建筑安装工程施工合同_第1页
建筑安装工程施工合同_第2页
建筑安装工程施工合同_第3页
建筑安装工程施工合同_第4页
建筑安装工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建筑安装工程施工合同一、合同背景本合同是建筑安装工程施工合同，由施工方和业主方签订。二、合同双方1.施工方承包人：地址：电话：营业执照注册号：2.业主方委托人：地址：电话：营业执照注册号：三、合同项目1.项目名称建筑安装工程2.工程地点地点：3.工程内容本工程包括以下内容：设计图纸；施工计划；安装资料；工程施工；工程验收。四、工程价款1.工程总价款本工程总价款为[工程总价款]，应按以下方式支付：预付款：合同签订后，业主方应在[预付款支付期限]内支付承包人预付款人民币[预付款金额]，预付款用于展开诸如工程设计、工程材料采购等活动。进度款：承包人按照工程进度提交进度款支付申请，并在申请书上说明本次计价金额，业主方应在得到申请书后[进度款支付期限]内结付进度款人民币[进度款金额]。所支付的进度款应以进度计价表为依据。竣工结算款：承包人完成全部施工后，应向业主方提交竣工结算书和竣工验收报告，经业主方验收合格后，由业主方付清竣工结算款人民币[竣工结算款金额]。2.工程变更及索赔本合同签订后，如因业主方原因需变更工程内容或工程构造等，产生的费用差额及工期变化应由业主方按合同规定支付或赔偿。3.工程质量承包人应当严格按照合同要求做好工程施工，工程质量应达到国家有关规定的标准，所有施工质量问题由承包人负责处理，造成业主方损失的，承包人应当承担相应的赔偿责任。五、工期工程起止时间：[起止时间]

工程交付时间：[交付时间]若因业主方原因，导致施工工期延误，应由业主方承担相应违约责任。六、违约责任1.未履行义务若一方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。另一方有权要求违约方赔偿因此造成的损失。2.信用证开立问题若因信用证开立问题导致一方无法履行合同义务，应承担违约责任。另一方有权要求违约方赔偿因此造成的损失。3.不可抗力因自然灾害、社会动乱等不可抗力原因，导致一方无法履行合同义务，应及时通知另一方并出示有关证明文件，双方应协商解决，不承担违约责任。七、争议解决本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决。若协商无果，应提交至合同签订地法院或仲裁机构解决。八、合同终止合同在以下情况下会自动终止：工程因不可抗力而无法进行业主方无法按照合同规定支付工程款因双方原因，工程无法继续进行九、其他约定1.合同附件本合同附件包括：工程图纸

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论