监理工程师之土木建筑目标控制自我检测A卷收藏附答案

监理工程师之土木建筑目标控制自我检测A卷收藏附答案

单选题（共100题）1、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30.5MPa、36.0MPa、41.7MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.39.3C.36.0D.试验结果无效【答案】D2、下列标准中，属于由国家或部门统一制定，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件是（）。A.混凝土结构工程施工质量验收规范B.电焊操作规程C.混凝土施工操作规程D.砌体操作规程【答案】A3、估算建设工程投资时，需要预留项目实施中可能发生，但难以预料的工程量增加的费用，该费用属于（）。A.建筑安装工程费B.勘察设计费C.基本预备费D.工程保险费【答案】C4、下列吊顶材料每平方米综合单价最高的是：()A.轻钢龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡B.轻钢龙骨轴线内包面积大于30㎡C.铝合金龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡D.铝合金龙骨轴线内包面积大于30㎡【答案】C5、（2021年真题）采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资，拟建项目规模为已建类似项目规模的5倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。A.0.2～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.1.1～1.5【答案】C6、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】B7、关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程量变化超过15%的，可在合理范围内参照适用子目的单价B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价在合理范围内参照类似项目，确定单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】D8、在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（）。A.实际进度超前的时间B.实际超额完成的任务量C.实际进度拖后的时间D.实际拖欠的任务量【答案】B9、甲（17周岁，辍学在家）与乙（16周岁，辍学在家）在网吧上网时因琐事与丙（16周岁，高中学生）发生争吵，并殴打丙致其轻伤。检察院审查后，综合案件情况，拟对甲作出附条件不起诉决定，对乙作出不起诉决定。关于对甲的考验期，下列选项正确的是：A.考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日B.考验期内的考察机关为公安机关，且考验期计入检察院审查起诉的期限C.可根据甲在考验期间的表现，在法定范围内适当缩短或延长D.考验期届满，办案人员应当制作附条件不起诉考察意见书，提出起诉或者不起诉的意见，经部门负责人审核，报请检察委员会决定。如甲违反规定被撤销附条件不起诉决定而提起公诉，已经过的考验期可折抵刑期【答案】A10、为了确保工程建设进度总目标的实现，监理工程师最早应在（）阶段进行施工现场条件调研和分析。A.设计任务书B.设计准备C.初步设计D.施工招标【答案】B11、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性是（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C12、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（）有关。A.收集方式B.施工场地C.资料收集人员D.时间间隔【答案】D13、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响B.对后续工期和总工期都产生影响C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响D.对后续工期和总工期都无影响【答案】B14、涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.项目监理机构B.施工单位技术负责人C.施工单位项目负责人D.建设单位【答案】D15、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为()A.11.00%B.11.46%C.12.00%D.12.36%【答案】B16、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度计划的方法是（）。A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差B.缩短该线路上该工作后续工作的持续时间C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差【答案】B17、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。A.现场材料、设备存放与管理B.化学成分试验报告C.设备进场维修记录D.混凝土合格证【答案】A18、于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015年与2016年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复【答案】B19、因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同【答案】D20、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。A.纯随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样【答案】A21、采用修正的总费用法计算索赔费用时，计算公式为（）。A.索赔金额＝实际发生的直接费＋间接费＋利润B.索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用C.索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作调整后的报价费用D.索赔金额＝直接费＋间接费＋利润＋税金【答案】C22、（），适合设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。A.生产能力指数B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法【答案】C23、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.质量记录B.质量计划C.作业指导书D.程序文件【答案】D24、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用。A.夏季防暑降温B.工作服C.职工教育经费D.工会经费【答案】A25、工程网络计划资源优化的目的是为了()A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低B.在资源均衡使用条件下，使工期最短C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡【答案】D26、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D27、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【答案】B28、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布【答案】D29、（2017年真题）关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B30、（2022年真题）关于政府投资项目设计概算批准后是否允许调整的说法，正确的是（）。