监理工程师之合同管理提升训练打印大全

监理工程师之合同管理提升训练打印大全

单选题（共100题）1、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】B2、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。A.从事非法活动B.驾驶无有效行驶证的机动车C.从事建筑施工工作D.醉酒【答案】C3、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（）。A.提供勘察资料B.对勘察资料准确性、可靠性负责C.协调提供位于本工程区域内的临时占地D.申请市政设施内的临时占地【答案】D4、下列关于合同计价方式的说法中，不正确的是（）。A.单价合同多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况B.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险C.固定总价合同一般适合于工期较短、工作内容和工作量变化幅度不大的项目D.固定总价合同对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制【答案】C5、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照()执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格【答案】A6、门顶弹簧(缓冲器)不适用于以下哪种？()A.右内开门B.右外开门C.双向开启门D.左内开门【答案】C7、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A.担保人无条件地提供担保B.履约保证金的数额不确定C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付【答案】C8、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。A.发包人B.其中一个承包人C.多个承包人分别D.组成联合体【答案】A9、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【答案】B10、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是()A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C11、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】D12、如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（）索赔。A.工期+费用+利润B.工期+费用C.工期+利润D.费用+利润【答案】B13、投标保证金的有效期限从()之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出【答案】C14、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B15、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。A.共同责任B.按份责任C.平均责任D.连带责任【答案】D16、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用B.通用条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】B17、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）。A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正【答案】A18、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A.有利于提高经济效益B.有利于自身资质的不断完善C.有利于提高自身的利益和供货质量D.有利于吸引多家投标人参加竞争【答案】D19、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【答案】D20、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B21、（2019年真题）关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查【答案】B22、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】B23、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任【答案】B24、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【答案】A25、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同【答案】D26、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。A.提供施工现场的地下管线资料B.提供夜间施工使用的照明设施C.做好施工现场地下管线的保护工作D.负责施工现场的安全保卫【答案】A27、因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。A.质量B.工期C.解决争议D.结算【答案】D28、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延【答案】B29、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）A.FOB.FCAC.CIPD.CIP【答案】A30、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。A.采购方B.供货方C.运输部门D.保管部门【答案】B31、由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。A.工期.费用和利润B.工期.费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.费用，但不包括工期【答案】B32、关于抵押的说法正确的是（）A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】B33、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.竞争激烈程度较差【答案】D34、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】C35、预付款担保的主要形式为（）A.现金B.存款单C.保兑支票D.银行保函【答案】D36、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()。A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人【答案】D37、邀请招标的优点不包括（）A.投标人事先可以确定B.投标人的数量事先可以确定C.缩短了招投标周期D.评标工作量大【答案】D38、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【答案】B39、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验法【答案】A40、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地【答案】B41、发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，（）应承担承包人由此增加的保管费用。A.发包人B.承包人C.供货商D.监理人【答案】A42、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】C43、设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】B44、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。A.7天，90天B.7天，30天C.14天，90天D.14天，30天【答案】A45、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。A.发生与否的不确定性B.赔偿额上限的不确定性C.发生后果的不确定性D.发生时间的不确定性【答案】B46、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（）。A.指定代理B.表见代理C.委托代理D.法定代理【答案】C47、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担【答案】C48、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】A49、(2009年真题)施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】A50、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】B51、发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是（）。A.可以一次移交完成，也可以分次移交B.只能一次移交完成，不可以分次移交C.只能分次移交完成，不可以一次移交D.以不影响单位工程的施工为原则【答案】A52、依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A.备案B.交付C.登记D.合同签订【答案】C53、设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B54、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B55、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。A.25B.35C.67D.77【答案】C56、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（）。A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失B.闪电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分设备拆除重装D.盘点时发现的短缺【答案】B57、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。A.勘察或设计费用清单B.勘察设计机构设置及岗位职责C.联合体协议书D.法人代表人身份证明【答案】B58、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D59、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行【答案】D60、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是()。A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体【答案】C61、工程设计招标与工程材料供应招标，在程序上的特点是（）。A.招标文件的内容不同B.对投标书的编制要求相同C.开标形式相同D.评标原则相同【答案】A62、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【答案】B63、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】C64、工程总承包招标文件资料审查不包括对（）审查。A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表B.近年完成的类似施工项目情况表C.近年完成的类似工程设计项目D.勘察设计文件【答案】D65、采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和（）计算投标报价偏差率。A.投标限价B.评标基准价C.最低评标价D.投标平均价【答案】B66、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。A.继续停工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的报告C.自行复工D.向发包人提交请求复工的报告【答案】C67、下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（）。A.被测婴幼儿脱去鞋帽株B.保留小数点后两位C.婴幼儿需站立测量D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高【答案】A68、招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。A.开标时间至少5日前B.开标至少15日前C.资格评审工作开始前5天D.资格评审工作开始前15天【答案】B69、下列有关隐蔽工程及其重新检验提法中不正确的有（）。A.承包人应当邀请监理人共同进行检查确认质量符合隐蔽要求后进行覆盖B.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验C.