一级建造师之一建矿业工程实务题库综合B卷带答案打印版

一级建造师之一建矿业工程实务题库综合B卷带答案打印版

单选题（共50题）1、为利用永久井架施工，施工准备期应完成的主要工作是（）。A.协调设计单位完成永久井架的设计B.完成提升机改造C.做好永久井架结构受力性能校核D.建立新的劳动组织和安全管理制度【答案】C2、通常，梯形金属支架腿下焊有钢板，其主要目的是为了()。A.提高支架的稳定性B.增加支架的承载能力C.避免支架腿插入底板太深D.改变支架的被动受力性质【答案】C3、关于矿产资源勘查成果处理，做法正确的是（）。A.直接提交资源开发单位B.统一按规定汇交或填报C.勘查单位自行管理收藏D.提交送审单位保留收藏【答案】B4、施工单位接到质量通知单后在（）的组织与参与下，应尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告。A.设计工程师B.项目经理C.监理工程师D.质量工程师【答案】C5、凿井期间吊桶升降人员时，不符合安全规定的是（）。A.采用不旋转提升钢丝绳B.吊桶沿钢丝绳升降C.不允许在吊桶边缘坐人D.双吊桶提升时两井盖门应同时开关【答案】D6、成本控制的原则是（）。A.少花钱B.多挣钱C.权与利相结合D.职能控制【答案】D7、在矿井建设总工期中，()以煤巷为主，一般煤巷工程量比较大。A.一期工程B.二期工程C.三期工程D.四期工程【答案】C8、涂刷防水涂料时，第二层涂刷的方向应与第一层()。A.一致B.相反C.斜交叉D.垂直【答案】D9、矿业工程项目合同价款调整中，出现合同价款调减事项后的()d内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料。A.5B.7C.10D.14【答案】D10、机械落矿法主要用于开采()的软矿石和煤矿。A.?＞2～3B.?<2～3C.?>3～4D.?<3～4【答案】D11、锚杆安装时其外露太长、托盘不能贴紧岩面的工序衔接问题是（）。A.锚杆孔的深度未检查B.锚杆预紧力不够C.锚杆长度过长D.锚杆固结时间太早【答案】A12、下述矿山企业保障安全生产的说法，不正确的是（）。A.必须具有保障安全生产的设施B.建立健全安全管理制度C.保证职工有优惠的劳动条件D.加强矿山安全管理工作【答案】C13、钢结构具有的特点是（）。A.耐热、不防火B.防火、不耐热C.抗腐蚀、易密封D.不易密封、耐腐蚀【答案】A14、关于脚手架和脚手架作业中，做法不正确的是（）。A.脚手架脚底应有石块垫平B.脚手架间连接牢靠C.脚手架铺设材料表面不易发滑D.变更脚手架搭设尺寸应有验算【答案】A15、沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物对人员的安全允许距离应比平地爆破时增大（）。A.30％B.40％C.50％D.60％【答案】C16、施工器具购置管理办法中，承包单位着重注意按设备器具清单和说明书严格检查验收质量、附件、备品等，体现了承包单位自行购置施工器具()的管理工作。A.把好采购关B.把好设备器具的发放关C.把好设备器具验收关D.加强仓库管理【答案】C17、关于施工现场的文明生活环境要求，说法不合理的是（）。A.施工现场设有足够的急救器材B.办公区设在作业区以联系方便C.现场要求有防噪声的措施D.夜间施工要得到允许【答案】B18、关于利用永久井架凿井，说法错误的是()。A.有利于加快缩短主副井交替装备时间B.可以增加建设方的收益C.可以节省临时装备费用D.有利于加快建井进度【答案】B19、关于岩石性质，叙述正确的是（）。A.含高岭石、蒙脱石等成分的岩石孔隙率小、渗透性差，遇水后极易泥化B.含有硅质和铁质胶结成分的岩石较坚固，钙质胶结难于溶解C.深成的侵入性岩浆岩形体大、结晶较均匀，强度高，抗风化能力弱D.变质岩一般具有结晶和定向排列结构，变质程度越高岩性越差【答案】A20、比可塑黏土的天然含水量更高、土质更软的是（）。A.软黏土B.粉质黏土C.硬塑黏土D.流动态土【答案】A21、对钢材进行冷加工强化的目的是（）。A.提高钢材低温强度B.提高钢材韧性C.改善钢材的硬度D.提高钢材的屈服强度【答案】D22、可采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过2年的永久性支护的工程土层条件是（）。A.未经处理的有机质土B.液限大于50％的土层C.对密实度小于0.3的土层D.湿陷性黄土土层【答案】D23、在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是（）。A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系统【答案】D24、关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收，正确的说法是()。A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时，可将其具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位进行检验和评定，建设单位代表核定C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由施工负责人组织有关人员检验评定，质量检查员核定D.单项工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位进行检验，质量监督部门认证【答案】C25、对于放射性防护，属于外照射防护方法的是()。A.包容法B.分散法C.稀释法D.屏蔽方法【答案】D26、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2013，建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.