2023年总承包工程合同（份范本）

2023年总承包工程合同（份范本）

书目

第1篇项目工程总承包合同书

第2篇设计施工总承包合同

第3篇建筑工程总承包合同专业版

第4篇工程劳务总承包合同

第5篇总承包商付款(分包)托付保证合同

第6篇建筑施工总承包合同(五)新

第7篇建筑工程施工总承包合同补充协议2

第8篇国际总承包合同

第9篇建设工程总承包合同专业版

第10篇北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同

第11篇建筑安装工程总承包合约

第12篇建筑工程总承包合同范本

第13篇总承包管理合同范本

第14篇工程总承包合同示本

第15篇总承包商付款(分包)保函样书

第16篇总承包商付款托付保证合同

项目工程总承包合同书

发包人(全称)

承包人(全称)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一样，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程承包范围：

二、主要技术来源

三、主要日期

合同期限(肯定日期或相对日期)：

施工期限(肯定日期或相对日期)：

(其中：竣工日期(肯定日期或相对日期)：)

四、工程质量标准

工程质量标准：

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币(大写)：元。

除依据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中给予的定义与说明相同。

七、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同在以下条件满意之后生效：_____________________

发包人：承包人：

(公章或合同专用章)(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：

(签字)(签字)

工商注册居处：工商注册居处：

企业代码：企业代码：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

_____年_____月_____日

设计施工总承包合同

2023设计施工总承包甲方：_____乙方：_____

设计施工总承包的特点

单一的合同责任;

固定工期、固定费用;

可以缩短建设周期;

削减设计变更;

削减承包人的索赔。

总承包方式的缺点

设计不肯定是方案;

减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

订立合同须要明确的内容

(1)承包人文件。

(2)施工现场范围和施工临时占地。

(3)发包人供应的文件。

(4)发包人要求中的错误。

无论承包人复核时发觉与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人担当，并向承包人支付合理利润：

发包人要求中引用的原始数据和资料;

对工程或其任何部分的功能要求;

对工程的工艺支配或要求;

试验和检验标准;

除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

(5)材料和工程设备。

(6)发包人供应的施工设备和临时工程。

(7)区段工程。

(8)暂列金额。

(9)不行预见物质条件。

(10)竣工后试验。

保险责任

(1)承包人办理保险

设计和工程保险

承包人根据专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。

第三者责任保险

承包人根据专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前始终有效。

工伤保险

承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外损害保险，并要求分包人也投保此项保险。

其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

(2)发包人办理保险

发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外损害保险，并要求监理人也进行此项保险。

甲方：_____乙方：_____

建筑工程总承包合同专业版

随着我国市场经济体制的不断建立与完善,项目管理在建筑工程总承包中运用的越来越广泛,对于建筑工程总承包合同你了解多少呢以下是我为大家整理的建筑工程总承包合同范文，欢迎参考阅读。

建筑工程总承包合同范文1

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，发包人与承包人xxxxxxx楼及地下车库建筑安装工程项目施工总承包任务协商一样，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程规模：约37155.40㎡

工程立项批准文号：足建委函号

资金来源：自筹

二、工程内容：本合同范围内的主要工程内容包括但不限于：基础工程、主体结构、维护结构、屋面工程、防水工程、楼梯栏杆、楼地面工程、室内初装修工程、室外装饰装修、烟道工程以及室内外给水、排水、电气安装、防雷接地、消防预留预埋和室外道路管网及道路工程(以附图划分范围为准)、环境附属工程(环境挡墙、构筑物、水池等)、外墙保温工程、外墙油漆涂料工程等。

三、工程承包范围：

1、本合同内承包人的承包范围包括但不限于：xx楼及地下车库全套施工设计图及图说，《施工图审查报告》、图纸会审纪要、技术交底及设计变更增加所包括的内容以及本工程招标文件明确的内容均属合同承包范围;承包人主要的工程承包范围有：

(1)xx楼及地下车库全套施工图纸范围内的全部工程内容。

(2)本工程的外墙保温工程、外墙涂料工程等属承包人的承包范围。

(3)本工程范围内的道路、环境管网、电缆沟工程以及甲方交办的其他任务。

2、本工程所涉及的全部分包项目的支持、协作及管理均属承包人的承包范围;承包人除按合同要求完成全部分包工程的预留、预埋、补洞、补灰、补砖复原等工作外，还应按要求对分包工程所需的水电、脚手架、垂直运输、施工场地等(分包单位运用的吊篮除外)予以全面支持、协调协作及质量、进度、平安文明施工等总包的管理工作。

四、合同工期

1、开工日期：2023年3月18日开工(详细开工日期以监理签发的开工令为准)，承包人在2023年3月8日前完成现场临设等施工前打算工作。

2、完工日期：2023年07月17日(详细时间以签发的开工令及总工期对应进行调整)，合同范围内全部工程项目及工作内容完工。

3、竣工日期：2023年08月10日(详细时间以签发的开工令及总工期对应进行调整)前竣工备案且将工程移交给发包人(包括室外环境、道路、发包人分包工程)。

4、满意发包人开盘节点的工期：在2023年7月17日前，完成xx楼15层及地下车库主体结构(因甲方缘由除外)。

5、本合同总工期485日历天;各单位工程开竣工日期及达到销售状态时的工期要求以及各分部工程节点工期要求和分项工程节点工期要求见本合同附件一。

五、质量标准

本合同范围内工程验收所采纳的标准为《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2023)及各专业工程施工质量验收规范，工程质量须一次性验收合格。

