.承包商维修缺陷工程中【答案】C180、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】C181、法定代理终止条件是()A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人辞去委托D.代理人丧失行为能力【答案】D182、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。A.承包商提交履约担保后B.承包商收到中标函后C.工程师发出开工通知后D.双方签订合同后【答案】B183、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。A.无权代理B.表见代理C.越权代理D.委托代理【答案】B184、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。A.撤销事由发生之日起1年内没有行使B.撤销事由发生之日起2年内没有行使C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】C185、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】C186、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。A.意思表示真实B.行为不得违反法律C.行为人具有相应的行为能力D.行为不得违反社会公共利益【答案】A187、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】C188、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。A.进入施工现场B.工程开工C.工程竣工移交D.获得履约证书【答案】C189、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。A.承包商另行选择日期进行竣工后试验B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】B190、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B191、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D.FIDIC【答案】A192、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。A.进度款B.结算款C.合同价格D.保留金【答案】C193、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。A.议标B.公开招标C.邀请招标D.分两阶段进行招标【答案】A194、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。A.真实性、合法性、客观性B.合法性、客观性、公正性C.合法性、客观性、关联性D.真实性、关联性、公正性【答案】C195、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D196、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。A.无过错B.过错C.推定过错D.混合【答案】A197、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。A.签发初步验收证书B.启动试车C.性能验收试验D.签发最终验收证书【答案】A198、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】C199、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。A.一般保证B.保证人要求的方式C.债权人要求的方式D.连带责任保证【答案】D200、业主谈判的目的不包括()。A.宣传自己的优势B.了解报价的构成C.讨论并共同确认某些局部变更D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】A多选题（共150题）1、根据《行政诉讼法》，下列行政行为中，不属于行政诉讼受案范围的有()。A.抽象行政行为B.行政处罚行为C.国家外交行为D.终局行政裁决行为E.行政处分行为【答案】ACD2、委托合同与委托代理合同的区别在于：委托事项可以是()行为。A.事件B.法律事实C.法律行为D.事实行为E.行政行为【答案】CD3、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的()等。A.保修范围B.保修总次数C.保修期限D.保修人员E.保修责任【答案】AC4、买卖合同属于()。A.双务合同B.不要式合同C.有偿合同D.实践合同E.诺成合同【答案】ABC5、可供承包商使用的业主设备，在业主要求中应详细说明()。A.设备型号B.设备状态C.目前施工能力D.存放地点E.使用的价格【答案】ACD6、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师进行合同控制的日常工作有()。A.参与合同计划的落实B.协调各方关系C.实施合同监控D.合同文档管理E.编制合同文件【答案】ABCD7、某施工单位组织编制深基坑的专项施工方案时实施的下列行为中，符合《建设工程安全生产管理条例》的有()。A.组织专家论证B.附具安全验算结果C.经专职安全生产管理人员和项目经理签字报送监理机构D.经总监理工程师签字后实施E.由专职安全生产管理人员现场监督实施【答案】ABD8、基于现场保安，承包商可以允许进入现场的经授权的人员有()。A.承包商人员B.业主人员C.工程师通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员D.业主通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员E.政府主管部门的监督检查人员【答案】ABCD9、根据有关规定，依法必须招标的项目，评标委员会推荐三名中标候选人的，排名第一的中标候选人有下列情形的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有()。A.资质等级由二级晋升一级B.因不可抗力提出不能履行合同C.参与其他同类工程项目投标D.投标期间与另一投标人协商投标报价E.放弃中标【答案】BD10、根据《劳动合同法》的规定，劳动合同类型有()。A.固定期限劳动合同B.长期性劳动合同C.无固定期限劳动合同D.时限性劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同【答案】AC11、在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。