装修工程劳务分包协议书范本（四篇）

第10页共10页装修工程劳务分包协议书范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、结构类型：四、层数：五、建筑面积：按实际面积计算第二条承包方式本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。按建筑面积元/平方米计算。（包括人工费及施工辅材、中小型机械等）。建筑面积按____年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。第三条承包范围按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：一、电气工程1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。3、火灾报警及消防联动：按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口，穿带线。二、水暖工程1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。5、消防部分：喷淋及消火栓只预留套管及洞口。6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。三、其它部分临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。现场安装材料棚的搭拆。备注（一级箱、二级箱、主电缆、现场镝灯照明支架及灯管、临时用水主干道及分支管由甲方购买。乙方负责安装用工）。第四条质量标准工程质量必须达到验收规范及图纸的要求。第五条工期要求1、乙方必须按甲方现场施工进度要求组织施工作业，保证阶段施工和整体工期符合要求进度计划安排：结构施工阶段：乙方必须跟随土建方的结构施工进度将应预埋的管、盒、套管、预埋件同步安装到位，洞口预留到位。装修施工阶段：乙方应将本工程施工顺序与土建方的装修程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响土建方整体施工进度计划。2、如乙方原因造成阶段施工工期延误，造成土建方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以3000元/天的罚款外，造成土建方延误工期的所有损失均由乙方承担。3、如遇工程暂停后复工乙方必须按甲方要求保证其劳动力能满足现场施工需要，否则第六条合同文件组成一、建筑劳务承包合同二、工程图纸三、变更洽商第七条施工管理一、质量要求：乙方应严格按照施工图纸、施工图集组织施工，质量应达到各级部门的施工规范和验收标准。所有水电安装应通过监理、甲方、建设方、质检等部门的验收，如达不到验收规范要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，并且赔偿甲方的材料、工期损失。二、安全要求1、乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法现及建设部、工程所在当地建委颁发的安全规定。2、乙方必须遵守甲方现场安全管理规定，认真做好本专业工程的现场安全防护设施搭建和管理、维修等工作，确保施工作业安全。3、进场后，甲、乙双方签订《安全协议书》，此协议书作为本合同的附件具有同等效力（附件2）4、乙方选用的各类机械操作手必须保证持证上岗，并按作业操作规程和相关规定，做好使用维修记录，保证机械使用安全。5、乙方应按规定为员工办理相应保险业务，其费用由乙方自行解决。6、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿和善后处理。属甲方责任造成的伤亡事故，处按规定对责任者进行处理外，由甲方参照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，但善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方工人及家属，因安全事故造成的工期损失，应由乙方设法挽回。第八条材料及机具1.主材由甲方提供，辅材由乙方提供（见附表1），机具由乙方提供（见附表1）。2.对材料造成的浪费和损失由乙方自行承担。3.材料进场后，乙方应对材料进退场及时装卸、整齐归堆。第九条双方责任：一、甲方责任1、提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。2、及时提供施工中各种所需主要材料并运抵现场。3、协助乙方办理各种相关证件（费用由乙方承担）。4、监督乙方的文明施工、安全生产。5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。二、乙方责任1、按图纸、图集、规范及按甲方要求、按进度要求进行施工。服从甲方负责人管理。2、进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程，如中途退场则工程款按已完成工程量%给付，余%做为违约金和下一班组的补偿金。3、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。4、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。5、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。6、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。7、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。8、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。10、本工程施工中，乙方提供附表1的机具及辅材。第十条文明施工要求1、甲乙双方均应认真执行施工所在地文明施工和环保管理的各项规定，积极组织现场文明施工管理活动，做好现场责任区的环保及卫生工作，保证现场责任区文明达到文明工地标准。2、乙方必须认真执行甲方现场文明管理规定，按文明施工要求做好场地清理、清扫等工作，做到现场整洁有序，材料分类堆放整齐，每天活完料净脚下清，并将其施工垃圾清运至指定垃圾场。3、若乙方未能按甲方要求进行现场文明施工作业，甲方项目部向乙方提出整改意见后仍未见成效时，甲方现场项目部将视情节轻重对乙方进行罚款处理累计罚款额不超过元/平米。第十一条付款及结算方式：1、预埋按建筑平米元/㎡结算，二次配管、配电箱安装按建筑平米元/㎡结算，水暖等管道安装按建筑平米元/㎡结算，桥架、电线、电缆、开关、面板、灯具安装按建筑元/㎡结算，工程单价合计_____元/㎡，工程单价已含乙方工人工资、工人保险、管理费、利润、税金、辅材、机具、食宿。2、其以上承包范围内的用工均包括在平米单价内，结算时不作任何调整。如发生洽商变更的，需有甲方驻工地代表、项目经理、专业工长全部签字的原件方可作为结算依据，有工程量的按____年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算人工费及机具辅料费用。没有工程量的在洽商中注明金额。3、每月按实际完成工作量的%给付。并由甲方负责人签字认可，上报审核后报甲方。其余款项待工程验收合格____日内，乙方将工程竣工资料和竣工结算资料交付甲方，甲方在30天内支付结算款的%，剩余%工程款作为工程质量保证金，在按国家规定保修二年满之日起14天内甲方付清乙方剩余保修金。4、每次付款时乙方应向甲方提供真实工人考勤表、工人工资表，若有虚假，甲方不予付款。5、乙方每月收到月进度工程款必需按时发放到每个工人。6、在施工过程中，甲方可根据业主方要求和实际情况，有权适时增减工程量，工程量增加时双方另行洽商;工程量减少时按双方签订本合同时已确定的价格在结算时予以扣除。第十二条违约责任一、有下列情况之一，均属乙方违约：1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响土建方总体施工进度的;2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、中止合同等处罚。