六、合同价款

本合同总价款暂估价：

xx楼及地下车库工程(按本合同补充协议约定的定额预算)采纳合同预算价，共计人民币:叁仟陆佰陆拾贰万玖仟陆佰伍拾壹圆，即￥36629651元(含平安文明施工增加费：贰拾柒万捌仟陆佰陆拾伍圆伍角，￥278665.5元)。每平方米985.85元。

七、组成合同的文件

1、本合同招标书及相关资料

2、投标承诺书

3、中标通知书

4、本合同协议书

5、本合同通用条款

6、本合同专用条款

7、本合同补充条款

8、本合同附件一至十五(补充协议一至十五)

9、洽商变更等明确双方权利义务的纪要

10、图纸

11、本合同专用条款约定的法律、法规以及标准、规范和行政文件。

八、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺严格根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

本合同双方约定：合同在承包人缴纳履约保证金372万元，且双方签章后生效

本合同经发包人、承包人双方代表签字加盖公司法人公章及各附件协议生效后生效。

十二、其他

合同订立时间：

合同订立地点：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程总承包合同范文2

发包方：以下简称甲方

承包方：以下简称乙方

为了明确双方权利义务，依据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，供严格履行。

一、甲方将现有土地上乙方有承包资质建设的全部土建工程，包括但不限于车间厂房、办公楼、宿舍楼、商品房、食堂、款待所(宾馆)、车库、广场、道路、围墙、各类管网、给排水、绿化等，原则上全部发包给乙方承包建设。30层以上高层建筑由乙方负责联系承包商与甲方签订合同承包建设。

二、甲方有权要求现有土地上乙方有承包资质建设的全部土建工程量的三分之二由甲方指定有资质的施工单位与乙方签订分包合同建设，或经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位干脆签订承包合同建设。乙方不担当分包工程的质量责任、工期责任、平安事故责任、税费、工资、材料等付款义务;经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位干脆签订承包合同的，乙方更不担当该工程的质量责任、工期责任、平安事故责任、税费、工资、材料等付款义务。

三、甲方现有土地上乙方有承包资质建设的全部土建工程无论是否由乙方承包，均由乙方帮助相关手续和协调服务，甲方确保承包商(分包商)按工程决算金额支付1%服务费给乙方;甲方确保现有土地上的全部土建工程的物资供应除钢材外全部由乙方负责供应，价格随行就市进行结算。前述条款甲方应纳入与承包商(分包商)的合同之中，或由承包商(分包商)向乙方书面承诺。

四、工程造价原则上根据《2023年湖北省建筑装饰消耗量定额》、《2023年湖北省安装工程消耗量定额》、同期《钟祥市工程造价信息》进行确定，各单项工程下浮比例由双方详细协商。施工期限内商混、钢材、水泥等主材价格涨跌10%时，工程造价结算相应调整。

五、工程期限

各单项工程按双方书面确认的工期执行。

六、乙方负责协调各承包单位(分包单位)与项目地建设主管部门的关系，按甲方要求组织工程项目验收备案。

七、结算方法

1、乙方承包并干脆建设的工程项目的工程款结算方法：按单项工程承包合同规定条款执行。

2、乙方承包后按甲方看法分包建设的工程项目的工程款结算方法：由甲方与分包商干脆办理工程款结算。

3、乙方承包并干脆建设工程项目以外的供应材料货款结算方法：乙方有权凭分包商、承包商的付款通知和收据在甲方领取货款。

4、乙方帮助工程服务费由分包商(承包商)按预算造价金额的1%在单项工程合同签订之日起30天内向乙方支付，工程决算造价金额有增减的，服务费多退少补，均由乙方凭分包商(承包商)付款通知和收据在甲方领取。

八、本合同中约定各方给付乙方的各类款项甲方均担当给付责任和连带给付责任，甲方保证本合同中约定各方给付乙方的各类款项刚好到位，如延期付款，甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。

九、本合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商解决，协商不成时，任何一方均可向人民法院起诉解决。

十、详细建筑工程承包合同和相关协议均构成本合同的组成部分。

十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程总承包合同范文3

甲方：

乙方：

为了明确双方权利义务，依据《民法典》的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，供严格履行。

一、甲方举荐介绍乙方在湖北钟祥科技创业服务*限公司现有土地上从事相关土建工程，并向乙方供应相关服务，乙方向甲方支付肯定服务费。

二、经甲方同意后由乙方与湖北钟祥科技创业服务*限公司干脆签订承包合同的，甲方不担当该工程的质量责任、工期责任、平安事故责任、税费、工资、材料等款项的付款义务。

三、乙方在湖北钟祥科技创业服务*限公司现有土地上从事相关土建工程按工程决算金额1%支付服务费给甲方。

四、乙方确保在湖北钟祥科技创业服务*限公司现有土地上从事相关土建工程的物资供应除钢材外全部由甲方负责供应，价格随行就市，详细要求以供应合同为准，乙方未按详细合同约定结清物资供应款时不得向第三方选购 。

五、甲方负责协调乙方与项目地有关建设主管部门的关系，按发包方要求组织工程项目验收备案。

六、甲方按乙方工程进度收取服务费，甲方可凭乙方的付款通知和收据在甲方领取，乙方在本合同上签名盖章视为授权湖北钟祥科技创业服务*限公司可以从工程进度款中代扣。

七、乙方在工程承包中有关法律责任牵涉到甲方或连带到甲方或甲方垫付的，甲方有权向乙方索赔，乙方保证刚好向甲方给付到位，如延期付款，甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。

八、本合同中乙方的义务，乙方请(公民身份号码)供应连带保证担保。

九、本合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清全部款项后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程劳务总承包合同

2023工程劳务总承包发包方(甲方)xxxxxxxxxxx项目部

承包方(乙方)

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx

2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程

二、承包方式、取费标准：

1、承包方式：甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、台锯、电锤等)包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的方式承包给乙方。

2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。

3、合同单价

(1)工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。

(2)模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板(16000㎡)木枋(400m3)，含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等)》为26元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保(平安帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费，人工费、辅材费(隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等)，机械费，文明施工费，赶工费、不行预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。

(3)计时工如发生时单价为50元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2%.