A.未按招标文件的要求予以密封B.投标函未加盖投标人的企业公章C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.完成期限超过招标文件规定的期限【答案】ABC12、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师进行合同控制的日常工作有()。A.参与合同计划的落实B.协调各方关系C.实施合同监控D.合同文档管理E.编制合同文件【答案】ABCD13、根据我国《合同法》，合同订立的必经程序有()。A.要约B.要约--再要约C.承诺D.签订书面合同E.公证【答案】AC14、对于使用国有资金投资的项目，评标委员会推荐多名中标候选人的，招标人确定中标人的原则有()。A.招标人应当确定报价最低的中标候选人为中标人B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的，招标人应当确定排名第二的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人D.排名第一的中标候选人在招标文件规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人E.排名第二的中标候选人因故不能签订合同时，招标人应重新招标【答案】BCD15、根据我国相关规定，评标方法包括()。A.经评审的最低投标价法B.综合打分法C.平均分值法D.经验估计法E.设备寿命周期成本评标价法【答案】AB16、某设备工程公开招标时，下列关于合格的投标人的描述，正确的有()。A.能够提供合理报价B.具有完善的质量保证体系C.具有独立订立合同的权利D.具有良好的银行资信和商誉E.提供了足够的担保【答案】BCD17、根据我国《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件有()。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有可以作为评标委员会人选的技术、经济等方面的专家库D.有自己的名称的事业单位E.经有关行政机关批准成立【答案】ABC18、下列关于缺陷通知期的说法，正确的有()。A.缺陷通知期限由双方在合同中规定B.缺陷通知期从业主接收工程之日起开始计算C.在签发接收证书时尚未完成的工作，承包商应在缺陷通知期届满期完成D.缺陷通知期到签发履约证书之日止E.如果由于业主原因导致交付生产设备延误，承包商不再承担任何修复缺陷的义务【答案】ABC19、按照《担保法》的规定，下列选项正确的是()。A.债权人和保证人订立书面保证合同后，当债务人不履行债务时，由保证人按照约定履行债务或者承担责任B.所有抵押合同均自签订之日起生效C.留置是债权人按照合同约定占有债务人或第三人的动产D.质押包括动产质押和不动产质押E.定金应以书面形式约定，定金数额最高不得超过主合同标的额的20%【答案】A20、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，如果承包商在竣工时间后实施工程，价格调整时，采取的价格或者指数有()。A.基准日期的价格或者指数B.开工日期的价格或者指数C.竣工日期的价格或者指数D.竣工时间期满日前第49天的价格或者指数E.现行的价格或者指数【答案】D21、设备工程发生质量缺陷时，如果承包商未按设备监理师的指示及时进行处理，则业主可采用的处理方法有()。A.自己修补，由承包商承担费用B.终止合同，收回相关费用C.让他人修补，由承包商承担费用D.退还缺陷设备或材料，自行购买，并对承包商加倍索赔E.相应减少合同价格【答案】ABC22、民法调整的财产关系主要包括()。A.财产权益关系B.财产支配关系C.财产流转关系D.财产继承关系E.财产救济关系【答案】BC23、买卖合同中，买受人应当按照约定数额支付价款，合同对价款没有约定或约定不明确时，买受人可依《合同法》确定价款的方法有()。A.提议双方签订补充协议确定B.按照合同有关条款确定C.按照交易习惯确定D.按照订立合同时签订地市场价格确定E.按照订立合同时履行地市场价格确定【答案】ABC24、合同分析的基本原则有()。A.合法性B.准确性和客观性C.整体性D.公平性E.可操作性【答案】BCD25、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD26、根据《合同法》对相关合同的规定，下列说法正确的有()。A.建设工程合同分为工程咨询合同、勘察合同、设计合同和施工合同B.委托合同无论是否有偿，委托人都有义务预付或补偿委托事务所必要的费用C.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担D.承揽人可将对工作成果质量起关键作用的工作交由第三人完成E.承揽合同履行中，定作人享有任意解除权【答案】BC27、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，最终决算应包括的内容有()。A.承包商完成设备工程的全部价值B.退还保留金C.竣工结算额D.根据合同核实和确定业主应付给承包商或承包商应付给业主的其他费用E.索赔引起相应变化的款额【答案】AD28、非正常终止设备工程合同的情形有()。A.由业主终止B.由承包商终止C.因不可抗力终止D.根据法律终止E.因结清证明生效终止【答案】ABCD29、设备工程合同正式签字前，当事人双方的代表或其助手要复核准备签字的正式文本。双方应审查()。A.合同文件是否符合法律、行政法规、相关标准规范的规定B.合同的完备性C.合同双方的责、权、利的对等性D.合同语言文字的准确性E.履约保证的有效性【答案】ABCD30、根据《合同法》，下列合同中，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构撤销的合同有()。A.一方以胁迫手段订立的合同B.附生效条件的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段订立的合同E.在订立合同时显失公平【答案】AD31、处理下列事项时，工程师不能将要求其作决定的权力委托给助手行使的有()。A.业主要求中出现错误B.业主向承包商提出索赔C.对单位工程进行竣工试验D.承包商暂停工作E.承包商无法按合同约定进入现场【答案】ABD32、相对其他合同计价方式而言，固定单价合同的优点有()。A.编制工程量清单不需要花费一定的物质成本和时间成本B.承包商所做的每项工作都能在合同价格中得到体现，承包商能够根据工程量估算自己的工作范围并据此制订适当的实施计划C.如果工作范围不发生变化，业主的财务支出将是固定的D.填入单价的工程量清单有利于业主通过汇总价评判投标人的报价优劣情况E.