2023年一级造价师之建设工程计价模拟试题

2023年一级造价师之建设工程计价模拟试题单选题（共180题）1、关于不同行业、不同类型项目确定建设规模应考虑的因素中，说法错误的是（）。A.石油开发项目应充分考虑可采储量B.铁路项目应充分考虑建设条件和生态影响C.水利水电项目应充分考虑水的资源量和移民安置问题D.技术改造项目应充分研究建设项目生产规模与企业现有规模的关系【答案】B2、关于经济费用效益分析中转移支付处理的说法，正确的是()。A.对增加供给满足国内市场供应的产出品，流转税不应剔除B.对顶替原有市场供应的产出品，流转税不应剔除C.对用新增供应来满足项目的投人品，流转税不应剔除D.对挤占原有用户需求来满足项目的投人品，应剔除流转税【答案】A3、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】C4、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】A5、某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。该批设备关税完税价格税为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D6、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任【答案】B7、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】D8、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】C9、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5％以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元／t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元／t、2800元／t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】A10、最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括()。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B11、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）A.从国外购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】B12、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。A.已完工程及设备保护B.冬雨季施工增加费C.安全文明施工费D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】D13、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。A.18.55B.20.04C.80.00D.231.90【答案】A14、（2014年真题）关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计【答案】C15、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明费【答案】B16、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】D17、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20％时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】C18、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由()三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【答案】C19、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元。施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（）万元。A.200，100B.182，91C.182，100D.200，91【答案】C20、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】C21、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】D22、在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运输费【答案】D23、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】B24、在制约项目规模合理化的主要因素中，确定项目生产规模的前提是（）。A.市场因素B.市场价格分析C.市场需求状况D.市场风险分析【答案】C25、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】B26、根据《营业税改征增值税试点实施办法》以及《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，下列选项中，属于小规模纳税人的是()A.年应征增值税销售额未超过800万元，并且会计核算不健全的增值税纳税人B.年应征增值税销售额未超过700万元，并且不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人C.年应税销售额超过600万元，经常发生应税行为的单位D.年应税销售额超过500万元，但不经常发生应税行为的单位【答案】D27、在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，如（）等。A.系数估算法B.生产能力指数法C.比例估算法D.指标估算法【答案】D28、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%【答案】D29、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（）A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标【答案】C30、某分部分项工程5月份拟完工程量100m，实际工裎量160m，计划单价60元/m实际单价48元/m。则其进度相对偏差是（）。A.-0.60B.0.25C.0.28D.0.60【答案】A31、新增流动资产中的各种存货的计价依据是（）A.制造时的各项支出B.买进时的各项支出C.入账时的实际成本D.取得时的实际成本【答案】D32、（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性【答案】C33、工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。A.工程施工合同B.国家法律、法规C.工程建设强制性标准D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证【答案】A34、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标【答案】B35、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。A.投资设想B.工程设计阶段C.投资机会研究D.初步可行性研究【答案】C36、某中标单位提交履约担保，合同价格为200万元，则履约担保为（）万元。A.10B.20C.15D.30【答案】B37、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。A.现场踏勘B.拟定常规的施工组织设计C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价D.估算整体工程量【答案】C38、（2018年真题）依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】D39、下列不属于新增固定资产价值的内容的是（）。A.工程中的标准的设备B.已投入生产或交付使用的安装工程造价C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价D.增加固定资产价值的其他费用【答案】A40、根据计时观测资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体1标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.8.621B.8.772C.9.174D.14.493【答案】B41、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D42、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】D43、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】D44、关于工程量清单计价的说法，正确的是()。A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容D.清单计价仅适用于单价合用【答案】B45、据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列做法正确的是（）。A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1％时才予调整B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10％时，可调整相应单价C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D.