(4)本合同采纳综合单价，为固定价格，单价中含平安风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。

(5)以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方缘由结构工程收未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。

5、工作内容：

a.测量放线(甲方施工员放出每层测量基准线及限制标高点，其余轴线及标高引测由乙方完成)配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。

b.场内运输：木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。

三、双方责任

(一)甲方

1、甲方驻工地代表：xxxxxxxxxxxxx

2、甲方负责供应施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、平安、材料限额用量的文字交底。

3、甲方负责供应塔吊、提升机，大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。

4、甲方应监督、检查或帮助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。

5、刚好组织钢管和扣件材料进场，负责搭设平安设施，指挥平安、质量、进度、施工技术，协调各种正常施工，指挥机械运转。

6、甲方供应生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费，甲方按6度电/人，3吨水/人限制用电用水量，超额部分按市场价干脆在工程款内扣除。

7、甲方供应施工用电至现场二级配电箱。

(二)乙方

1、乙方驻工地现场代表：(乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款500元/天)

2、乙方必需持有效的“四证一书”(营业执照、资质证书、含平安资质证、税务登记证、外出施工证书、法人托付书)，并向甲方供应进场人员名单、个人照片、身份证复印件、安排生育证，并应确保进场人员思想素养、技术素养、身体素养能满意所担当工程的须要。进场人员必需为年满十八至四十五周岁的青壮年。

3、乙方必需依据工程进度须要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

4、乙方必需根据现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、听从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止运用童工。

5、乙方必需遵守平安生产、文明施工的有关规定，将平安生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应实行严格的平安防护和职业平安健康措施，由责任方担当自身平安防护措施。

6、乙方供应施工人员运用的木枋、模板等周转材料，乙方施工人员运用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满意施工须要，甲方不再供应任何机具。

7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

8、乙方进场人员自带生活费。

9、乙方全体人员必需接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训，特别工种持证上岗率达100%.进场前必需递交特别工种上岗证。

四、工期、质量、成品爱护、平安文明施工

1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织安排施工，按甲方安排材料进出场，每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量，最终甲方统计总量。因乙方缘由造成工期延误者，按每延期一天，乙方除担当甲方各种损失外，甲方将视详细状况，按5000-10000元/天罚款。

2、质量：该工程质量目标确保武汉市优质工程标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准;工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工缘由造成工程质量达不到优质标准，人工费的合同单价按10%下浮。

3、成品爱护：乙方应帮助甲方进行成品爱护，如发觉乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。

4、文明施工：乙方要帮助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发觉未做到工完场清，甲方将视详细状况作200～xx元的罚款。

5、环境爱护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业平安健康以及环境爱护学问的教化培训。负责根据工程建设平安生产的有关规定及公司环境与职业平安健康管理文件的要求，对乙方职业平安健康及环境爱护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反平安管理及环境爱护的规定进行工作，乙方应遵守工程建设平安生产的有关规定及甲方关于环境及职业平安健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查。实行必要的平安卫生及环境爱护措施。消退事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的平安及环境事故以及由引起的费用，责任由乙方担当，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行平安及环境爱护教化，并对他们的平安健康负责。

6、平安生产和职业平安健康：杜绝重大伤亡事故，尽量削减一般工伤，甲方对乙方担当的工程要做好平安交底，提出明确的平安要求并进行平安监督检查。乙方必需贯彻有关平安生产和职业平安健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必需遵章守纪，平安施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生平安事故，主要责任、干脆责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及担当由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且依据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必需与项目相关部门签订《平安生产责任合同》。

五、工程结算与支付

1、乙方担当的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目详细主管人员对质量、进度、完成状况进行验评，有关人员逐一签字后，依据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

2、人工费支付：

乙方施工的分项工程按节点付款，基础平±0.000付款一次，每六层结构付款一次，主体封顶付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的70%，主体封顶支付总价款的85%，工程完工后一个月内办理结算，二个月付至90%，三个月付至100%.

若因业主资金不能刚好到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。

3、乙方必需办好进入当地施工的各种手续，以上合同单价均为不含税单价。

六、其他

1、由于乙方缘由中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给甲方造成干脆和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。

2、在施工期间乙方应教化职工遵纪遵守法律，自觉地维护地方及现场的综合治安，如由乙方缘由造成的打架斗殴等违法行为，甲方一律不予调解，第一次打架罚款5000元，其次次打架罚款10000元或退场，，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方担当。

3、乙方未完成合同内工作内容，甲方将赐予惩罚，如属合同内工作内容，甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。

4、结构内的收尾工程由乙方负责，甲方通知乙方三天后，乙方未见答复看法，甲方有权自行处理，全部费用由乙方担当。

5、乙方必需确保进场模板新旧比例为8：2，即10000㎡的新模板，否则，甲方有权依据实际状况罚款5000～10000元(从履约金内扣除)，且单价下浮10%.

