2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（三）附详解

2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（三）附

详解

一、单选题

1.承包人、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，在施工中，

发包人申请延期开工，应（）。

A、书面通知承包人，并顺延工期

B、承包人应在48小时内予以确认

C、承包人不予确认的工期不得顺延

D、征得承包人同意后顺延工期

答案：A

解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，因发包人原因不能按照

协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。

发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。综上所述，本题的

正确答案为Ao

2.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，行政处罚决定公布后，经整改确

有实效的，施工单位可以向（）申请缩短不良行为记录信息的公布时间。

A、国务院建设行政主管部门

B、省级建设行政主管部门

C、地市级建设行政主管部门

D、县级建设行政主管部门

答案：B

解析：本题考察的是公布的时限。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审

查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为

记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应

不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位,

信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。

3.关于招标文件的说法，正确的是()o2018真题

A、招标文件的要求不得高于法律规定

B、潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进

行

C、招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D、招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人

答案：D

解析：本题考查的是招标基本程序。选项A,招标文件的要求可以高于法律规定。

选项B,潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，暂停招标投标活

动进行。选项C,招标文件中载明的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

4.在《民法通则》对民事权利的分类中，只有O具有财产权和人身权的双重属

性。

A、知识产权

B、劳动权

C、债权

D、物权

答案：A

解析：A项：知识产权具有财产权和人身权的双重属性。所以A项正确。B项：

劳动权只具有人身权的属性。所以B项错误。CD项：债权和物权都只具有财产

权的属性。所以CD项错误。综上所述，本题正确答案为A。

5.监理单位的主要安全责任之一是（）。

A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

C、在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

D、发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位

答案：D

解析：2013年建设工程法规真题第65题本题主要考查工程监理单位的安全责任。

D项：工程监理是监理单位接受建设单位的委托，依照法律、法规和建设工程监

理规范的规定，对工程建设试试的监督管理。有以下安全责任：（一）对安全技

术措施或专项施工方案进行审查；（2）依法对施工安全事故隐患进行处理；（3）

对建设工程安全生产承担监理责任。故D项正确。ABC项：A是施工单位的责任；

B是建设单位的责任；C是设计单位的责任。故ABC项错误。综上所述，本题正

确答案为Do

6.建设单位甲与供货商乙签订了一份钢材供货合同，合同中约定：由供货商送货

至施工现场，但未约定运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其

他方法确定。则供货商将钢材送到工地后，该运输费应由（）。

A、建设单位甲承担运费

B、施工单位丙承担运费

C、供货商乙承担运费

D、建设单位甲与供货商乙单位共同分担运费

答案：C

解析：在一般情况下，运费由托运人在发站向承运人支付。但如果合同约定由收

货人在到站支付或者托运人未支付的，收货人应支付。在运输中发生的其他费用，

应由收货人支付的，收货人也必须支付。

7.甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，

要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是

（）o

A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D、审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行

