道路施工合同简单_第1页
道路施工合同简单_第2页
道路施工合同简单_第3页
道路施工合同简单_第4页
道路施工合同简单_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

道路施工合同简单一、合同背景双方：甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，经协商达成以下道路施工合同：二、合同内容1.服务内容：甲方委托乙方为其进行道路施工，包括但不限于以下内容：1.1道路劣化处理：甲方委托乙方对道路进行必要的劣化处理，包括但不限于：坑洼和路面不平处理；压实和砂石碾压等处理；桥墩护坡的加固和保护等。1.2道路铺设：甲方委托乙方对道路进行必要的铺设工作，包括但不限于：新建道路的建设；老旧道路的升级改造；道路标志、路灯等配套设施的安装等。2.工期及报酬：2.1工期：乙方应按照合同要求，保证在________日内（以实际施工情况为准）完成道路施工的相关工作。2.2报酬：本次道路施工项目，甲方向乙方支付人民币________万元整（￥________万整）作为工程报酬。乙方需在工程报酬到账后正式开始施工。2.3支付方式：甲方将工程报酬分为两部分进行支付，具体如下：预付款：在合同签订时甲方向乙方支付工程报酬的________%作为预付款；尾款：在工程竣工并验收合格后，甲方向乙方支付工程报酬的________%作为尾款。3.违约责任：3.1甲方违约责任：（1）未按照约定时间支付预付款的，应当向乙方支付延期履行的违约金，违约金为应支付金额的________%。（2）未按照约定时间支付尾款或者验收合格后拖欠尾款的，应当向乙方支付延期履行的违约金，违约金为应支付金额的________%。3.2乙方违约责任：（1）未按照约定时间完工的，应当向甲方支付延期履行的违约金，违约金为应支付金额的________%。（2）在施工期间造成甲方其他经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。三、合同生效及变更1.合同生效：本合同生效的条件是双方均在合同上签字或盖章，并进行合同《通知》的送达。2.合同变更：在工程施工过程中，如双方需要变更本合同约定的内容，需经双方协商一致后，以书面形式作为补充协议的方式进行。四、合同解除及争议解决1.合同解除：1.1本合同如需解除，甲方或乙方应提前________天书面通知对方，经协商后，以书面形式达成解除协议。1.2如因一方责任未能达成合意解决方案，对方申请仲裁或提请人民法院处理时，应继续履行本合同。2.争议解决：如本合同有争议，双方应协商解决；如协商不成，应向有权的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。五、合同附件工程量清单；工程规划图纸及设计任务书；合同执行过程中进行变更的协议。六、合同签署本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，并在各份上签字或盖章为证，并在达成协议之后进行《通知》的送达，自双方签字或盖章之日起生效。甲方：单位名称：________法定代表人/授权代表：________联系电话：________地址：________日期：________年____月____日乙方：单位名称：________

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论