分部分项工程费D.规费【答案】D27、关于井巷施工测量的做法，不正确的是（）。A.井筒十字中线点的设置应在两个不受破坏的地点埋设两组（每组四个）大型的钢筋混凝土基点B.圆形井筒以悬挂井筒中心线作为掘砌的依据C.当井筒深度超过300m时，掘进采用中心线，砌壁采用激光D.井筒掘进到井底车场、装载硐室时，上方至少设两个高程点，以控制其高程【答案】C28、井底车场的水仓入口一般位于（）。A.井底车场最高标高位置B.井底车场最低标高位置C.管子道标高最低点D.管子道标高最高点【答案】B29、关于井下主要防水设施的布设，要求不正确的是（）。A.井下泵房应有两个安全出口B.井底水仓应设主、副各一个C.井下水泵应有工作、备用、在检等三种D.井下排水管有工作、备用、在检等三种【答案】D30、矿山地面严重下沉的主要原因是()。A.疏干排水B.地下开挖C.山体滑坡D.山体开裂【答案】B31、对于内照射的放射性防护方法，正确的是（）。A.缩短受辐照时间B.加大与辐射源间的距离C.对辐射源进行屏蔽D.稀释气态或液态放射性污染物【答案】D32、喷射混凝土强度检测试件的现场制作不宜采取()方法。A.凿取B.钻取C.喷大板D.试模现浇【答案】D33、划分巷道主体工程的子分部工程的一种方法是按巷道主体分部工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同工程部位C.不同施工工种D.不同支护方式【答案】D34、关于矿山井下的防尘措施，说法错误的是（）。A.装岩时必须向矸石堆喷洒水B.防尘涌水必须采用集中供水方式C.人行道的岩壁至少每季用水清洗一次D.缺水地区可以采取干法凿眼【答案】D35、复合硅酸盐水泥，当复掺混合材料少于（）时，它的性能与普通水泥相似。A.5%B.8%C.12%D.20%【答案】D36、关于放射性污染的防护政策，不甚合理的是()。A.限制放射性物质的使用数量B.重视放射性废气处理C.强化放射性废水处理D.妥善处理固体放射性废物【答案】A37、露天矿防排水工程的主要内容有排水工程和（）。A.挖渠道B.建围堰和设水仓C.防洪堤工程D.疏干工程【答案】C38、关于矿山开采政策规定的说法，错误的是()。A.矿山企业的开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率应当达到设计要求B.对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费C.在建设铁路之前，建设单位必须向所在市级地质矿产主管部门了解拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况D.因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用措施【答案】C39、下列钢材加工方法，不属于热处理方法的是()。A.正火B.热轧C.退火D.淬火【答案】B40、关于井内各施工盘台布置的错误说法是（）。A.吊盘圈梁一般为闭合圆弧梁，主梁必须为一根究整的钢梁B.吊盘的悬吊点应尽量避开井内罐道和罐梁的位置C.中心回转抓岩机的安装底座应设在吊盘中心位置，使吊盘受力均匀D.吊盘的突出部分与永久井壁或模板之间的间隙必须满足相关要求【答案】C41、一般条件下确定围岩级别时采用岩石单轴湿饱和抗压强度为准;对于跨度（）、服务年限小于10年的工程，可采用点荷载强度指标，可不做岩体声波指标测试。A.小于5mB.大于5mC.小于10mD.大于10m【答案】A42、为了光爆效果，要求周边孔“平、直、齐、准”。关于“平、直、齐、准”的说法错误的是（）。A.周边眼方向要水行B.周边眼要垂直于工作面C.炮孔底部要落在同一平面上D.开孔位置要准确【答案】A43、采用冻结法施工立井井筒时，做法正确的是（）。A.冻结深度穿过风化带即可B.水文观测孔应当打在井筒之外C.在冲积层段井壁不应预留或者后凿梁窝D.当采用双层或者复合井壁支护时，可以不进行壁间充填注浆【答案】C44、当露天矿的采场内有滑坡区时，应当在（）设置截水沟。A.滑坡区内B.远离滑坡区的地方C.滑坡区周围D.滑坡前的山脚下【答案】C45、关于井下巷道掘进循环中各连锁工序时间的确定方法，正确的是()。A.由统一定额规定B.根据效益高低确定C.依据定额并有具体测定修正D.取周围地区平均值【答案】C46、下列关于井巷井口防坠、防砸安全规定的说法，错误的是()。A.提升人员时，不得超员B.开凿竖井时，可以有防止从井口坠落废石的警示牌C.提升物料时，不得超过规定的装满系数D.天井、溜井、漏斗口等处，必须设有标志和照明，并分别设置盖板、护栏及格筛【答案】B47、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B48、矿业工程成本控制中，组织成本核算时，要求按()对生产费用进行划分。A.成本预算B.成本项目C.成本定额D.成本计划【答案】B49、在一个单项工程中有多个承包单位参加施工时，应按()分解进度目标。A.按承包单位B.按时间前后统一C.按施工阶段D.按施工项目【答案】A50、矿业工程项目合同价款调整中，出现合同价款调减事项后的()d内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料。A.5B.7C.10D.14【答案】D多选题（共20题）1、在工序能力分析方法中，通常以。为标准衡量工序能力，下列说法正确的是（）。A.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越小；B.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越大；C.