施工合同水利水电工程施工协议书_第1页
施工合同水利水电工程施工协议书_第2页
施工合同水利水电工程施工协议书_第3页
施工合同水利水电工程施工协议书_第4页
施工合同水利水电工程施工协议书_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

施工合同水利水电工程施工协议书一、协议双方甲方：公司名称：法定代表人：联系人：联系电话：通信地址：邮政编码：乙方：公司名称：法定代表人：联系人：联系电话：通信地址：邮政编码：二、工程内容和范围1.工程名称本工程名称为XX水利水电工程。2.工程地点本工程地点为XX省XX市。3.工程内容本工程包括但不限于以下内容：水电站主体工程建设；高压输电线路建设；配套设施建设；其他与本工程建设相关的工作。4.工期本工程建设期限为XX年月份至XX年月份，共计XX个月。5.工程预算本工程总预算为XX万元。三、合同价款和支付方式1.合同价款本工程的合同价款为XX万元，含税价格。2.支付方式按本工程建设进度，乙方应向甲方提出支付申请，甲方应当在5个工作日内将应付的工程款支付给乙方。支付方式如下：工作量结算。乙方应当每月向甲方提交工作量报告，甲方按照合同约定的单价支付乙方的工程款。阶段付款。在工程建设的关键节点，乙方可以向甲方提出阶段性工程款的支付申请，甲方应当按照合同约定的比例支付乙方的工程款。3.工程变更工程发生变更的情况下，合同价款也应作相应调整，如：工程变更引起的费用增加，由乙方承担。工程变更引起的费用减少，由甲方按照变更前约定的价格减少支付。四、工程质量标准和保修期1.工程质量标准1）工程应符合国家有关法律、法规及标准规范的要求。2）工程质量应符合设计文件、技术要求和验收标准，且应满足建设使用及维护的需要。2.保修期1）工程竣工验收合格后，乙方应对工程实行免费的保修服务，保修期为12个月。2）在保修期内，发现工程存在设计、施工等质量问题的，乙方应及时修复，保证工程质量符合标准，否则由乙方承担相应的责任。五、工程进度和违约责任1.工程进度1）乙方必须制定详细的计划，保证施工进度符合工期要求。2）乙方应每月向甲方提供工作进度表和进度报告，如发现有拖延工期、造成工程进度滞后影响工程建设的情况，甲方有权暂停支付相关工程款，并依合同约定，向乙方追究相关责任。2.违约责任1）如乙方未按照协议约定交付工程或未按照协议约定完成阶段性任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2）如甲方未按照协议约定支付工程款，并未给出合理的解释，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。六、合同执行和变更1.合同执行1）本协议自甲、乙双方签署之日起生效，并对双方约束。2）合同的修改、补充协议以及合同的终止应经双方书面协商一致，并由甲、乙双方签字盖章后生效。2.合同变更如需变更本协议的任何条款，双方应进行协商，并书面记录确认，经甲、乙双方签署后视为有效。七、争议解决如甲方、乙方在协议履行过程中发生争议，应由双方协商解决，如无法协商一致，双方应一致同意以甲方所在地人民法院为管辖法院，申请贵州仲裁委员会仲裁。八、协议生效本协

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论