重新检验导致增加的费用和（或）工期延误由承包人承担D.监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人方可进行覆盖【答案】C70、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B71、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。A.20B.40C.50D.100【答案】C72、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内，将索赔处理结果答复承包人C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付【答案】D73、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。A.5；无条件B.7；无条件C.10；50%D.14；80%【答案】B74、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D75、某设备制造订购合同，約定订购方先支付合同总价的“10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同中止履行的权利【答案】C76、三扇外开木窗采用下列构造，哪一种擦窗最困难？()A.中间扇内开，两边扇外开B.中间扇固定，两边扇采用长脚铰链外开C.中间扇立转，两边扇外开D.中间扇外开，两边扇外开【答案】D77、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（）。A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以代理人的名义实施代理行为C.被代理人对代理行为承担民事责任D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【答案】B78、（2019年真题）美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式【答案】C79、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。A.专用条款和普通条款B.专用条款和基本条款C.通用条款和基本条款D.通用条款和专用条款【答案】D80、关于要约的说法，正确的是()A.要约必须以缔结合同为目的B.要约内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约【答案】A81、下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）。A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.采购大宗及重要建筑材料和设备C.应急采购D.只能从一家供应厂商获得【答案】A82、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中错误的是（）。A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认【答案】C83、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（）。A.人数为5人以上的单数B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3C.通常采用综合评估法D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审【答案】B84、下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）A.发包人只能是建设单位B.发包人不能是工程总承包单位C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质【答案】C85、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】C86、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日【答案】D87、（2014年真题）施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】B88、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误【答案】D89、以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高大模板工程B.浅基坑工程C.大爆破工程D.脚手架工程【答案】A90、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】C91、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()A.泡沫玻璃B.冰花玻璃C.钢化玻璃D.防辐射玻璃【答案】C92、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】B93、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。A.发包人签证制度B.勘察人签证制度C.监理人签证制度D.共同签订制度【答案】A94、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。A.血清碱性磷酸酶活性升高B.高血钙C.25-（OH）D3＜20nmol/mLD.低血磷【答案】B95、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】D96、根据《标准施工合同》，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（）。A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B.均采用有条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】C97、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立【答案】A98、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法不正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担D.因未及时退货造成的损失由订货方承担【答案】D99、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的()。A.5％B.10％C.20％D.30％【答案】B100、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】A多选题（共40题）1、通常情况下，在设备采购招标中对投标人的要求包括（）。A.具有独立订立合同的能力B.有专业技术资格能力C.具有完善的质量保证体系D.业绩良好E.注册资金达到100万以上【答案】ABCD2、下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。A.工程量清单B.价格清单C.分项报价表D.商务及技术偏差E.发包人要求【答案】B3、依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行（）A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.综合评审E.开标评审【答案】ABC4、《标准勘察招标文件》中合同条款及格式由（）构成。A.合同协议书B.预付款担保格式C.投标保证金格式D.通用合同条款E.专用合同条款【答案】AD5、除专用合同条款另有约定外，发包人应在规定时间内，将发包人代表的姓名、（）等书面通知勘察人。A.职务B.年龄C.授权范围D.联系方式E.授权期限【答案】ACD6、在施工评标中，综合评估法中详细评审的因素包括（）。A.资质条件B.施工组织设计C.项目管理机构D.投标报价E.其它评分因素【答案】BCD7、建设工程合同的特征有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.合同主体的严格性B.合同订立的短暂性C.合同标的的特殊性D.合同履行期限的长期性E.合同形式的非要式性【答案】ACD8、（2020年真题）对潜在投标人进行资格初审的内容（）。A.资质等级和营业执照B.信誉和业绩C.工程量清单D.投标保证金E.项目经理资格【答案】AB9、下列选项中可以作为保证人的（）。A.施工企业的董事长B.公立医院C.中外合资企业D.企业职能部门E.房地产开发公司的子公司【答案】AC10、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作中，应由发包人完成的有()。A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的保护【答案】AD11、（2017年真题）《标准施工合同》中给出的合同附件格式有（）。A.合同协议书B.预付款担保C.业主支付保函D.履约担保E.项目经理任命书【答案】ABD12、依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人要求提前竣工，则发包人应（）。A.通过监理人向承包人发出提前竣工指令B.负责制定赶工措施C.为承包人提供赶工的便利条件D.为承包人追加合同价款E.根据提前竣工给发包人带来效益为承包人提供奖励【答案】CD13、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款可列入施工进度付款证书的内容有（）。A.按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款B.按合同约定应增加的变更金额C.按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款D.按合同约定应支付的预付款和扣还预付款E.按合同约定应扣减的质量保证金【答案】ABD14、下列有关确定变更价款的做法，正确的有()。A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额【答案】ABD15、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的技术要求方面的内容包括（）。A.开始工作时间B.设计阶段和设计任务C.设计标准和规范D.设计、施工和设备监造、试验E.样品【答案】BCD16、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因承包人无法复工E.为他人提供方便【答案】C17、投标报价有算术错误的，评标委员会按（）原则对投标报价进行修正。A.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价E.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力【答案】BD18、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团体【答案】ABD19、按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间【答案】AC20、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。A.就交付工程的使用功能向发包人交底B.拆除临时工程，清理，平整复原场地C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场【答案】BD21、按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有()A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【答案】AD22、勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。A.对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任B.授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作C.发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认D.紧急情况下当场发出临时书面指示E.临时指示发出后48小时内发出书面确认函【答案】ABD23、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提交的履约担保的期限可以至（）。A.颁发工程接收证书B.颁发工程缺陷责任证书C.颁发结清单D.竣工后试验通过E.保修期结束【答案】AD24、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有（）。A.发生事故的，勘察人应立即通知发包人B.按合同要求制定勘察工作临时占地方案C.按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案D.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程E.配置必要的救助物资和器材【答案】CD25、承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）。A.承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作E.监理人要求提交的竣工验收资料