答案:A

解析：本题考核点涉外仲裁的特别规定.1998年7月发布的《最高人民法院关于

人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》中规定：“在涉外仲裁过程中，当

事人申请财产保全，经仲裁机构提交人民法院的，由被申请人住所地或被申请保

全的财产所在地的中级人民法院裁定并执行；申请证据保全的，由证据所在地的

中级人民法院裁定并执行。

8.某建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以建筑工程公司的名义

与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我同《合同法》的规定，该钢材购销合同

是（）。

A、有效合同

B、无效合同

C、可撤销合同

D、效力待定合同

答案：D

解析：根据《合同法》第四十八条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代

理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生

效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代

理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。

撤销应当以通知的方式作出。由上述规定可知，无权代理人订立的合同是效力待

定的，需经过被代理人追认才对被代理人发生法律效力。综上所述，本题的正确

答案为D。

9.某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发

现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是Oo

A、设计单位

B、施工单位

C、建设单位

D、承租人

答案：B

解析：据此，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的

责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施

工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任

方承担。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解

释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分

质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理

使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

10.按照合同的约定，2007年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没

有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方

不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付

拖欠的工程款。2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（）o

A、2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B、2007年12月31日起诉讼时效中止

C、2007年12月3日诉讼时效中断

D、2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

答案：C

解析：2009年建设工程法规真题第14题本题考查的是诉讼时效中止和中断。根

据《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行

义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算；在诉讼时效期间的最后六个

月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效

的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。CD项：本题中，2007年12月3

日，承包方向法院提起诉讼,请求发包方支付拖欠的工程款，因此诉讼时效中断，

C项正确。7月1日至8月1日因不可抗力不能行使请求权，不属于时效中断的

情形，因此D项错误。AB项：在本题中，请求支付工程款的诉讼时效期间为普

通诉讼时效，即2年。2007年7月1日至8日不在诉讼时效的最后六个月内,

因此A项错误。2007年12月31日法院作出判决，诉讼程序结束，不是诉讼中

止的事由。因此B项错误。综上所述，本题的正确答案为C。

11.在施工过程中,程监理人员发现下程设计不符合建筑工程质量标准或者合同

约定的质量要求的，应当()。

A、直接要求施工人员进行改正

B、要求设计单位按要求进行改正

C、报告建设单位要求施工单位改正

D、报告建设单位要求设计单位改正

答案：D

解析：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量

要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

12.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应

当向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督

管理职责的有关部门报告,其时间限于()小时内。

A、1

B、2

C、7

D、12

答案：A

解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关

人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向

事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理

职责的有关部门报告。

13.甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某,关

于该用工关系的说法,正确的是()。

A、丁某工作时因工受伤，甲应当中请工伤认定

B、在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙

C、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D、在派遣期间,丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬

答案：B

解析：有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：用

工单位有劳动合同法第40条第3项、第41条规定情形的；2)用工单位被依法宣

告破产'吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再

继续经营的；劳务派遣协议期满终止的。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳

务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付

报酬。

14.劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成，劳动争议

调解委员会主任由()担任。

A、职工代表

B、用人单位代表

C、工会代表

D、劳动行政部门

答案：C

解析：劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。

15.关于建设工程分包的说法，正确的有()o2014

A、总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给

其他企业

B、总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C、总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D、总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企

业

答案：A

解析：本题考查的是建设工程分包的规定。建筑工程总承包单位可以将承包工程

中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

16.在买卖合同中中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约

定的以外,毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。

A、合同成立

B、标的物交付

C、合同生效

D、支付货款

答案：A

解析：出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁

损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

17.《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括()o

A、部门标准

B、国家标准

C、企业标准

D、行业标准

答案：A

解析：根据《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标

准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。本题为选非

题，综上所述，本题的正确答案为A。

18.根据《建设工程质量管理条例》，下列工作中，应由总监理工程师签字认可的

是()。

A、建设单位拨付工程款

B、施工单位实施隐蔽工程

C、商品混凝土应用于基础工程

D、大型非标构件进行吊装？

答案：A

解析：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

19.2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方

米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间

交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送

甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将

乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。

A、继续履行合同

B、和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲

C、向法院申请撤销该合同

D、向乙要求赔偿

答案：D

解析：所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销

权，使已经生效的意思表示归于无效的合同。本题中，本合同属于可撤销合同，

可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也

可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项

都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该

合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。

20.按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在合同履行过程中，承包

人申请延期开工，发包人应在收到申请后（）予以答复，否则视为同意延期。

A、7日内

B、2天内

C、72小时内

D、48小时内

答案：D

解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人应当按照协议书

约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期

前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延

期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后

48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要

求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。综上所述，本题

的正确答案为Do

21.关于物权特征的说法，正确的是()o(2014)

A、物权是一种支配权，需要义务人的行为配合。

B、物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C、物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D、物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权

答案：B

解析：物权具有以下特征：，1.物权是支配权。物权是权利人直接支配的权利，

即物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思或义务人的

行为介入。2.物权是绝对权。物权的权利人可以对抗一切不特定的人。物权的权

利人是特定的，义务人是不特定的，且义务内容是不作为，即只要不侵犯物权人

行使权利就履行义务。3.物权是财产权。物权是一种具有物质内容的、直接体现

为财产利益的权利。财产利益包括对物的利用、物的归属和就物的价值设立的担

保。4.物权具有排他性。物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉。而且同一

物上不许有内容不相容的物权并存，即“一物一权”。.