承包人配合工程检验所发生的了剥露和覆盖，不应调整合同价款【答案】B46、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布【答案】A47、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】A48、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是()。A.以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法【答案】D49、（2014年真题）关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是（）。A.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B.资格定审有利于缩小投标人的范围C.资格预审的标准应严于资格定审D.资格定审的标准应严于资格预审【答案】A50、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是（）万元。A.11.34B.11.43C.11.30D.10.00CIF=货价（FOB）+国际运费+运输保险费CIF=50+5+1.7=56.7（万元）【答案】A51、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结箄价格应分别为（）元/t。A.2280,2520B.2310,2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】C52、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】C53、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】D54、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】B55、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（）万元。A.6500B.7000C.7800D.11800【答案】B56、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）A.设备原价x设备安装费率（％）B.重量（体积、面积）x单位重量（体积、面积）安装费率指标C.设备原价x材料占设备费百分比x材料安装费率（％）D.安装工程功能总量x功能单位安装工程费指标【答案】B57、在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（）作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】D58、投标人在研究招标文件时，属于对合同条款进行分析的内容是（）。A.分析监理方式B.分析承包方式C.分析计价方式D.分析业主责任【答案】D59、当一般纳税人采用一般计税方法时，增值税进项税额可抵扣的税率为6%的项目是（）。A.接受增值电信服务的费用B.购进报纸、杂志的费用C.设备、仪器的折旧、大修费用D.接受修理修配劳务的费用【答案】A60、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】B61、采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人提交的报表和凭证应包括的内容是（）。A.工作名称、内容和数量B.投入人员的姓名、工种、级别、耗用工时和单价C.投入材料的名称、类别、数量和单价D.投入的施工机械型号、台数、耗用台时和单价【答案】A62、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】B63、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.新建项目的场地准备和临时设施费应根据估计工程量估算B.此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用C.发生拆除清理费时可按新建同类工程直接费的比例计算D.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程分开单独考虑【答案】B64、某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为()元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35【答案】D65、（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】A66、（2021年真题）关于不同行业、不同类型的建设项目建设规模的确定基础，下列说法正确的是（）。A.石油天然气项目，应依据资源储备量确定建设规模B.水利水电项目，应依据水资源量和可开发利用量确定建设规模C.铁路公路项目，应进行运量需求预测和考虑本线路在综合运输系统中的作用等D.技术改造项目，应依据产量缺口确定新增生产规模和对应的配套、辅助设施规模【答案】C67、关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】B68、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备【答案】D69、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标【答案】B70、下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是（）。A.工程造价咨询企业可接受发包人委托，编审出具的竣工结算报告，经承包人签字后生效B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托，编制出具的竣工结算报告，经发包人签字后生效C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议，应当暂缓办理有争议部分的竣工结算D.发包人对已竣工未验收但实际投入使用工程的质量有异议，其争议按该工程保修合同执行【答案】D71、根据FIDIC《施工合同条件》通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15％B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01％C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2％D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】B72、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工【答案】B73、（2013年真题）国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】B74、在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包括()。A.法定盈余公积金B.任意盈余公积金C.应付利润D.未分配利润【答案】A75、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中:矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。A.1.30B.0.77C.0.92D.1.56【答案】A76、建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。A.安置补助费B.土地出让金C.青苗补偿费D.土地管理费【答案】B77、在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。A.审标、评标、资格定审B.资格定审、开标、审标C.开标、评标、资格定审D.开标、审标、评标【答案】A78、假设新建一座宿舍大楼，其建筑面积4000m2。已知概算指标中的单位造价为826元/m2，其中一般土建工程660元/m2，其余为采暖、给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3，毛石带形基础单价为145.65元/m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3，钢筋混凝土带形基础单价为183.62元/m3，则该新建宿舍大楼的概算造价为（）万元。A.265.57B.328.43C.330.00D.331.97【答案】D79、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外，其最迟申请续期的时间是()A.使用年限届满当年B.使用年限届满前一年C.使用年限届满前两年D.需要申请的任何时间【答案】B80、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节増值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00【答案】D81、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）。A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价【答案】C82、有关多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价增加C.建筑物周长系数越高，造价越低D.