在一定程度上可激励承包商降低成本，以提高单位直接成本的效益【答案】BCD33、根据《合同法》规定，违约人承担赔偿损失责任的构成条件有()。A.一方当事人有违约行为B.违约方主观上有过错C.另一方当事人有损失D.违约行为与损失之间有因果关系E.赔偿与损失应相当【答案】ACD34、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为有()。A.就同一招标项目向投标人提供有差别的信息B.设定的资格条件与履行合同无关C.对投标人采取不同的评标标准D.指定特定的供应商E.要求投标人具有较高的资质等级【答案】ABCD35、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD36、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的D.在试用期间被证明不符合录用条件的E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；【答案】AB37、业主要保证现场的()配合承包商工作。A.工程师B.工程师的助理C.工程师雇用的其他职员D.业主指定的分包商E.业主雇用的其他承包商【答案】ABC38、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，招标人应当拒收投标文件的有()。A.投标文件逾期送达B.投标文件未送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件未按规定编制E.投标人以低于成本的报价竞标【答案】ABC39、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，竣工报表应列明的内容包括()。A.截止到工程接收证书注明的日期，按合同要求完成的所有工作的价值B.承包商认为应付的任何其他款项C.承包商认为根据合同规定将应支付给他的任何款项D.最终应支付的款项E.雇主应付给承包商的余额【答案】ABC40、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。A.仲裁时限B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.法律依据E.选定的仲裁委员会【答案】BC41、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列选项中，属于工程监理单位安全责任的有()。A.应当依法取得安全生产许可证，并在许可的范围内承担工程监理业务B.不得与建设单位的有利害关系C.在实施监理前，就设计文件向施工单位作出说明和技术交底D.按照工程强制性标准实施监理E.施工单位对严重安全事故隐患拒不整改的，及时向有关主管部门报告【答案】D42、《合同法》规定，有()情形之一的，合同终止。A.债权人免除债务B.债务相互抵销C.债务依法提存D.债权合法转让E.债务已按约定履行【答案】ABC43、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，承包商编制的竣工报表，需要考虑的费用包括()。A.承包商根据合同所完成的全部工作价值的估计额B.承包商认为应支付给他的任何款项(包括索赔款)C.到工程竣工日期为止，根据合同所完成的全部工作的价值D.到工程移交日期为止，根据合同所完成的全部工作的价值E.承包商认为根据合同将应支付给他的任何其他款项的估计额【答案】BD44、如果工程师发出了暂停指示，承包商在遵守该指示或在复工时招致了费用损失和工期延误，承包商无权获得补偿的情形有()。A.由于承包商提供的设计存在缺陷造成的暂停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暂停C.由于承包商提供的设备存在缺陷造成的暂停D.承包商未能在工程暂停时，按合同规定提供相应的安全保护措施E.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序【答案】ABCD45、根据《合同法》，受要约人对要约内容中的下列条款作出了变更，属于实质性变更的有()。A.合同标的B.价款或者报酬C.履行期限D.违约责任E.履约担保【答案】ABCD46、根据《民法通则》，法人应具备的基本条件有()。A.依法成立B.设立分支机构C.有必要的财产和经费D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组织机构和场所【答案】ACD47、业主要保证现场的()配合承包商工作。A.工程师B.工程师的助理C.工程师雇用的其他职员D.业主指定的分包商E.业主雇用的其他承包商【答案】ABC48、甲公司与乙公司因设备工程合同纠纷提起诉讼，甲公司向法庭提供的下列文件，可作为证据使用的有()。A.设备工程合同B.监理工程师证言C.法庭记录D.工程部分梁裂缝的照片E.法律、行政法规和工程验收规范【答案】ABD49、承包商应向业主方提供保障责任的情况有()。A.因承包商的工程设计、施工、竣工以及修补缺陷等活动引起的任何人员的人身伤害、疾病或死亡B.由于承包商违约行为造成的任何财产损失C.由于承包商及其人员的疏忽行为造成的任何财产损失D.承包商履行其合同义务导致的不可避免的损害E.不包括在保险中的业主风险所引起的损害【答案】ABC50、建设工程的保修范围应当包括()。A.地基基础工程B.主体结构工程C.屋面防水工程D.供热系统E.电力、邮电通讯工程【答案】ABCD51、判断生产设备所有权归属业主的时间界限的情况有()。A.生产设备起运B.生产设备运至现场C.承包商向制造商付款D.业主向承包商付款E.生产设备经工程师检验认可【答案】BD52、设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括()。A.完善合同条款B.认真审核索赔报告C.反驳承包商的索赔D.加强监督管理E.提供全面服务【答案】AD53、某建设项目招标人组建的评标委员会是：两名招标人代表和三名技术、经济等方面的专家。为确保评标委员会的组成符合《招标投标法》的规定，下列关于该评标委员会改组的做法，正确的有()。A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取两名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取两名专家【答案】B54、买卖合同属于()。A.双务合同B.不要式合同C.有偿合同D.实践合同E.诺成合同【答案】ABC55、根据《物权法》，下列财产中可以设定抵押的有()。A.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通运输工具C.公立学校的教育设施D.依法被查封、抵押、监管的财产E.以招标方式取得的土地承包经营权【答案】AB56、在设备工程合同履行过程中，合同跟踪的主要依据有()等。A.合同文件B