22.某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位

迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用

该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收,12月25日工程竣工验收合格。

根据有关规定，该工程竣工日期应为()o

A、10月15日

B、12月1日

C、12月20日

D、12月25日

答案：A

解析：该题主要考察的是：建设工程合同关于竣工日期的规定2004年发布的《最

高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当

事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程

经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工

验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建

设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

根据规定分析该题可知，该工程竣工日期为10月15日。

23.下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）

A、《全国人民代表大会组织法》

B、《中华人民共和国国际法》

C、《中华人民共和国反垄断法》

D、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》

答案：C

解析：《反垄断法》属于经济法。本题主要考核“建设工程法律体系”的“法律

体系的基本框架”知识点。该知识点与网校2013年考试中心开通的习题精讲班

（1）选择题第1题、模考班模拟试卷（一）第3题考点基本相同。在2013年“梦

想成真”系列辅导丛书中多次涉及此考点。另外，在网校王竹梅老师基础班，考

前串讲班和语音交流中均重点提及。

24.根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的

是()o2016

A、设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B、自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C、全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D、县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

答案:D

解析：本题考查的是文物保护单位的保护范围。全国重点文物保护单位和省级文

物保护单位自核定公布之日起1年内，由省'自治区、直辖市人民政府划定必要

的保护范围，设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，

由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。

25.招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公

告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及

时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时

间是Oo

A、2006年4月1日

B、2006年5月10日

C、2006年6月10日

D、2006年7月20日

答案：C

解析：2006年建设工程法规真题第36题在施工合同中，招标公告(或投标邀请

书)是要约邀请，投标文件是要约，中标通知书是承诺。《合同法》规定，要约

到达受要约人时生效。综上所述，本题正确答案为Co

26.某施工企业实行全员安全生产责任制度,则应与实际控制人同为安全生产第

一责任人的是()。

A、法定代表人

B、技术负责人

C、安全生产管理人员

D、项目经理

答案：A

解析：《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中指出，企业

实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人,

主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权,强化部门安全生产职责,落实

一岗双责。因此。

27.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括()。

A、对拆除工程进行备案

B、提供施工现场的地下管线斐料

C、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

D、审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

答案：D

解析：建设单位相关的安全责任包括：一.依法办理有关批准手续；二.向施工单

位提供真实'准确和完整的有关资料；《建设工程安全生产管理条例》进一步规

定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水'供电、供

气'供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物

和构筑物、地下工程的有关费料，并保证费料的真实、准确、完整。三.不得提

出违法要求和随意压缩合同工期；四.编制工程概算时应当确定建设工程安全费

用；五.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；六.申领

施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料；七.依法实施装修工程和拆除

工程；建设单位应当在拆除工程施工15日前，讲下列资料报送建设工程所在地

的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案；八.建设单

位违法行为应承担的法律责任。

28.联合体共同承包时,责任承担应遵循的原则为()。

A、共同承包的各方对承包合同的履行各自承担相应的责任

B、共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

C、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,可以按照资质等级高的单

位的业务许可范围承揽工程

D、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,可以按照任意一个资质等

级的业务许可范围承揽工程

答案：B

解析：《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，

以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;