A.一律不得调整，确需调整的，须另行单独立项B.一律不得调整，需要增加投资的，由项目单位自筹C.一律不得调整，需调整时，须说明理由并向原批准部门备案D.一律不得调整，需调整时，需经原批准部门同意并重新审批【答案】D31、在施工过程中，承包商遇到了“一个有经验的承包商无法合理预见的“地质条件变化，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期和利润B.费用和利润、但不包括工期C.费用和工期，但不包括利润D.费用、工期和利润【答案】C32、项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。A.签收时间B.签发时间C.签收人D.发文人【答案】A33、监理企业质量管理体系的中，项目总监理工程师属于监理单位的（）。A.决策层B.管理层C.执行层D.培训层【答案】B34、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托原设计单位提出设计方案，并经相关单位审批后方可施工。A.监理单位B.装修施工单位C.工程质量监督机构D.建设单位【答案】D35、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。A.d1≤c1B.d1>c1C.d1>c2D.c1＜d1＜c2【答案】C36、工程质量管理体系包含三个层次，其中属于承建方的自控的是（）。A.咨询单位B.项目管理公司C.材料供应单位D.检测机构【答案】C37、生产性建设工程总投资包括()两部分。A.建设投资和流动资金B.建设投资和铺底流动资金C.静态投资和动态投资D.固定资产投资和无形资产投资【答案】B38、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。A.专业监理工程师B.项目经理C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】C39、（2021年真题）某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。A.-18B.-5C.5D.18【答案】B40、关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是()A.工程延期必须符合计划进度安排B.延长的时间不应超过工作总时差C.工程延期必须事先申请和报告D.工程延期必须符合实际情况【答案】D41、关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】C42、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】B43、工作自由时差是指（）。A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】A44、项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是()A.制订工作计划B.编制与优化方案C.进行项目评价D.编制可行性研究报告【答案】B45、关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能B.与其周围生态环境协调C.与所在地区经济环境协调D.满足节能减排.降低能耗的标准【答案】D46、2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。A.180B.184C.216D.220【答案】B47、根据《计价规范》的规定，下列计日工事项导致价款调整的说法，正确的是（）。A.发包人通知承包人后，承包人应予执行B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】A48、以下单层房屋层高相同的非黏土墙(240mm厚)哪一个单价(元/㎡)最高？()A.框架间内墙B.普通外墙C.框架间外墙D.普通内墙【答案】A49、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】B50、建设工程采用依次施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.有利于资源供应的组织C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】B51、调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，实施强有力的调度，属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】D52、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或()A.要求补充资料B.见证取样试验C.专家分析论证D.退回重新报审【答案】B53、某建设工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、3天、9天和12天，则需要专业工作队总数为（）。A.3B.4C.10D.11【答案】C54、当建设项目只有一个单项工程时，采用二级预算编制形式，由建设项目总预算和（）组成。A.分部工程预算B.单项工程综合预算C.单位工程预算D.综合预算表【答案】C55、工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的（）。A.与环境的协调性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】C56、工程开工前，应由（）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.监理单位协助建设单位【答案】C57、进行工期优化时，选择压缩对象时考虑的因素不包括（）。A.间接费用率最小的工作B.有充足备用资源的工作C.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作D.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作【答案】A58、下列抽样检验方法中，（）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。A.简单随机抽样检验法B.分层随机抽样检验法C.系统随机抽样检验法D.多阶段抽样检验法【答案】A59、按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】A60、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C61、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。A.质量计划B.质量方针C.质量策划D.质量要求【答案】B62、室外工程一般划分为一个（）A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程【答案】A63、（2017年真题）根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进度计划C.工程项目总进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】C64、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限额设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D65、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12%B.12%～13%C.13%～14%D.＞14%【答案】C66、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度【答案】C67、在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。A.建设单位B.质检机构C.施工单位D.