σ值越小，工序特|生值的波动越小，说明工序能力越大；D.σ值越小，工序特性值的波动越小，说明工序能力越小；E.σ值较大时，工序特性值的波动可以忽略【答案】AC2、对合同内容的认识，说法正确的是（）A.合同中的纠纷处理方法可定为协商B.安全要求也是矿业工程承包的基本内容C.项目变更的同时合同也应进行变更D.考虑合同的价格形式应结合项目性质E.无论主观故意和无意违约都应承担相应责任【答案】BD3、为满足防水及其施工要求，防水材料应具有的性能有（）。A.较高的抗渗性和耐水性B.一定的强度、粘结力、柔性与延性C.抗冻耐高温、耐腐蚀性D.一定的耐久性E.可浇灌性【答案】ABCD4、矿井安全供电规定的内容有（）。A.矿井应有两回电源线路B.主要通风、提升等主要设备房，应各有两回路供电线路C.井下供电系统必须有符合要求的供电系统设计及保护整定校验D.施工现场临时用电工程必须设置专用的保护零线E.防爆环境中的防爆设备必须有防爆合格证【答案】ABCD5、矿业工程质量控制中，喷射混凝土厚度检测方法有()。A.激光测距法检测B.钎探法检测C.取芯法检测D.打孔测量检测E.超声波测距法检测【答案】BCD6、抽样本身就是质量检验的一种方法，根据抽样形式决定的检验方法，可以分为（）。A.全检B.抽查C.免检D.专检E.破坏性检验【答案】ABC7、矿业工程施工中、成本管理的基础工作是（）。A.预算管理B.定额管理C.计量工作D.原始记录E.计划明确、赏罚分明【答案】ABCD8、矿业工程项目建设中，对辐射防护的主要方法有（）。A.加大与辐射源间的距离B.对辐射源的射线加以屏蔽阻挡C.对辐射物的强度进行释放处理D.对辐射气体进行大容量的通风换气E.对辐射物进行集中排放【答案】ABD9、振动沉桩的特点有（）。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD10、岩体节理面的几何特性参数有（）。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD11、常用的成本控制方法中，同时考虑成本与进度综合影响的方法是（）。A.成本分析表法B.工期成本同步分析法C.挣值法D.价值工程法E.工期分析法【答案】BC12、根据我国目前政府对资源开发进行审批的制度规定，矿业工程的项目总承包流程可以包括有（）的内容。（）A.项目立项B.可行性研究C.初步设计D.工程施工E.项目试车和培训【答案】CD13、矿井开拓方式的确定需要遵循一定的原则，主要包括（）。A.合理集中开拓布置，简化生产系统B.合理分散开拓布置，运输连续化和小型化C.提高资源回收率，减少资源损失D.具有完善的通风系统和良好的生产环境E.运输连续化和大型化，为提高矿井生产能力创造有利条件【答案】ACD14、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14d内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】AB15、钢结构的连接方法有（）。A.焊接B.承插连接C.铆接D.普通螺栓连接E.高强度螺栓连接【答案】ACD16、型钢混凝土结构的特点有（）。A.结构承载力大B.抗震性能好C.耗钢量相对较大D.造价低E.多用于大跨度结构【答案】ABC17、均应布置在广场的下风侧，且和入风井口保持一定距离的建筑、设备库房的有（）。A.坑木场B.锅炉房C.压风机房D.破碎筛分厂E.绞车房【答案】BD18、矿业工程项目实施阶段的进度控制要点有（）。A.施工准备阶段要做好供电、供水、通讯、交通等工作B.施工过程中要做好防水、防瓦斯等工作C.地面工程施工要优先安排主井井架的安装D.采区巷道施工与设备安装尽量组织交叉作业E.竣工验收时要优先保证地面生产系统的试运转【答案】ABD19、注浆法按浆液对土体的作用机理分为（）。A.充填注浆B.渗透注浆C.挤密注浆D.劈裂注浆E.化学注浆【答案】ABCD20、关于筏形基础和箱形基础的说法，正确的是()。A.片筏基础可增强基础的整体性和抗弯刚度B.筏形基础按构造形式可分为平板式、梁板式和承重板式C.片筏基础是箱形基础的进一步发展D.箱形基础适用于地基土质软弱且不均匀的地基或上部荷载很大的情况E.箱形基础可使基础具有更大的刚度，大大减少建筑物的相对弯矩【答案】A大题（共10题）一、背景某尾矿坝的初期坝原设计采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题?1．比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。?2．说明进行土坝施工应采取的措施。?3．评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1．所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于400mm为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2．因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3．应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。二、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题1．请指出事故发生过程中有哪些人违章，违章的内容是什么2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做叙述事故的处理程序。4．