国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备

规定的相应斐格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照斐质等级较低的单

位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工

作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联

合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标

人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

29.某施工单位在基坑作业过程中，因降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础

塌陷,结构出现裂缝。为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是()。

A、施工合同

B、无因管理

C、侵权行为

D、不当得利

答案：C

解析：C项：因施工行为造成附近民宅塌陷，损害了居民的财产权，因此，在施

工单位和居民之间成立侵权之债，居民是债权人，施工单位是债务人。因此，C

项正确。A项：施工合同之债最常发生在建设单位和施工单位之间。而且本题中，

施工单位和居民之间并没有施工合同。因此，A项错误。B项：无因管理是指没

有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损进行管理或者服务的，有权要求

受益人偿付因此而支付的必要费用。在本题中，居民没有收益反倒受损，施工单

位也不是为了避免居民利益受损而施工。因此，不成立无因管理，故B项错误。

D项：不当得利是指没有合法根据，取得利益，造成他人损失的，应当将取得的

不当利益返还受损失人。本题中，居民虽受有损失，但是施工单位并没有获益,

不成立不当得利。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为C。

30.《建筑业企业资质管理规定》属于()。

A、行政法规

B、一般法律

C、司法解释

D、部门规章

答案：D

解析：规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规'决定、命令的

事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。目前，大量的建设

法规是以部门规章的方式发布。《建筑企业资质管理办法》是2007年建设部颁

布的。

31.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备

卖给了丙。下列说法正确的是()。

A、由于乙有处分权，因此买卖合同有效

B、如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C、如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D、如果设备已经交付给丙，则合同有效

答案:B

解析：本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，

经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效。

32.根据不同的分类标准,建设工程施合同属于()

A、有名合同、双务合同、有偿合同

B、有名合同、双务合同、不要式合同

C、无名合同、单务合同、要式合同

D、有名合同、单务合同、要式合同

答案：A

解析：根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同与无

名合同。有名合同又称典型合同），是指法律上已经确定了一定的名称及具体规

则的合同。“《合同法》中所规定的15类合同，都属于有名合同，如建设工程

合同等。双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互

享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。

例如，建设工程施工合同中，承包人有获得工程价款的权利，而发包人则有按约

支付工程价款的义务。大部分合同都是双务合同。有偿合同，是指一方通过履行

合同义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须支付相应代价的合同，如建

设工程合同等。

33.下列不属于发包人义务的情形是（）。

A、提供必要施工条件

B、及时组织工程竣工验收

C、向有关部门移交建设项目档案

D、就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

答案：D

解析：2012年建设工程法规真题第38题本题主要考查建设单位相关的质量责任

和义务。D项：根据《建设工程质量管理条例》第23条的规定："设计单位应

当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。”所以D项属于设计

人的义务，非发包人的义务。所以D当选。ABC项：发包人的主要质量责任和义

务包括：Q）依法发包工程；（2）依法向有关单位提供原始资料；（3）限制

不合理的干预行为；（4）依法报审施工图设计文件；（5）依法实行工程监理;

(6)依法办理工程质量监督手续；(7)依法保证建筑材料等符合要求；(8)