监理单位【答案】D68、根据现行规定，因病假、停工学习等原因，按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资，属于（）。A.计时工资或计件工资B.特殊情况下支付的工资C.劳动保险和职工福利费D.劳动保护费【答案】B69、质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（）。A.认证机构B.认证人员C.培训机构D.培训人员【答案】D70、在确定规划设计条件时其中有一程序是（）。A.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规则设计条件B.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件C.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件D.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件【答案】C71、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。A.静态控制B.动态控制C.主动控制D.被动控制【答案】B72、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】B73、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.通风照明【答案】B74、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度()A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长4天【答案】A75、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6万美元，外贸手续费率为1.5%。若美元兑人民币的汇率为6.5，则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。A.1230.00B.1404.0C.1425.06D.1351.47【答案】B76、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】B77、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【答案】C78、发生工程质量缺陷后，（）进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经（）认可的处理方案。A.监理机构，建设单位B.施工单位，建设单位C.施工单位，设计单位D.监理机构，设计单位【答案】C79、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按15%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。A.60B.165C.188D.340【答案】B80、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称为（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇【答案】C81、关于净现值指标的说法，正确的是（）。A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.该指标未考虑资金的时间价值C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】A82、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.质量第一B.以人为核心C.以预防为主D.质量标准【答案】A83、确定施工进度控制目标的主要依据是（）。A.工程项目的技术和经济可行性B.各类物资储备时间和储备量计划C.设计总进度计划对施工工期的要求D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】D84、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入该施工过程中的资源种类数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工段数目【答案】A85、建设工程承包单位在（）时，应向建设单位出具工程质量保修书.A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B86、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题A.大成公司可以口头或者书面委托1至2名代理人参加行政复议B.若市工商局系依法经省工商局批准后才作出的此项处罚决定，则应以在对外生效的法律文书上署名的机关为被申请人C.大成公司可以采取传真方式提出行政复议申请D.若大成公司提出行政复议申请时错列被申请人的，行政复议机构应当驳回复议申请【答案】C87、（）是计量监理的基础。A.质量监理B.投资监理C.投资控制D.进度控制【答案】A88、当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。A.工程延期调查报告B.工程延期审核报告C.工程延期意向通知D.工程延期临时决定【答案】C89、某工程施工至2013年12月底，经分析，已完成工作预算投资为100万元；已完成工作实际投资为1.15万元；计划工程预算投资为110万元。则该工程的进度偏差为()A.超前l5万元B.延误15万元C.超前10万元D.延误10万元【答案】D90、在工程网络计划中，（）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距【答案】B91、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()。A.工程质量评估报告B.专项施工方案C.已批准的可行性研究报告D.监理月报【答案】B92、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制【答案】C93、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费中，项目经理的工资应列入（）。A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.人工费【答案】C94、施工进度检查的主要方法是（）。A.凭工作经验估计发现进度偏差B.通过部分人调查及工人反映定夺C.整理实际进度数据与计划进度数据比较D.一直按原计划进度执行【答案】C95、（2017年真题）根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进度计划C.工程项目总进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】C96、（2022年真题）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】A97、由总包单位或设备安装单位采购的设备，（）应对总承包单位或设备安装单位编制的采购方案进行审查。A.施工单位技术负责人B.项目监理机构C.建设单位D.设备安装工程师【答案】B98、施工方案程序性审查应重点审查()。A.施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性B.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系C.施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求D.施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准【答案】C99、关于政府投资项目设计概算批准后是否允许调整的说法，正确的是（）。A.一律不得调整，确需调整的，须另行单独立项B.一律不得调整，需要增加投资的，由项目单位自筹C.一律不得调整，需调整时，须说明理由并向原批准部门备案D.一律不得调整，需调整时，需经原批准部门同意并重新审批【答案】D100、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。