宽度增加，单位造价上升【答案】B83、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=（在产品+产成品）／应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）／现金周转次数【答案】D84、（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。A.未及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间【答案】D85、某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项目建设前期年限为半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费费率为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（）万元；A.300.0B.310.0C.315.0D.325.5【答案】D86、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费【答案】A87、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1％，利润率为5％。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元。A.12.64B.12.47C.13.63D.16.59【答案】C88、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿【答案】D89、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.新建项目的场地准备和临时设施费应根据估计工程量估算B.此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用C.发生拆除清理费时可按新建同类工程直接费的比例计算D.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程分开单独考虑【答案】B90、（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】C91、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】A92、招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时()。A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】A93、下列资料中，不属于《建设工程施工合同（示范文本）》附件的是()。A.协议书B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书【答案】A94、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】C95、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】D96、关于概算指标的组成内容和表现形式，下列表述中正确的是（）。A.建筑工程的综合指标形式主要有“元／m3”、“元／m2”和“元／m”B.单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍C.在安装工程中，工艺管道一般以“m”为计算单位D.概算指标的内容一般分为总说明和分册说明两部分【答案】B97、（2020年真题）关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（）A.由工程费用和建设期利息估算构成B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成【答案】D98、依法必须招标的项目．中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】D99、对于实行招标的建设工程，因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定（）。A.提交投标文件的截止时间前第28天之前由发包人承担B.提交投标文件的截止时间前第28天之前由发包人与承包人共同承担C.提交投标文件的截止时间前第28天之后由承包人承担D.提交投标文件的截止时间前第28天之后由发包人承担【答案】D100、（2021年真题）关于流动资金估算，下列说法正确的是（）。A.流动资金的估算与产品存货无关B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资【答案】C101、某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。A.415B.400C.565D.450【答案】C102、发生不可抗力时，属于发包人责任的是（D）。A.施工人员伤亡补偿金B.施工机械设备损失C.施工单位损失D.修复已完工程的费用【答案】D103、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布【答案】A104、关于新增资产价值的确定，下列说法错误的是（）。A.新增固定资产价值是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标B.新增固定资产价值的计算对象是独立发挥生产能力的单项工程C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例进行共同费用的分摊D.专利权的转让价格按成本估价【答案】D105、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（）。A.到岸价＋消费税B.到岸价＋关税C.关税完税价格＋消费税D.关税完税价格＋关税＋消费税【答案】D106、关于招标工程量清单缺项漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B107、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程已经约定，合同实施过程中不得调整C.调价公式中所列各项费用要求的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】B108、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近C.概算定额主要用于投资估算的编制。D.概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在10%以内【答案】B109、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。A.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费【答案】C110、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%C.承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】A111、（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】A112、下列费用包含在联合试运转费中的是（）。A.由设备安装工程费用开支的调试及试车费用B.试运转中因施工原因发生的处理费用C.施工单位参加试运转人员工资D.试运转中因设备缺陷发生的处理费用【答案】C113、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】B114、某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估算价在（）万元人民币以上。A.50B.100C.150D.200【答案】B115、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号）的规定，对于先审核后审批的建设项目，建设单位应在项目竣工后（）内完成竣工财务决算编制工作。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】B116、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.152B.2.652C.2.685D.2.688【答案】A117、关于概算指标的组成内容和表现形式，下列表述中正确的是（）。A.建筑工程的综合指标形式主要有“元／m3”、“元／m2”和“元／m”B.单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍C.在安装工程中，工艺管道一般以“m”为计算单位D.概算指标的内容一般分为总说明和分册说明两部分【答案】B118、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（）。A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定【答案】D119、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】C120、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变【答案】D121、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】A122、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.人员培训费B.竣工验收费C.联合试运转费D.招募生产工人费【答案】A123、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技木使用费C.引进技木和引进技术其他费D.生产准备及开办费【答案】B124、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】D125、关于工程量清单计价的说法，正确的是()。