依法进行装修工程。所以，ABC均属于发包人的义务，不选。本题为选非题，综

上所述，本题正确答案为D。

34.在财产保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应

当按照合同约定及时通知()。

A、保险人

B、保险经纪人

C、受益人

D、投保人

答案：A

解析：合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合

同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。

35.关于工伤保险和意外伤害保险的说法,正确的是()。

A、工伤保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群

B、意外伤害保险是法定的强制性保险

C、工伤保险是法定的强制性保险

D、意外伤害险的费用应全部由总承包单位承担

答案：C

解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保

险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。据此,

工伤保险是强制性保险。意外伤害保险则属于法定的鼓励性保险，其适用范围是

施工现场从事危险作业的特殊职工群体，即在施工现场从事高处作业'深基坑作

业、爆破作业等危险性较大的施工人员，尽管这部分人员可能已参加了工伤保险,

但法律鼓励建筑施工企业再为其办理意外伤害保险，使他们能够比其他职工依法

获得更多的权益保障。

36.某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近

的甲单位印刷设备基础倾斜,因此造成甲单位损失了8万元人民币，根据我国《建

设工程安全生产管理条例》的规定，甲单位()。

A、只能自行承担这一损失

B、可以要求施工单位赔偿

C、应当要求监理单位赔偿

D、应当要求设计单位赔偿

答案：B

解析：本题考核的是侵权责任的承担。侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵

害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被

侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。建筑物、构筑物

或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设

单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任

人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害，由其他责任人承担

侵权责任。

37.甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，

本案应当由()人民法院管辖。

A、房屋所在地

B、合同备案地

C、甲住所地

D、乙房地产公司注册登记地

答案：A

解析：本题考核的是法院管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案

件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

38.《建筑法》规定,取得开工报告的建筑工程,因故不能按期开工时,建设单位应

当及时向批准机关报告情况。如果因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开

工报告的批准于续。

Ax1个月

B、3个月

C、6个月

D、12个月

答案：C

解析：于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定

批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准

机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准

手续。

39.(2020年真题)根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业

技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实

际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原

则上不认定为“挂证”的是()o

A、某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工

B、在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转

业人员

C、某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D、在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁

暂无居所的人员

答案：C

解析：P83-85（1）达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；（2）因事业

单位改制等原因保留事业单位身份,实际工作单位为所在事业单位下属企业,社

会保险由该事业单位缴纳的；（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程

造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；（4）属

于军队自主择业人员的；（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；（6）有

法律法规、国家政策依据的其他情形。

40.关于安全生产的说法，错误的是（）。

A、安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的

安全设施

B、用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和

安全评价

C、安全设施投入属于预算外工程建设资金

D、建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责

答案：C

解析：新建'改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同

时施工、同时投人生产和使用。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施

工单位对列人建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于

施工安全防护用具及设施的采购和更新'安全施工措施的落实'安全生产条件的

改善，不得挪作他用。

41.（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A、见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志

B、涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规

定应取样数量的50%

C、见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D、用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样