A.监理机构B.工程质量检测机构C.设计单位D.工程质量监督机构【答案】B多选题（共40题）1、监理工程师审查承包单位施工进度计划的内容包括（）。A.施工总进度计划中的项目是否有遗漏B.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定C.施工单位资源供应所采购的成本是否合理D.分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求E.专业分工与计划衔接是否明确合理【答案】ABD2、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于工程质量的说法中，正确的有()A.工程质量标准是衡量施工质量好坏的尺度B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定C.工程质量不符合标准的，必须返工处理D.工程质量标准必须通过监理工程师的确认E.工程质量标准必须在合同文件中规定【答案】BC3、卓越绩效模式7个方面的要求，构成了一个系统的框架和协调机制，强调了组织的（）。A.创新性B.团结性C.整体性D.一致性E.协调性【答案】CD4、在施工阶段、下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有（）。A.在建工程的损失B.承包人施工人员受伤产生的医疗费C.施工机具的损坏损失D.施工机具的停工损失E.工程清理修复费用【答案】A5、在建设工程施工阶段确定施工进度分解目标时，应考虑的因素有A.土建与设备综合施工的合理安排B.工程量清单与施工过程的匹配C.资源供应能力、施工力量配备与施工进度的平衡D.外部协作条件的配合情况E.工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件【答案】ACD6、单位工程质量验收合格条件有（）。A.所含主要分部工程的质量验收合格B.分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整C.主要使用功能的抽查结果符合验收规范规定D.观感质量符合要求E.所含检验批的质量验收记录应完整【答案】BCD7、工程质量事故处理验收后，应有明确的书面结论，结论一般包括（）。A.事故已排除，可以继续施工B.隐患已消除，结构安全有保证C.经修补处理后，完全能够满足使用要求D.基本上满足使用要求，但使用时应有附加限制条件E.对维修性的结论【答案】ABCD8、甲在学习《公证法》后，对终止公证和不予办理公证的处理程序作了一定比较，其表述错误的是、()A.终止公证的决定应当书面通知当事人或代理人；而不予办理公证的决定可以口头通知当事人或者代理人B.终止公证和不予办理公证必须由公证机构负责人批准C.当事人申请公证的事项不真实，构成终止公证和不予办理公证的共同事由D.终止公证和不予办理公证的，公证机构应当根据不予办理的原因及责任，酌情退还部分或者全部收取的公证费【答案】ACD9、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按()来划分。A.设计系统B.安装工艺C.主要工种D.楼层E.组别【答案】A10、监理工程师控制施工进度的工作内容有()A.编制施工总进度计划B.编制施工进度控制工作细则C.批准工程进度款的支付申请D.制订突发事件应急措施E.审批工程延期【答案】ABC11、对于分部工程观感质量进行验收检查，通常给出综合质量评价，其结论分为（）。A.优B.良C.好D.一般E.差【答案】CD12、建设单位办理小型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）。A.工程竣工验收备案表B.住宅使用说明书C.工程竣工验收报告D.施工单位签署的工程质量保修书E.消防部门出具的消防验收合格证明文件【答案】ACD13、关于投标价格的编制原则，下列说法正确的有（）。A.投标价应由投标人编制B.投标人的投标报价不得低于招标控制价C.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格D.投标人的投标报价不得低于工程成本E.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价【答案】ACD14、工程监理单位，设备制造前质量控制的主要工作内容有（）。A.对设计变更的处理B.对加工作业条件的控制C.对不合格零件的处置D.明确设备制造过程的要求及质量标准E.对检验计划和检验要求的审查【答案】D15、FIDIC合同条件下，承包人只能索赔费用的有（）。A.当发包人为应投保方而未投保时B.暂停施工C.成本的增减D.法规改变E.当局造成的延长【答案】AC16、钢材进厂时，应按国家现行标准的规定抽取试件作（）检验，检验结果应符合相应钢材试验标准的规定。A.安定性B.强度C.力学性能D.重量偏差E.坍落度【答案】CD17、下列关于单位工程质量验收的表述中，正确的有（）。A.专业监理工程师应签认单位工程竣工验收的相关资料B.施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收C.工程质量评估报告经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位D.质量监督部门应编写工程质量评估报告E.总监理工程师应组织专业监理工程审查施工单位报送的相关竣工资料【答案】BC18、当采用装运港船上交货价进行进口设备采购时，下列行为中属于卖方的责任有（）。A.提供出口国政府或有关方面签发的证件B.负责租船C.支付运费D.负责货物装船前的一切费用E.办理进口手续【答案】AD19、创建可载人族前，需要考虑哪些主要因素？()A.族的插入点/原点B.族依附的主体C.族的显示特性D.族的详细程度E.族的类型【答案】ABCD20、项目监理机构需要对工程的关键部位等进行旁站监督，下列关于旁站人员主要职责的有（）。A.检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种持证上岗情况B.在现场监督关键部位、关键工序的施工执行情况C.核查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告D.做好旁站记录，保存旁站监理原始资料E.检查施工现场管理人员是否到位【答案】ABCD21、某企业为了某一工程建设项目，经批准，征用耕地100亩，被征用前第一年平均每亩产值1200元，征用前第二年平均每亩产值1100元，征用前第三年平均每亩产值1300元，该单位人均耕地2亩，地上附着物共有树木3000棵，按照25元/棵补偿，青苗补偿费按照100元/亩计取。则下列有关农用地征用费的表述，正确的有（）。A.可按被征用前三年产值的5倍计算土地补偿费B.可按被征用前三年平均产值的8倍计算安置补助费C.需要安置的农业人口为50人D.青苗补偿费为1万元E.地上附着物补偿费为7.5万元【答案】CD22、观感质量验收往往难以定量，只能以（）的方式进行观感质量验收。A.见证检验B.观察C.触摸D.简单量测E.抽样检验【答案】BCD23、进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算()确定敏感因素。A.盈亏平衡点B.评价指标变动率C.不确定性因素变动率D.变动因素临界点E.敏感度系数【答案】BCD24、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，应参加建筑节能分部工程质量验收的人员有（）。A.施工单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.质量监督机构人员D.勘察单位项目负责人E.总监理工程师【答案】AB25、下列哪一种墙体不能作为高层建筑疏散走道两侧的隔墙？（）A.60mm厚石膏珍珠岩空心条板隔墙B.12mm＋75mm（空）＋12mm轻钢龙骨单层石膏板隔墙C.100mm厚粉煤灰加气混凝土砌块隔墙D.120mm厚普通黏土砖隔墙【答案】B26、（2020年真题）建设工程采用依次施工方式组织施工的特点有（）。A.没有充分利用工作面且工期较长B.劳动力及施工机具等资源得到均衡使用C.按专业成立的工作队不能连续作业D.单位时间内投入的劳动力、机具和材料增加E.施工现场的组织和管理比较复杂【答案】AC27、工程设计是