6、乙方必需确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。否则视详细状况罚款100元～xx元。

7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后，乙方必需做到工完场清。否则，视详细状况对乙方处以200～1000的罚款，从工程结算中干脆扣除。

8、模板封模前应将其内的杂物清理干净，以保证浇筑砼前模板内无杂物。否则每次罚款100～1000元。

9、模板的接缝不应漏浆，否则每次罚款200元。

10、因乙方缘由出现爆模，乙方除刚好按技术规范处理外，甲方视详细状况对乙方罚款100～5000元。

11、乙方进场施工人员必需戴平安帽，否则每人每次罚款50元。

12、乙方进场施工人员必需佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。

13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发觉，按其价值的200倍进行惩罚，从工程结算中干脆扣除。

七、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，签字盖章后生效，结清人工费和材料费后失效。

八、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。

甲方(盖章)乙方(盖章)

现场负责人：现场负责人：

总承包商付款(分包)托付保证合同

编号：(工字)第号

托付保证人(总承包商，以下称甲方)：

住所：

法定代表人：

电话：传真：

保证人(以下称乙方)：

住所：

法定代表人：

电话：传真：

鉴于甲方与(以下简称分包商)就项目于年月日签订编号为号《分包合同》(以下简称主合同)，乙方接受甲方的托付，同意以保证方式为甲方向分包商供应付款保证。甲乙双方经协商一样，订立本合同。

第一条定义

1.1本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向分包商保证，当甲方未根据主合同的约定支付工程款时，由乙方根据本合同的约定代为支付的行为。

1.2本合同所称工程款是指，。

其次条保证的范围及保证金额

2.1乙方供应保证的范围是主合同约定的甲方应向分包商支付的工程款。

2.2甲方在上述保证范围内所担当的保证金额最高不超过人民币元(大写：)。

第三条保证的方式及保证期间

3.1乙方保证的方式为：连带责任保证。

3.2乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日。

3.3甲方与分包商协议变更主合同付款日期的，经乙方书面同意后，保证期间根据变更后的日期做相应调整。

第四条担当保证责任的形式乙方担当保证责任的形式为代为支付。当甲方未根据主合同的约定向分包商支付工程款时，由乙方代为履行支付义务，但乙方付款总额不超过本合同其次条约定的保证金额。

第五条担保费及支付方式

5.1担保费率依据担保额、担保期限、风险等因素确定，收取担保费。

5.2双方确定的担保费率为：.

5.3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元(大写：)。

第六条反担保甲方应根据乙方的要求向乙方供应反担保，由双方另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权乙方根据合同的约定担当保证责任后，即有权要求甲方马上归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。

第八条双方的其他权利义务

8.1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向分包商出具《总承包商付款(分包)保函》。

8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应马上通知乙方。

8.3甲方不得擅自将工程转让给第三人。甲方与分包商有关主合同的修改、变更，应告知乙方;如发生重大变更，应经乙方书面同意。

8.4甲方应全面履行主合同，刚好向乙方通报主合同的履行状况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应主动协作。

第九条争议的解决本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：

9.1向法院起诉;

9.2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)

第十条甲乙双方约定的其它事项

第十一条合同的生效、变更和解除

11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

11.2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一样并订立书面协议。

第十二条附则本合同一式份，甲乙方各执份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人

(或授权代理人)(或授权代理人)

