工程施工专业分包合同范本(甲方供料)

工程施工专业分包合同范本甲方：(工程经理部全称〕乙方：〔分包法人全称〕签约地点：签约时间：年月日方的权利和义务，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成全都，订立本合同.一、工程概况1、工程名称： 〔分包工程名称〕2工程地点： 〔分包工程具体地〔桩号或段落)〕3、工程承包范围及工作内容:分包工程工程和工作内容具体见《工程量清4、工程数量：具体见《工程量清单》.甲方提出任何主见的权利.二、合同价款1合同总价(人民币大写 元小写： 该价款只是依照设计图纸进展的粗略测算乙方放弃以该价款向甲方提出任何主张的权利。双方最终结算与支付工程款时，以《工程量清单》所列工程中乙方实的材料款为准；单价以附件《工程量清单》列明的单价为准。何理由提出异议,即使可以以此向甲方主见款项，乙方也予以放弃。2复、利润、环保、调遣〔进出场、临时工程的建设与撤除、治安治理等费用，均包含在内。主见任何价风格整的权利。3、履约保证金合同签订前乙方须缴纳合同总价 ％的履约保证金，在本合同终止时,视其履约状况予以返还.三、合同工期日；

年 月 日合同竣工日期： 年 月〔单项〕阶段性工期：开工日期： 年 月 日;竣工日期: 年月 日;(确有需要时可依现场实际状况填写〕工期间业主、监理工程师提出的进度要求，乙方须无条件遵照执行。3、假设乙方或乙方施工工程严峻影响甲方施工进度，甲方有权调整乙方工程3用以及甲方所患病的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方担当.四、质量标准1、工程验收以工程设计要求和国家现行的施工验收标准及质量验收评定标准为依据，具体质量标准为 方与业主总包合同对工程质量的商定。2100%，优良率95％以上.的查验而减轻了乙方的责任。终竣工验收结果为准。4、甲方按甲方与业主总包合同商定的有关质量标准对乙方完成的工作进展五、材料供给、机械租赁和试验检测〔一〕材料1、甲供材料：1。1(材料名称、规格、额定损耗率，包括水电费等，可按实际状况将加工材料及价格列表说明，如无甲供料应在此条款注明)。1。2在甲乙双方结算工程款时,甲方依据实际供给材料时业主供给价或材程,因此，甲方无需向乙方开具材料款发票,之所以将材料计入分包单价，只为结票的主见。乙方对甲方供给材料的价格有异议的，应在甲方实际供给每批次材料后的30日内向甲方提出，否则，视为甲方供给的该批次材料价格符合业主供给价或材料市场价。1.31-27相关部门备案。14应打算。甲方供给的材料乙方不得任凭使用于本工程之外.1。6为保证工程质量，本合同列明需要甲方供给的材料，乙方不得擅自对外选购，否则,甲方可马上解除本合同。2、乙方自购材料：合格的材料乙方应马上去除出场。(二、机械租赁用合同。(三、试验检测验检测工程应在甲方指定的机构进展，费用由乙方担当。六、安全〔文明〕施工、环境保护1工作。2、甲方依据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、安全警告标示牌等，乙方担当相应费用。3乙方要依据国家法律法规设置专职安全治理人员,保障施工现场的安全；特别工种操作人员必需经过专业培训,取得证件，才能上岗。4、乙方在整个施工期间要为其作业人员供给必要的安全防护、保护用品，为其作业人员办理意外损害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械任并担当由此产生的一切费用.、依据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应对本单位参建人员进展职业病预防、检查、治疗和康复工作，并担当由此发生的相关费用。施.乙方必需做好火工品的治理、使用工作。由于爆破作业引发的任何人身伤亡〔包括第三者、财产的损失乙方担当全部责任和一切经济损失。7、乙方要搞好文明施工和标准化建设。交工前乙方负责对已完工程进展保建筑物及其他设施受到污染和损害。应准时修建临时排水设施,保持施工场地排水通畅。按有关规定妥当处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方施工缘由造成的环境污染大事,乙方应负全部责任并担当由此发生的全部费用。8、乙方作业人员患病损害或者乙方施工给第三方造成损害，由此给甲方带来的各项支出及损失，乙方承诺予以全部赔偿，并不以任何理由提出异议。七、双方的权利和义务(一〕甲方：、组建与工程相适应的工程治理班子，全面履行总包合同，组织实施施工治理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。2、按时向乙方供给工程水准点、坐标把握、施工图纸等施工测量和安全、质量和环境标准等技术资料；向乙方供给合同文件专用条款及招投标问题答复,但并不免除乙方对设计图纸未全面领悟的责任.3用电及施工场地;4、按本合同商定，支付乙方工程款；、甲方有权依据国家法律法规和甲方的规章制度对乙方实施治理，甲方有权要求更换乙方不能胜任工作的人员。6、对乙方施工测量进展复测检查;、组织对乙方施工〔或完工〕工程进展过程检验和竣工验收，进展竣工文件的整理和报送工作；8、对分包工程的安全、质量、环境、进度等进展监视检查;9成分包工程，甲方可单方解除合同.〔二)乙方:照,法人代表授权托付书〔必需明确代理人的权限〕等，并承诺所供给的资料的真实性.