答案：D

解析：P299-300取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，A错误；《房屋

建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安

全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取

样数量的30%（B错误）。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）

用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（D正确）（3）

用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）

用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；

⑺地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检

的其他试块、试件和材料。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施

工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施

工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构，C错误。

42.某采石场将本应发给建筑公司的200t碎石发给了某路桥公司，但采石场向路

桥公司要求返还时路桥公司要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列

说法正确的是()。

A、路桥公司与采石场之间没有债权债务关系，不用返还

B、路桥公司因不当得利形成了债务关系，应当返还石料，并且无权要求支付保

管费用

C、路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用

D、基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并要求采石场支付保管费

用

答案：D

解析：因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他

人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受

益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。故采石场应

支付保管费用。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益

而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受

害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当

得利产生的债被称为不当得利之债。故路桥公司应当返还石料

43.工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述错误的是()。

A、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人

B、公安消防机构需指定用户消防产品的销售单位和品牌

C、施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置

D、在尚未竣工的建筑物内，不得设置员工集体宿舍

答案：B

解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防

安全责任制度，确定消防安全责任人，A选项正确；施工现场的办公、生活区与

作业区应当分开设置，并保持安全距离；施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设

置员工集体宿舍，C、D选项正确；公安消防机构不得指定消防产品的销售单位

和品牌，B选项错误。

44.下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。

A、有期徒刑

B、警告

C、没收违法所得

D、拘留

答案：A

解析：2004年建设工程法规真题第69题A项：根据《中华人民共和国刑法》的

规定，主刑包括：管制；拘役；有期徒刑；无期徒刑；死刑。附加刑包括：罚金；

剥夺政治权利；没收财产。附加刑也可以独立适用。由此可知A项属于刑罚方式，

即刑事责任的承担方式。B项：根据《中华人民共和国公务员法》第五十六条规

定，处分分为：警告'记过'记大过、降级、撤职、开除。由此可知B项属于行

政处分。CD项：根据《中华人民共和国行政处罚法》第八条规定，行政处罚的

种类包括：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违法所得、没收非法财物；（四）

责令停产停业；（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（六）行政拘

留；（七）法律'行政法规规定的其他行政处罚。由此可知CD属于行政处罚。

综上所述，本题正确答案是A。

45.某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙

两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50%,结果乙单位因自己

的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲,

其质量责任的承担方式是()。

A、乙单位承担全部责任

B、各承担50%

C、由乙单位承担主要责任

D、连带责任

答案：D

解析：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订

合同，就中标项目向招标人承担连带责任

46.根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。

A、国家安全生产监督管理行政主部门

B、国务院

C、省级建设行政主管部门

D、住房和城乡建设部

答案：B

解析：2010年建设工程法规真题第46题本题主要考查施工许可证的法定批准条

件。《建筑法》中规定，国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制

监理的建筑工程的范围。综上所述，本题正确答案为B。

47.合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会()o

A、可以委托工商行政管理部门执行

B、不可以强制执行

C、授权人民法院强制执行

D、移交检察机关强制执行

答案：B

解析：2004年建设工程法规真题第64题根据《中华人民共和国仲裁法》第六十

二条规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照

民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。这就

是说仲裁裁决具有强制执行力，但仲裁委员会性质上属于民间团体，不属于国家

暴力机器，因此，该裁决书只能由当事人向人民法院申请强制执行。类似的，请

大家注意在仲裁程序中，像证据保全、财产保全'先予执行等，因为涉及到财物

的冻结'扣押、查封，都只能由法院来执行。综上所述，本题正确答案是B。

48.关于仲裁协议效力的说法，正确的是()o

A、当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出

B、如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C、当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D、未约定仲裁机构的仲裁协议无效

答案：D

解析：当事人对仲裁协议有异议，应当在首次开庭前提出。当事人既可以请求仲

裁委员会做出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，

另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

49.下列劳动合同条款，属于必备条款的是()o

A\福利待遇

B、劳动条件

C、试用期

D、补充保险

答案：B

解析：该题主要考察的是：劳动合同的基本条款，劳动合同应当具备以下条款:

⑴用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住

址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和

工作地点；⑸工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护'

劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。。

50.在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是（）。

A、法庭辩论终结前

B、开庭审理前

C、法院作出判决前

D、最后陈述前

答案:C

解析：《民事诉讼法》规定：“双方当事人可以自行和解。”这种和解在法院作

出判决前，当事人都可以进行。

51.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全,

要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是

0O

A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行

答案：A

解析：2011年建设工程法规真题第47题本题考查的是涉外仲裁案件的证据、财

产保全。根据《民事诉讼法》的规定，当事人申请采取保全的，中华人民共和国

的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或者财产所在地的中

级人民法院裁定。综上所述，本题的正确答案为A。

52.某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动

合同，关于小王的试用期，以下说法正确()。

A、不得约定试用期

B、试用期不得超过1个月

C、试用期不得超过2个月

D、试用期不得超过6个月

答案：C

解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同

期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限或无固定

期限的合同，试用期不得超过6个月。该建筑公司与王某签订了2年期限的合同，

因此，使用期不得超过2个月，故

53.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，对建筑工程

安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。2017真题

A、监理单位

B、建设单位

C、总承包单位

D、分包单位

答案：C

解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。工程总承包单位

对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。

54.关于建设工程见证取样的说法，正确的是。。

A、施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程

监理单位监督下现场取样

B、设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标

准中规定应取样的50%

C、墙体保温材料必须实施见证取样和送检

D、见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

答案:A

解析：2012年建设工程法规真题第33题本题主要考查施工监测的见证取样和送

检制度。A项：根据《建设工程质量管理条例》第31条的规定：“施工人员对

涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监

督下现场取样，并送具有相应斐质等级的质量检测单位进行检测。”所以A正确。

B项：根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第

5条规定：“涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于

有关技术标准中规定应取样数量的30%。”因此B项中的50%错误，应为30%。

所以B错误。C项：根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送

检的规定》第6条规定：“下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（一）

用于承重结构的混凝土试块；（二）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（三）用于承重

结构的钢筋及连接接头试件；（四）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（五）用于

拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（六）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（七）