A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容D.清单计价仅适用于单价合用【答案】B126、关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（）。A.一种计价性定额B.以分项工程为对象编制C.以施工定额为基础编制D.反映平均先进水平【答案】D127、通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/mA.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【答案】D128、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】A129、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】C130、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（）。A.措施项目费B.固定资产使用费C.企业管理费D.二次搬运费【答案】A131、由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指()。A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收【答案】C132、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。A.520B.530C.540D.550【答案】B133、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】A134、工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（）招标确定分包人。A.项目主管部门B.发包人C.承包人D.发包人或承包人【答案】D135、国际工程招标投标中，可以进行合同谈判的内容是（）。A.合同价格B.要求投标人承担的额外任务C.技术性问题D.双方的权利和义务【答案】C136、（2018年真题）采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】C137、关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（）。A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金【答案】B138、（2015年真题）工程总承包投标报价成本分析过程中，被归入公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】A139、（2017年真题）我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575【答案】D140、下列各项中应列入工程计量范围的是（）。A.不符合合同文件要求的工程B.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工的工程量C.因承包人原因返工的工程量D.价格调整项目【答案】D141、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费应列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额【答案】C142、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。A.322B.378C.350D.400【答案】B143、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（）。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定3～4次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】B144、（2021年真题）某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段评标价为（）。A.6720W；6528wB.6720W；6800wC.8834W；6028WD.7280W；7072W【答案】B145、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】D146、发承包人进行最终结清活动的时间通常是（）。A.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后【答案】C147、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】A148、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】C149、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】D150、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【答案】C151、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】A152、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准【答案】A153、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】D154、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为800万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为150万元，价差预备费为100万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.2620B.2750C.2980D.3480【答案】B155、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年【答案】B156、下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是()。A.施工机械年检费B.小型施工机械安装费C.定期保养所用辅料费D.机上司机劳动保险费【答案】D157、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】B158、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。A.500B.375C.300D.125【答案】C159、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是()A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用【答案】B160、（2014年真题）根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】C161、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费【答案】A162、对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以补正的情形是（）。A.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的B.所提供的投标担保有瑕疵的C.投标人名称与资格预审时不一致的D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差【答案】D163、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是（）。A.服务金额B.项目名称C.费率D.金额【答案】B164、（2016年真题）下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】B165、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，技术服务费5000万元，市政公用设施建设费2000万元，土地使用权费200万元。商誉费100万元，生产准备费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9200万元、100万元、500万元D.9000万元、300万元，500万元【答案】D166、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大【答案】B167、（2014年真题）单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】B168、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】C169、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.动作【答案】A170、某项目采购一台国产非标准设备，生产该台设备所用材料费为25万元，辅助材料费为1万元，加工费为5万元，已知专用工具费率为5％，废品损失费率为2％，外购配套件费为6万元，包装费率为1％，利润率为6％，增值税率为13％。则该台设备原价中的利润额为()万元。A.2.78B.2.38C.2.36D.2.02【答案】D171、一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】A172、单台设备试车费属于（）。A.联合试运转费B.建设单位管理费C.生产设备费D.