年月日年月日

建筑施工总承包合同(五)新

第七部分

******中心工程施工图纸

一．总图

序号图纸编号图纸名称规格附注

01zs001总平面图±0.00层a0

02zs002屋顶层平面图a0

03zs003消防总平面图a0

04zs004竖向及道路平面图a0

05zs005管线综合图a0

06zs006详图a

建筑专业：

演艺中心（一）

序号图纸编号图纸名称规格附注

01js02-01地下层平面图a2

02js02-02一层平面图a2+

03js02-03二层平面图a2

04js02-04三层平面图a2

05js02-05四层平面图a2

06js02-06屋顶[平面图a2

07js02-072-w轴～2-a轴立面图，2-16轴～2-1轴立面图a2

08js02-082-a轴～2-w轴立面图，2-1轴～2-16轴立面图a2

09js02-091-1剖面图a2+

10js02-102-2剖面图a2+

11js02-11大剧场观众厅一层放大平面图a2

12js02-12大剧场观众厅二层放大平面图a2

13js02-13大剧场观众厅三层放大平面图a2

14js02-14大剧场观众厅马道放大平面图a2

15js02-15大剧场观众厅剖面放大图（一）a2

16js02-16大剧场观众厅剖面放大图（二）a2

17js02-17大剧场视线分析图a2

18js02-18大剧场舞台放大平面图一、二a2

19js02-19大剧场舞台限制室及一层天桥平面图a2

20js02-20大剧场舞台二、三层天桥平面图a2

21js02-21大剧场舞台栅顶、栅顶悬吊构件，灯光吊杆位置a2

js02-台面景区位置示意图

22js02-22大剧场舞台剖面图a2

23js02-23小剧场平面及剖面放大图（一）a2

24js02-24小剧场平面及剖面放大图（二）a2

25js02-25小剧场平面及剖面放大图（三）a2

26js02-26小剧场平面及剖面放大图（四）a2

27js02-27小剧场平面及剖面放大图（五）a2

演艺中心（二）

序号图纸编号图纸名称规格附注

28js02-28防火分区面积图（一）a2

29js02-29防火分区面积图（二）a2

30js02-3防火分区面积图（三）面积计算图（一）a2

31js02-31面积计算图（二）a2

32js02-32面积计算图（三）a2

33js02-33玻璃幕墙轴测图a2

34js02-34玻璃幕墙一层平面图a2

35js02-35玻璃幕墙二层平面图a2

36js02-36玻璃幕墙四层平面图a2

37js02-37玻璃幕墙顶视图a2

.8js02-38玻璃幕墙南北立面图a2

39js02-39玻璃幕墙东立面图a2

40js02-40玻璃幕墙技术参数表a2

41js02-41铝板幕墙轴测图a2

42js02-42铝板幕墙一层平面图a2

43js02-43铝板幕墙南立面图a2

44js02-44铝板幕墙东西立面图a2

45-50js02-（45-50）楼梯大样图a2

51-52js02-（51-52）卫生间大样图a2

53-54js02-（53-54）地下室设备用房放大图a2

55-70js02-（55-70）立面放大图a2

70-75js02-（70-75）墙身及节点大样a2

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01js03-01地下层平面图a2

02js03-02一层平面图a2

03js03-03二层平面图a2

04js03-04三层平面图a2

05js03-05四层平面图a2

06js03-06五层平面图a2

07js03-07顶层平面图a2

08js03-08a-a剖面绽开图、6-f轴～5-a轴立面绽开图a2

09js03-095-a轴～6-f轴立面绽开图、6-4轴～5-1北立面、b-b剖面图a2

10js03-10电影院观众席视线分析图a2

11js03-11防火分区面积图（一）a2

12js03-12防火分区面积图（二）a2

13js03-13面积计算图（一）a2

14js03-14面积计算图（二）a2

15js03-15地下人防战时平面图a2

16js03-16地下人防平常平面图a2

17js03-17口部大样，1-1剖面图a2

18-23js03-（18-23）楼梯大样图a2

24-25js03-（24-25）卫生间大样图a2

25-26js03-（25-26）地下室设备用房放大图a2

26-30js03-（26-30）立面放大图a2

30-35js03-（30-35）墙身及节点大样a2

结构专业：

演艺中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01gs001结构设计说明一a2

02gs002结构设计说明二a2

03gs003桩基平面图a2

04gs004桩承台及地下室底板结构平面图a2

05gs005承台详图（一）a2

06gs006承台详图（二）a2

07gs007地下室墙、柱定位图a2

08gs008地下室外墙配筋图a2

09gs009地下室水池详图a2+

10gs010一层墙、柱定位图a2+

11gs011二层～四层墙、柱定位图a2

12gs012柱及砼墙配筋详图a2

13gs013一层结构平面图布置图a2

14gs014一层梁配筋图a2

15gs015二层结构平面布置图a2

16gs016二层梁配筋图a2

17gs017三层结构平面布置图a2

18gs018三层梁配筋图a2

19gs019四层结构平面布置图a2

20gs020四层梁配筋图a2

21gs021屋面结构平面布置图a2

22gs022屋面梁配筋图a2

23gs023出屋面结构平面布置图a2

24gs024出屋面梁配筋图a2

25gs025观众厅悬挑梁配筋详图a2

26gs026钢梁详图a2

27gs027钢结构详图（一）a2

28gs028钢结构详图（二）a2

29gs029节点详图a2

30gs030楼梯详图（一）a2

31gs031楼梯详图（二）a2

32gs032楼梯详图（三）a2

33gs033楼梯详图（四）a2

34gs034楼梯详图（五）a2

35gs035楼梯详图（六）a2

培训中心：

序号图纸编号图纸名称规格附注

01gs01结构设计总说明一a2

02gs02结构设计总说明二a2

03gs03桩施工图a2

04gs04地下室底板结构平面布置图及底板配筋图a2

05gs05承台详图（一）a2

06gs06承台详图（二）a2

07gs07地下室墙、柱定位图a2

08gs08柱及暗柱配筋图a2

09gs09人防口部墙定位及配筋图a2+

10gs10一层结构平面布置图a2+

11gs11一层梁配筋图a2

12gs12二层～屋顶层柱定位及配筋图a2

13gs13二层结构平面图布置图a2

14gs14二层梁配筋图a2

15gs15二层板配筋图a2

16gs16三层结构平面布置图a2

17gs17三层梁配筋图a2

18gs18三层板配筋图a2

19gs19四层结构平面布置图a2

20gs20四层梁配筋图a2

21gs21四层板配筋图a2

22gs22五层结构平面布置图a2

23gs23五层梁配筋图a2

24gs24五层板配筋图a2

25gs25屋顶层结构平面布置图a2

26gs26屋顶层梁配筋图a2

27gs27屋顶层板配筋图a2

28gs281#楼梯详图a2

29gs292#楼梯详图（一）a2

30gs302#楼梯详图（二）a2

31gs313#楼梯详图（一）a2

32gs322#楼梯详图（二）a2

33gs334#楼梯详图（一）a2

34gs342#楼梯详图（二）a2

35gs355#楼梯详图a2

给排水专业：

演艺中心及培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01sc000给排水图纸书目a4

02sc001人防给排水设计说明主要材料图例a1

03sc002地下车库人防战时给排水平面图a0

04sc003地下车库战时给水排水系统图a1

05sc004演艺中心地下层给排水及消防栓平面图a0

06sc005演艺中心地下层自动喷水平面图a0

07sc006演艺中心一层给排水及消火栓平面图a0

08sc007演艺中心二层给排水及消火栓平面图a0

09sc008演艺中心三层给排水及消火栓平面图a0

10sc009演艺中心四层给排水及消火栓平面图a0

11sc010演艺中心屋顶给排水平面图a0

12sc011演艺中心一层自动喷水雨淋水幕平面图a0

13sc012演艺中心二层自动喷水雨淋水幕平面图a0

14sc013演艺中心三层自动喷水雨淋水幕平面图a0

15sc014演艺中心四层自动喷水雨淋水幕平面图a0

16sc015培训中心地下一层给排水及消火栓自动喷水平面图a0

17sc016培训中心一层给排水及消火栓平面图a0

18sc017培训中心二层给排水及消火栓平面图a0

19sc018培训中心三层给排水及消火栓平面图a0

20sc019培训中心四层给排水及消火栓平面图a0

21sc020培训中心五层给排水及消火栓平面图a0

22sc021培训中心一层自动喷水平面图a0

23sc022培训中心二层自动喷水平面图a0

24sc023培训中心三层自动喷水平面图a0

25sc024培训中心四层自动喷水平面图a0

26sc025培训中心五层自动喷水平面图a0

27sc026培训中心屋顶给排水消防平面图a0

28sc027地下车库给排水及消火栓平面图a0

29sc028地下车库自动喷水平面图a0

泵房放大平面

泵房给水系统图卫生间给排水大样

卫生间给排水大样系统图

30sc029给水排水雨水系统原理图a1

31sc030消火栓系统原理图a1

32sc031自动喷水雨淋水幕系统原理图a1

空调专业:

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01ks000通风空调施工图图纸书目a4×2

02ks001通风空调工程施工图设计总说明(一)a1+

03ks002通风空调工程施工图设计总说明(二)a1+

04ks003主要材料设备表(一)a1+

05ks004主要材料设备表(二)a1+

06ks005防排烟系统原理图a1

07ks006空调水路系统原理图(一)a1

08ks007人防通风设计说明a1

09ks008地下人防战时通风平面图a1

10ks009人防口部通风平面详图a1

11ks010人防口部通风剖面图a1

12ks011制冷机房平面、剖面图a1

13ks012空调机房（一）平面、剖面图a1+

14ks013空调机房（二）平面、剖面图a1+

15ks014空调机房（三）平面、剖面图a1+

16ks015空调机房（四）平面、剖面图a1+

17ks016组合式空调机定货图a1

18ks017冷却塔配管图a1

19ks018地下层通风平面图a0+

20ks019一层通风空调平面图a0

21ks020一层空调水管平面图a0

22ks021二层通风空调平面图a0

23ks022二层空调水管平面图a0

24ks023三层通风空调平面图a0

25ks024三层空调水管平面图

26ks025四层通风空调平面图a0

27ks026四层空调水管平面图a0

28ks027五层通风空调平面图a0

29ks028五层空调水管平面图a0

30ks029地下层～五层通风剖面图a0

弱电（智能化）

演义中心及培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01xs000弱电图纸书目a4共5页

02xs001弱电设计说明（一）a1+

03xs002弱电设计说明（二）a1+

04xs003图例a2

05xs004智能化系统图a1+

06xs005消防自动报警及联动系统图a1+

07xs006公共广播系统图a1+

08xs007消防主要设备材料表a4+

09xs008综合布线系统图a1+

10xs009有线电视系统图a1+

11xs010综合安防系统图a1+

12xs011门禁系统图a1+

13xs012综合安防系统配电干线系统图a1

14xs013综合安防系统配电箱系统图a1

15xs014网络系统配电系统图a1

16xs015楼宇自控系统图a1+

17xs016楼宇自控系统监控原理图（一）a1

18xs017楼宇自控系统监控原理图（二）a1

19xs018楼宇自控系统监控点统计表a1+

20xs019演艺中心地下一层综合布线平面图a1+

21xs020演艺中心一层综合布线平面图a1+

22xs021演艺中心二层综合布线平面图a1+

23xs022演艺中心三层综合布线平面图a2

24xs023演艺中心四层综合布线平面图a2

25xs024演艺中心地下一层安防、门禁及有线电视平面图a2

26xs025演艺中心一层安防、门禁及有线电视平面图a2

27xs026演艺中心二层安防、门禁及有线电视平面图a2

28xs027演艺中心三层安防、门禁及有线电视平面图a2

29xs028演艺中心四层安防、门禁及有线电视平面图a2

30xs029演艺中心机房层安防、门禁及有线电视平面图a2

31xs030演艺中心地下一层楼宇自控平面图a2

32xs031演艺中心一层楼宇自控平面图a2

33xs032演艺中心二层楼宇自控平面图a2

34xs033演艺中心三层楼宇自控平面图a2

35xs034演艺中心四层楼宇自控平面图a2

36xs035演艺中心机房层楼宇自控平面图a2

37xs036演艺中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图a2

38xs037演艺中心一层火灾自动报警和公共广播平面图a2

39xs038演艺中心二层火灾自动报警和公共广播平面图a2

40xs039演艺中心三层火灾自动报警和公共广播平面图a2

41xs0340演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图a2

42xs041演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图a2

43xs042演艺中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图a2

44xs043培训中心地下一层综合布线平面图a2

45xs044培训中心一层综合布线平面图a2

46xs045培训中心二层综合布线平面图a1+

47xs046培训中心三层综合布线平面图a1+

48xs047培训中心四层综合布线平面图a1+

49xs048培训中心五层综合布线平面图a2

50xs049培训中心机房层综合布线平面图a2

51xs050培训中心地下一层安防、门禁、停车场及有线电视平面图a2

52xs051培训中心一层安防、门禁及有线电视平面图a2

53xs052培训中心二层安防、门禁及有线电视平面图a2

54xs53培训中心三层安防、门禁及有线电视平面图a2

55xs054培训中心四层安防、门禁及有线电视平面图a2

56xs055培训中心五层安防、门禁及有线电视平面图a2

57xs056培训中心机房层安防、门禁及有线电视平面图a2

58xs057培训中心地下一层楼宇自控平面图a2

59xs058培训中心一层楼宇自控平面图a2

60xs059培训中心二层楼宇自控平面图a2

61xs060培训中心三层楼宇自控平面图a2

62xs061培训中心四层楼宇自控平面图a2

63xs062培训中心五层楼宇自控平面图a2

64xs063培训中心机房层楼宇自控平面图a2