地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；国家规定必须实行见证取样和送检的其它

试块、试件和材料。”墙体保温材料不属于以上必须见证取样送检的范畴，所以

C错误。D项：根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的

规定》第7条规定：“见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工

试验知识的专业技术人员担任，并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施

工单位。检测单位和负责该项工程的质量监督机构。”因此，应是建设单位而不

是施工单位的专业人员担任见证人员。所以D错误。综上所述，本题正确答案为

Ao

55.下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是（）o

A、分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算

B、合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之

日起计算

C、返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当

得利事实之日起计算

D、管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时

效期间，从管理人知道或者应当知道本人之日起计算

答案：B

解析：A错误，分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算；

C错误，返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道

不当得利事实之日及对方当事人之日起计算；D错误，管理人因无因管理行为产

生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从无因管理行为结束

且管理人知道或者应当知道本人之日起计算。

56.人民法院采取证据保全对证据进行鉴定或者勘验的,获取的证据材料,由()存

卷保管。

A、人民法院

B、公证机关

C、当事人自己

D、受委托的鉴定或者勘验机关

答案：A

解析：所谓证据保全，是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据

申请人的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。《民事诉讼法》规定,

在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法

院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。

57.关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是()。

A、证人只提交书面证词无须出庭作证

B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

C、证人在庭审时应当旁听

D、证人有义务出庭作证

答案：D

解析：2010年建设工程法规真题第15题本题主要考查证据的应用。AD项：《最

高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，证人应当出庭作证。证人确

有困难不能出庭的，经法院许可，证人可以提交书面证言或者视听费料或者通过

双向试听传输技术手段作证。所以D正确，A错误。B项：《最高人民法院关于

民事诉讼证据的若干规定》中规定，询问证人时，其他证人不得在场。法院认为

有必要的，可以让证人进行对质。禁止同时询问数个证人，是为了防止证人之前

相互影响和串供。所以B错误。C项：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干

规定》中规定，证人不得旁听法庭审理。证人无权旁听庭审，主要是保证证人作

证的独立性、客观性。所以C错误。综上所述，本题正确答案为D。

58.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义

务主体是()。(2012)

A、施工企业

B、建设单位

C、建设行政主管部门

D、建设工程质量监督机构

答案：B

解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应

当组织设计'施工'工程监理等有关单位进行竣工验收。14

59.关于工程建设标准的说法，正确的是。。(2016)

A、国家标准和行业标准均是强制性标准

B、工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

C、公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D、国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

答案：B

解析：政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，分别是强制性国家标准和推

荐性国家标准、推荐性行业标准、推荐性地方标准，所以选项A错误；工程建设

国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，选项B正确；国家标准公布

后，行业标准即行废止，选项C错误；国家标准复审一般在国家标准实施后5

年进行1次，所以选项D错误。7-288o

60.某施工企业请某律师代理诉讼属于()。

A、委托代理

B、法定代理

C、无权代理

D、表见代理

答案：A

解析：托代理按照被代理人的委托行使代理权。

61.按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人收到竣工结算报告及完

整的结算斐料后，在规定的时间或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出

意见，则视同()。

A、拒绝

B、协商

C、认可

D、应予造价鉴定

答案：C

解析：根据《建设工程价款结算暂行办法》第16条第1款的规定，发包人收到

竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报

告及资料没有提出意见，则视同认可。综上所述，本题的正确答案为Co

62.中级人民法院负责审理的一审行政诉讼案件包括0。

A、以省级建设主管部门为被告的案件

B、乡镇人民政府违法征收土地案件

C、海关处理的案件

D、不动产登记纠纷案件

答案：C

解析：本题考察的是级别管辖。中级人民法院管辖下列第一审行政案件：（1）对国

务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；（2）海关

处理的案件；（3）本辖区内重大、复杂的案件；（4）其他法律规定由中级人民法院管

辖的案件。

63.诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害

之日起超过（）年的，法院不予保护。

A、8

B、10

C、15

D、20

答案：D

解析：《民法通则》规定，诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，

但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护。综上所述，本题正确

答案为D。

64.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为()o

A、6个月

Bv1年

C、2年

D、3年

答案：C

解析：2011年建设工程法规真题第16题本题考查的是仲裁裁决的强制执行力。

根据《仲裁法》的规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当

事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应

当执行。《民事诉讼法》中规定，申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止'