针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案应包括哪些内容【答案】三、某矿井主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m/h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23m/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期2天。问题1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2．案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4．施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m／h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案倒的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。五、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。六、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期l2个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日;工期惩罚额为5000元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d;因雨天不能正常施工延误工期10d;由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复;特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3.工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。七、【背景资料】某施工单位承建巷道工程．该巷道净断面20m2，所穿过的岩层属于Ⅳ～V类稳定性围岩，采用锚喷支护．锚杆长度2．0m。间排距800mm×800mm，喷射混凝土强度等级C20，厚度100mm．同时架设铜棚支架，支架间距0．8m．地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工戴着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50mm处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意。采取了减少装药量(周边眼间隔装药)、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散．班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时．钢棚支架突然发生倾倒,支架顶部大块岩石冒落，将班组长等3人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后15d。事故处理完毕后。施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1．针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2．为安全通过该巷道断层破碎带．可采取哪些有效措施?3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，冒顶事故属于哪一等级?说明理由。4．施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理南。【答案】1．施工单位正确的做法为：(1)点眼位时不应戴手套领钎；(2)应使周边炮眼眼底落在轮廓线上或以内50mm；(3)爆破工制作起爆药卷应在顶板完好、支护完整的地方，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近；(4)装药前应先进行瓦斯检查。2．可采取的有效措施有：(1)超前支护(如在工作面迎头拱部施工超前锚杆、前探梁、管棚注浆加固)；(2)加强支护(如增加锚杆长度和采用锚索、网片)；(3)减小掘进炮眼深度，短掘短支；(4)采取多打眼、少装药的爆破措施。3．冒顶事故属于一般事故。理由：10人以下重伤的事故。4．施工单位提出工期顺延的要求不合理。理由：地质资料已提供巷道将穿过断层破碎带，班组长违章作业(或进入工作面作业前未先行修复崩坏的钢棚支架)，属于施工单位自身承担的风险范围和责任。八、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑属于几级基坑？说明理由。【答案】一级基坑(1分);根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑(1分)。九、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员．取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1．库房值班人员的错误行为在哪里？2．分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1．根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，在库房睡觉属于违反安全法规的错误。2．根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及