65xs064培训中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图a2

66xs065培训中心一层火灾自动报警和公共广播平面图a2

67xs066培训中心二层火灾自动报警和公共广播平面图a2

68xs067培训中心三层火灾自动报警和公共广播平面图a2

69xs068培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图a2

70xs069培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图a2

71xs070培训中心五层火灾自动报警和公共广播平面图a2

72xs071培训中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图a1+

73xs072弱电井道及线槽洞内布置图a1+

74xs073机房布置图a1+

强电：

演艺中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01ds02-00图纸书目a4

02ds02-01高压配电系统图a2

03ds02-02低压配电系统图一a2

04ds02-03低压配电系统图二a2

05ds02-04低压配电系统图三a2+

06ds02-05低压配电系统图四a2

07ds02-06低压配电系统图五a2+

08ds02-07空调机房、水泵房动力配电系统a2+

09ds02-08剧场舞台动力配电系统图（一）a2+

10ds02-09剧场舞台动力配电系统图（二）a2+

11ds2-10剧场灯光音响配电系统图a2

12ds02-11演艺中心防排烟动力配电系统图a2

13ds02-12演艺中心竖向配电干线系统图a2

14ds02-13演艺中心地下层动力平面图a2

15ds02-14演艺中心一层a2

16ds02-15演艺中心二层a2

17ds02-16演艺中心三层a2

18ds02-17演艺中心四层a2

19ds02-18演艺中心屋顶层动力平面图a2

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01ds03－00图纸书目a4

02ds03－01设计说明a1

03ds03－02动力配电系统图(一)a1+

04ds03－03动力配电系统图(二)a1

05ds03－04动力配电系统图(三)a1

06ds03－05动力配电系统图(四)a1+

07ds03－06竖向配电干线系统图a1

08ds03－07地下层动力平面图a1+

09ds03－08一层动力平面图a1

10ds03－09二层动力平面图a1

11ds03－10三层动力平面图a1

12ds03－11四层动力平面图a1

13ds03－12五层动力平面图a1

14ds03－13顶层动力平面图a1

15ds03－14地下层人防动力平面图a1+

16ds03－15设计说明a1

17ds03－16战时动力配电系统图a1

18ds03－17通风限制台二次接线图a1

19ds03－18战时进排风机及三种通风方式限制原理图a1

20ds03－19电缆穿墙防护密闭图a1

点式玻璃幕墙工程技术规范（cecs127－2023）

建筑玻璃应用技术规程（jgj113－97）

予应力混凝土管桩基础技术规程（dbj/t15-22-98）

建筑安装工程资料管理规定（**省地方标准）

近期颁布的电、水、空调通风、电梯质量验收规范

**省、**市有关建筑施工的规范、规定

（注：以上规范、规程、标准的编号或备案号如有误，应以正确的为准）

第八部分

******中心工程招标补充文件

依据《中华人民共和国招标投标法》其次十三条的规定，现对本投标须知附件b中的“1.技术标的评分说明”增加第（4）款，其内容如下：

（4）每一个投标人技术标的评分结果为：对全部评委打分进行排列，去掉其中的一个最高分及一个最低分，然后取剩下分值的平均数。

******中心工程

总承包招标文件的答疑（一）

一、关于对场地条件的答复

1.场地临时给排水、临时电源的位置

答：招标文件专用条款第8.1对场地临时给排水、临时电源有了明确约定。5月22日在现场勘察时，业主指明白详细位置。

2.现场大门的设置有何要求

答：招标人希望投标人在做施工组织设计时，应考虑到现场大门的设置“不要影响城市主干线交通”这一因素。

3.关于深基坑支护

答：应由具有岩土工程设计资质（深基坑设计）的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。

4.关于施工用地范围

答：除代征绿地，红线内场地均可作为施工场地。

二、关于对扩大初步设计图纸的答复

1.本工程有无后浇带

答：地下室的砼后浇带在设计说明书p40页中和设计图gc002及gc004中均有所交待，其他图纸也还有类似说明，初步设计图纸中的确存在一些问题，如地下室的底板、墙、顶板没形成贯穿的后浇带。目前先按设后浇带考虑，待施工图出图后做合理调整。

2.关于能否供应电子版总平面设计图纸的问题

答：在扩大初步设计阶段，要求设计人供应电子版总平面设计图，业主认为是有困难的。

业主仅能供应勘察院绘制的现场给排水平面图的电子版。（请于收此文件两天内到**市兴**桂苑商务区610栋领取，周六日不休息）

3.能否供应钢筋用量的也许数量

答：在初步设计阶段，设计人无法供应。

4.能否供应钢结构图纸

答：在初步设计阶段，设计人无法供应。

5.能否供应工程桩的大约长度设计考虑为端承桩还是摩擦桩

答：关于工程桩的桩长，通过初步设计及地勘资料应有初步交待，详细状况待试桩后由设计人确定。本工程以预应力管桩为主，端承桩及摩擦桩两种受力状况均有所考虑。

三、关于施工组织设计

1.由于仅供应了扩大初步设计图纸，是否需编制钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境等工程的施工方案