中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书

规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行

期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计

算。综上所述，本题的正确答案为Co

65.按照《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，对施工单位安全

生产工作全面负责的是()。

A、单位法定代表人

B、单位主要负责人

C、单位安全职能部门

D、单位项目负责人

答案：B

解析：施工单位主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责

66.在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的应当()

A、撤回投标

B、提高投标保证金额

C、撤销投标

D、及时书面告知招标人

答案：D

解析：本题考察的知识是投标人、投标文件的法定要求和投标保证金，投标人发

生合并'分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备

资格预审文件'招标文件规定的斐格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标

无效。

67.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，不属于建设单位安全责任范围

的是()o

A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B、向施工单位提供准确的地下管线费料

C、对拆除工程进行备案

D、对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构建设工程，提出预防

生产安全事故的措施建议

答案：D

解析：采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单

位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

68.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在()办理工程质量监督手续。

A、竣工验收后

B、领取施工许可证前

C、领取开工报告后

D、进场开工前

答案：B

解析：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理

工程质量监督手续。

69.同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括()。

A、著作权

B、署名权

C、人身权

D、财产权

答案：D

解析：本题考察的是商标专用权的内容。商标专用权是指商标所有人对注册商标

所享有的具体权利。同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商

标设计者的人身权受著作权法保护。

70.关于投标有效期的说法，正确的是()。

A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长

B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容

C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力

D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还

答案：B

解析：2011年建设工程法规真题第29题本题考查的是投标文件的法定要求和投

标保证金。B项：根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在原投标有

效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有

效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但

应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标

人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给

予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。B项正确。A项：根据《工

程建设项目施工招标投标办法》，招标延长通知送达投标人且须经投标人同意,

投标保证金期限才随之延长。因此A错误。C项：根据《工程建设项目施工招标

投标办法》第36条规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标

文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件一般包括下列

内容：（1）投标函；（2）投标报价；（3）施工组织设计；（4）商务和技术偏

差表。投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分

非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。投标人的投标是一

种要约行为，投标人作为要约人，向招标人（受要约人）递交投标文件后，即意

味着向招标人发出了要约。一旦招标人发出中标通知书，作出承诺，则合同即告

成立，中标的投标人必须接受并受到约束。此时，投标文件对招标人和投标人才

具有合同约束力。因此，C项错误。D项：根据《工程建设项目施工招标投标办

法》第40条的规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期

终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修

改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金

将被没收。因此，D项错误。综上所述，本题正确答案为B。

多选题

1.关于地役权，下列表述正确的是（??）o2017真题

A、当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B、地役权合同应包括解决争议的方法

C、地役权自地役权合同签订时设立

D、地役权自地役权合同生效时设立

E、未经登记,不得对抗善意第三人

答案：ABDE

解析：第一章第4节建设工程物权制度

2.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）o

A、工程规划许可证

B、设计单位资质等级证书

C、工程勘察设计文件

D、中标通知书及施工承包合同

E、用地规划许可证

答案：ABCD

解析：2012年建设工程法规真题第91题本题主要考查依法办理工程质量监督手

续。建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和斐料：（一）工程规划

许可证；（二）设计单位资质等级证书；（三）监理单位资质等级证书，监理合

同及《工程项目监理登记表》；（四）施工单位斐质等级证书及营业执照副本;

（五）工程勘察设计文件；（六）中标通知书及施工承包合同等。A项：属于（-）

的内容，所以A项当选。B项：属于（二）的内容，所以B项当选。C项：属于

（五）的内容，所以C项当选。D项：属于（六）的内容，所以D项当选。E项：

E项不属于以上六种内容之一，所以E项不选。综上所述，本题正确答案为ABC

Do

3.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他

单位的法律责任的说法，正确的有（）0

A、分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责

B、总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任

C、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

D、分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E、总承包单位与分包单位