、严格依据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求细心组织施工.确保工程质量到达商定的标准；对本分包范围内的工程质量向甲方负责。手续。4、加强安全教育，认真执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落实安全提交施工报表、完整的原始技术经济资料，协作甲方办理交工验收。6、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护因乙方责任发生损坏，自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。、听从甲方转发的业主及监理工程师的指令，履行总包合同商定的与本合同工程有关的全部义务及工作程序.在本项工程中，业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺，乙方必需遵照执行.8双方应依据具体状况商定9、敬重监理,信守合同，维护甲方的信誉.自觉承受政府职能部门、业主、甲方和监理的技术指导、安全质量监视检查。10、本工程严禁分包或转包，乙方违反本规定时，甲方有权将乙方清退出场，由此造成的一切损失由乙方担当。11、工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作,保护期间发生损坏，乙方自费予以修复.12、遵守国家有关法律、法规和乡规民俗，因乙方责任而引起的民事、经均由乙方担当。13、乙方退场前，必需处理好与第三方的有关帐务,甲方不担当任何连带责任，如司法机关判决或裁定甲方担当的,乙方承诺予以全部赔偿，并不以任何理由提出异议，甲方有权在结算支付工程款时直接扣除。14、乙方法定代表人应书面授权托付本工程实施过程中的材料领用人、结字交甲方相关部门备案留底，作为乙方各负责人在合同履行中的签认依据。15、乙方不能以甲方的名义进展任何经济活动,否则所引起的各种事项及经16、乙方在签订本合同时就已经充分意识到签订和履行本合同的风险，并17、乙方必需做好对本协议的保密工作，工程完工结算完毕后乙方协议交回甲方处理,协议内容不得向任何单位或个人泄漏。八、工程价款的结算与支付1、乙方各项工程数量以监理和业主计量并通过甲方审核签认的合格工程数量，再减去甲方供给的材料款为准.甲方依据乙方每月实际完成的监理计量且业主计量工程数量，依照本合同《工程量清单》单价,及甲方供给材料状况，按月结算工程价款，具体为：业主支付甲方相应月份计量款后天内,支付乙方当月工程价款的7020%的工程价款。剩余10%作为本工程的质量保证金，待甲方总包工程的质量缺陷责任期和业主向甲方实际返还质保金后个月内再支付给乙方；如乙方施工工程有质量问题或乙方未履行保修责任,甲方有权从中扣除修复质量问题及履行保修责任所需的各项费用及甲方因此患病的损失，缺乏局部，甲方可另行向乙方追偿。如业主竣工验收后,业主打算对甲方工程款审减支付的,甲方有权依据相应比异议。2、乙方承诺不因业主支付甲方计量款不到位而导致甲方无法向乙方进展支则甲方可依据实际状况停顿付款，并有权解除本合同。7出,并具体说明索赔的缘由、数额、法律依据、需要甲方帮助的事项、甲方应担当程序并获得业主索赔时甲方需要支付索赔款项以外,其他任何状况下〔包括但不限于业主不同意甲方索赔),甲方都不必向乙方支付任何索赔款项，乙方也承诺不解,并自愿担当相应风险，放弃其他任何状况下要求甲方支付任何索赔款项的权利。3、乙方中途退场，或因乙方缘由甲方将乙方清退出场，甲方按乙方已完成50％进展结算支付,履约保证金不予返还，乙方不以任何理由提出异议。4、甲乙双方特别商定：本协议履行全过程中，甲方指定同志为甲方承诺不以任何理由提出异议,即使可以此向甲方主见款项，乙方也予以放弃。5、在甲方向乙方支付任何款项前，乙方必需提前向甲方供给对应的发票，否则,甲方可以拒付，甲方也可以在以后的应付款项中直接扣付开具发票对应的理由提出异议。6、甲方可随时监视乙方本工程的资金使用状况，乙方应保证甲方支付的工有关费用〔包括农民工工资及外欠款〕议.7、乙方办理收料、领料、结算、补充协议签字盖章的人员必需要有乙方的工程结算.九、违约责任〔一〕甲方:〔除不行抗力状况外〕.(二)乙方:、乙方施工发生质量问题，由乙方负全部责任，并负责赔偿由此给甲方造成的损失。同，收回剩余工程，另行组织施工,甲方为此发生的一切费用及直接、间接的经济损失，全部由乙方担当。3费用由乙方担当，并从质保金中扣除。十、合同文件组成及解释挨次组本钱合同的文件及优先解释挨次如下:1、本合同2、甲方与业主间的合同文件专用条款〔含招标澄清问题答复〔第一号),招标人对投标人提交问题答复〕3、施工图纸4、甲方与业主的工程量清单5、施工过程中会议纪要6、业主或监理工程师的书面指令十一、争议的解决方式所属公司法人住宅地人民法院起诉。十二、合同解除1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙酬劳，乙方放弃向甲方主见其他权利。、如因不行抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。工作，按甲方要求撤出施工场地.甲方应为乙方撤出供给必要条件，按本合同的相应商定支付工程款.4十三、附则1、未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书。补充协议与该合