设备安装工程费【答案】D173、按我国现行投资构成，下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是（）。A.劳动安全卫生评价费B.场地准备费C.工程保险费D.生产准备费【答案】D174、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】D175、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】C176、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】D177、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（）总价合同A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定期限合同【答案】B178、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以有投标人填写【答案】B179、（2012年真题）2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1【答案】C180、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（）。A.分部分项工程费B.措施费C.规费D.企业管理费【答案】B多选题（共160题）1、下列施工机器消耗时间中，属于机器必需消耗时间的是（）。A.未及时供给机器燃料而引起的机械停工时间B.暴雨时压路机停工C.装料不足时的机械低负荷运转时间D.因机械保养而中断使用的时间E.有根据的降低负荷下的工作时间【答案】D2、下列属于承包人提交的进度款支付申请内容的有（）。A.累计已完成的合同价款B.累计已实际支付的合同价款C.本周期应支付的安全文明施工费D.实际应支付的竣工结算款E.本周期应扣回的预付款【答案】ABC3、（2014年真题）建筑工程概算的编制方法主要有（）。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E.类似工程预算法【答案】BD4、在分部分项工程量清单编制时，下列项目特征中可不描述的有()。A.预制钢筋混凝土桩的截面尺寸B.混凝土的水灰比和砂率C.门窗框外围尺寸D.油漆的品种E:现浇混凝土梁的长度【答案】B5、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织采购、供应和保管材料过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】CD6、（2015年真题）建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回归分析法【答案】ABC7、以下对于征地补偿费用的标准，正确的有（）。A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年平均产值的4～6倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均产值的6～10倍D.对于失去土地的农民，需支付养老保险补偿E.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍【答案】BD8、下列措施项目，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有（）。A.混凝土模板及支架B.建筑物的临时保护设施C.大型机械设备进出场及安拆D.已完工程及设备保护E.施工排水、降水【答案】AC9、（2018年真题）关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（）。A.未采用工程造价信息时，应予以说明B.施工机械设备的选型应本着经济实用、平均有效的原则确定C.暂估价中的材料单价应通过市场调查确定D.不可竞争措施项目费应按国家有关规定计算E.竞争性措施项目费应依据经科学论证确认的施工组织设计或施工方案确定【答案】AD10、关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E.按施工方案计算的总价措施项目可以只填“金额”数值【答案】BD11、采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（）。A.不符合质量要求的工程不予计量B.只按工程量清单计量规范的要求进行计量C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量D.因承包人原因造成的返工的工程量，发包人不予计量E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认【答案】AD12、针对总价措施项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”B.“计算基础”中除安全文明施工费之外的其他项目应为“定额人工费”C.按施工方案计算的措施费，可只填“金额”数值，不填“计算基础”和“费率”D.按施工方案计算的措施费，应在备注栏说明施工方案出处或计算方法E.措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】ACD13、按照我国现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003)规定，分部分项工程费包括了相应的（）。A.管理费B.利润C.规费D.税金E.措施费【答案】AB14、下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有（）。A.低负荷下工作时间B.正常施工时机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间E.不可避免的中断时间【答案】BCD15、（2018年真题）关于建筑设计对工业项目工程造价的影响，下列说法正确的有（）。A.建筑周长系数越高，单位面积造价越低B.单跨厂房柱间距不变，跨度越大，单位面积造价越低C.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多，单位面积造价越高D.超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济E.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价【答案】BD16、征地补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.安置补助费D.拆迁补偿E.土地管理费【答案】ABC17、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（）。A.开办费中的项目可以单独列项B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】ACD18、根据我国现行建筑安装工程造价计税方法，下列情况，可以选择适用简易计税方法的是（）。A.小规模纳税人发生的应税行为B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务C.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务D.《施工许可证》注明的开工日期在2016年4月30日前E.实际开工日期在2016年4月30日前的建筑服务【答案】BD19、（2018年真题）与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低总包商承担的风险C.有利于调动总包商的积极性D.有利于简化业主与承包人之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】ACD20、在计日工表的编制过程中，应由招标人填写的是（）。A.项目名称B.实际数量C.综合单价D.暂定合价E.暂定数量【答案】A21、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件做出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】BCD22、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】BCD23、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】AB24、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括()。A.原材料市场B.资金市场C.市场风险D.政策因素E:管理技术【答案】ABC25、某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.负责租船或订舱，支付运费C.负担货物在装运港越过船舷后的各种费用以及货物灭失或损坏的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【答案】BCD26、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有()。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E:技术经济政策【答案】ABD27、关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.进行流动资金估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借贷利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算【答案】AB28、（2018年真题）构成进口设备原价的费用项目中，应以到岸价为计算基数的有（）。A.国际运费B.进口环节增值税C.银行财务费D.外贸手续费E.进口关税【答案】D29、承包人投标报价时，下列关于分部分项工程综合单价确