二、发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用，由甲方原因造成工期停工一星期以上的。2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。第十三条本合同未尽事宜、双方协调解决。第十四条此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，合同经甲乙双方负责人签字（盖章）生效，工程完工结算付款完毕，合同自动失效。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：______________年_____月_____日_____年_____月_____日装修工程劳务分包协议书范本（二）甲方：乙方：乙方在充分了解甲方内容和施工方法的基础上，根据《中华人民共和国民法典》和甲方的有关规定，由乙方进行劳务分包，为了明确双方的责任和义务，达成如下协议条款，共同遵守执行。一、工期：按甲方要求工期完成，不可抗力因素除外。二、承包范围：1、范围及内容：本工程内容包括：甲方要求至完工的管沟土石方开挖，清淤、爆破、土方的就地消化等.2、方式：乙方主要以劳务的形式进行承包，工程所有材料、水、电有甲方按工作消耗定额提供及供应，但一般的操作工具（铁板、铁锹）由乙方自行解决，费用由乙方承担，乙方人员的生活及住宿自理。三、承包价格：混泥土每米元，黄土开挖每米元，柏油路开挖每米元。四、工程质量：必须达到甲方规定要求，如质量不合格造成返工，其返工部分造成损失乙方全额承担，乙方无条件返工至合格为准。五、工程款的支付：六、安全：乙方必须严格按照国家有关安全文明施工管理规定进行施工，自行配备好必要的安全设施，在施工过程中造成的一切伤亡事故（包括行人）均有乙方负责责任。七、双方的责任：甲方应做好周边关系的协调工作，八、本合同未尽事宜双方协商解决。九、本合同一式贰分，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日装修工程劳务分包协议书范本（三）甲方：（以下简称甲方）_____乙方：（以下简称乙方）_____经甲、乙双方协商，甲方将防水部分委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处防水卷材施工。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。三、工程造价：聚乙烯丙纶防水卷材_____元/2;防水卷材元/2;水泥基渗晶防水元;（工程量按实际发生工程量计算，附加层按实际发生工程量另行计算，单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价，此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施工所有费用。四、质量要求、技术标准：1、质量要求：合格2、技术标准：严格参照《地下工程防水技术规范》（50108_____20_____）、《地下防水工程质量验收规范》（50208_____20_____），达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：（1）提供施工现场，保证施工条件。（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。（3）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：（1）施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。（2）材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优，不得减少施工程序。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时解决，确保工程质量达到合格标准。（5）乙方人员进入甲方施工现场，严格按照甲方规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的人员进行安全教育，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安全事故，责任由乙方自负。（6）在施工过程中，对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏，否则将承担有关费用。（7）乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。（8）乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。（9）乙方的所有货物（包括包装）必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。（10）乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。（11）乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工，否则出现质量问题，乙方承担一切损失，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。（12）竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。六、付款方式：本工程无预付工程款，付款方式同建设单位拨工程款进度按比例支付工程进度款。质保金为合同总金额的5%。在工程质保期内出现防水质量问题，由乙方承担一切后果。质保期（指甲方与业主所签订合同的质保期）过后，经业主和监理单位检验合格无任何质量问题的，质保期结束后1个月内付清余款。七、其他1、因设计变更发生的工程增减，乙方需无条件接纳。2、本合同附《安全生产合同书》一份，与本合同具有相同的法律效力。3、本合同附相关图纸及技术交底各一份，由乙方签字确认。4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。5、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，以第（2）种方式处理：（1）向仲裁委员会申请仲裁;（2）建筑物所在地法院诉讼。6、甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_________年____月____日装修工程劳务分包协议书范本（四）发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）经甲、乙双方友好协议，达成如下协议一、承包内容：1.分包形式：包清工2.分包项目：单价（1）木工：综合单价为24元/㎡（按接触面积结算）。以上单价含各工种所需的铁丝、铁钉等辅料和所用的工机具。3.分包内容：（1）木工工作内容：整个建筑物木工的所有工作内容;①模板配料、制作、安装、拆除、承重架搭拆。模板钢筋的清理、归堆、模板的清理上油。弹线、柱插筋留洞、预埋件埋设。钢板止水带的制作、安装。4.工机具：包括修理乙方所用工具及机械（除井架外）均由乙方自理，包括维修、保养、管理。5.工期：按甲方要求，最终保证总进度计划。二、工程质量：本工程泥工项目质量必须达到一次性验收合格。甲方要进行技术交底，乙方严格遵守施工规范，按图纸或技术变更联系单精心操作，施工中乙方需服从甲方现场指挥。因乙方原因造成质量不符合要求的必须返工重做，由此而引起的一切费用由乙方负责。在当月工程结算时扣除。三、付款方法：1.工程款按先做后付原则。2.甲方按当月实际完成的工作量的量的，剩余等工程完工三个月内一次性付清。四、奖罚措施：1.本工程实行质量保证金制度，乙方的工程施工质量达不到合同要求，质量保证金1万元被罚没。甲方有权清退乙方。2、本工程实行安全生产