答：扩大初步设计说明中和扩大初步设计图纸对钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境工程等方面有了初步的表达。招标人希望投标人在做施工组织设计时，依据群众消遣、**类设施建筑的施工阅历，作出项目目标的策划和所实行的技术措施，从而体现出投标人的综合技术实力。

2.关于施工组织设计是明标还是暗标

答：本施工组织设计的评标是明标。

四、关于投标文件

1.内层信封在开缝处是否要用专用封条密封

答：仅在内层信封背面上方封口处运用专用封条密封。

2.投标函、分包安排是放入“技术标函1”中，还是“技术标函2”中装订

答：投标函、分包安排放入“技术标2”中封装。

3.项目部组成（包括项目经理）是否肯定与预审文件一样

答：可以根据扩大初步设计图表达的工程难度，进一步合理组成项目部机构，但各人员的资格不得低于预审时人员的资格。

4.投标文件中的有关学历证书、职称证书、获奖证书、资格证书、资质证书等是否须要带原件到开标现场

答：除企业的营业执照、资质等级证书和招标须知25.3款规定的证件外，其余的不用带至现场，但需在投标文件内相对应的复印件上加盖公司公章，并注明原件存放地，以便查询。

5.投标文件中“在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际，提出具有市场竞争性平均水平的价格”中的“个别成本”如何说明

答：“个别成本”指本工程中各分部、分项工程的企业成本。

6.假如招标人供应的内层信封袋太小，能否自制内层密封袋

答：应运用招标人统一供应的内层信封，如文件过厚，可分上下册进行装订。如内层信封数量不够，可到******中心筹建办领取。

7.投标须知p13页第四行中“参考依据”为何意

答：见《**省安装工程计价方法》p9页其次十条相关内容。

五、关于投标函

1.投标保证金、投标保函、投标担保书有关问题。

答：实行其中一种方式即可。但实行投标担保书方式的投标人应在5月19日前15天，将担保人的财务状况、资信状况、营业执照等资料报给招标人，招标人在律师的帮助下对其确认后，投标人才可采纳投标担保书方式。基于以上缘由，招标人希望投标人实行前两种方式为宜。

2.可否托付授权分公司公章进行本次投标活动

答：不允许，只可运用总公司公章。

3.投标函附录4如何填写

答：相关内容与专用条款相对应，请按专用条款有关内容填写。

六、履约保函

履约保证金和履约保函由投标人依据企业状况任选其中一种方式。

注：投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内赐予招标人书面回应。（传真****）

******中心工程

总承包招标文件的答疑（二）

1.有投标人问：投标文件商务部分中的承包价浮动率是税前浮动还是税后浮动

答：为包税报价。

2.有投标人问：业主供应或指定的材料价格是否参加浮动

答：请投标人看投标须知16.2款第（1）条中有关“总包服务费”的说明，以及16.2款第（6）条中有关“暂估项目”的说明。

注：投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内赐予招标人书面回应。（传真：（****）

******中心工程

总承包招标文件的答疑（三）

1.问：标书文件提及劲性混凝土，但图纸中未有明确显示，请告知详细位置。

答：本工程招标须知附件a“一、土建工程”中第2点钢筋混凝土结构工程：包括现浇钢筋混凝土结构、劲性钢筋混凝土结构、预应力钢筋混凝土结构。

其中对劲性钢筋混凝土是统一指：

①初步设计说明p39页中11－4.1演艺中心结构形式的描述。

②结构图--演艺中心屋面层结构平面图（gc009）中对型钢和钢筋混凝土结构的平面布置。（由于初步设计表达不够，跨度较大的现浇混凝土板中，有将型钢埋入钢筋混凝土的可能性）

2.问：投标须知第15页倒数其次行“分包安排：拟分包的项目与拟用分包人名单、资质、业绩、实力等，每个分包项目至少应列出3家候选人。”而本工程招标范围一览表中有“总包选择的分包，但需甲方确认”项目，也有“业主、总包联合择优选择分包”项目。投标单位应供应前一项目分包商候选人，还是两项目均供应

答：供应“总包选择的分包，但需甲方确认”项目分包候选人即可。

3．问：投标须知第6页下数第一行“投标人的开户银行供应的投标人财务状况证明书”是否指银行的资信证明

答：是指银行出具的投标人有效资信证明。

注：投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内赐予招标人书面回应。（传真：（0760）8882071）

******中心工程

总承包招标文件的答疑（四）

1.问：答疑中答复施工组织设计为明标，那么在施工组织设计中可否出现投标单位名称等相关内容，技术标1部分的封面能否由投标单位自行设计

答：在2023年5月23日答疑（一）中第三款第2条已说明。

2.问：投标须知第21.2条规定，参与开标会的授权托付人的“授权托付书”原件应密封在“技术标2”部分，并要本人亲自参与。其“授权托付书”是否指投标文件签署授权托付书如不是有否格式要求

答：投标须知第21.2条中，“授权托付书”即指6月2日发至投标人处的“法定代表人授权托付书”。同时要求各投标单位应打算一式两份，一份密封在“技术标2”中，作备案存档之用，一份用于开标前验证授权托付人身份。

3．问：答疑中答复深基坑支护应有具有岩土工程设计资质的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。请问能否采纳在投标阶段由各投标单位自行设计，在中标实施阶段，再由有设计资质的单位设计

答：在投标阶段必需由具有