监理工程师之合同管理全真模拟题型汇编带答案

监理工程师之合同管理全真模拟题型汇编带答案

单选题（共100题）1、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查B.称重记账法必须进行进餐人数的登记C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】B2、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.发包人代表【答案】A3、关于分包的说法错误的是（）。A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】D4、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】C5、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【答案】C6、根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。A.完成施工场地的征用.拆迁B.提供地下管线资料C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权D.编制施工组织设计【答案】D7、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【答案】D8、人体膳食调查报告的主体内容应包括（）。A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较E.针对存在问题提出建议【答案】A9、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。A.发包人名义B.承包人名义C.发包人和承包人的共同名义D.承包人和保证人的共同名义【答案】C10、承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。A.发包人B.监理人C.设计人D.勘察人【答案】B11、……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D12、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C13、取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。A.综合B.行业C.专业D.专项【答案】C14、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同【答案】C15、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C16、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】D17、下列选项中，不可以作为抵押物的是（）A.土地所有权B.建设用地使用权C.交通运输工具D.海域使用权【答案】A18、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】B19、关于建设工程合同的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.建设工程合同的标的是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同【答案】D20、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（）。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【答案】C21、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】A22、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的是（）。A.受承包人委托对分包合同进行管理B.居于施工合同履行管理中的核心地位C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利【答案】B23、建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。A.物资交货B.设备生产制造C.设备安装调试D.设备试运行【答案】A24、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()A.9月5日B.10月5日C.1O月20日D.11月5日【答案】A25、法人成立进行注册登记时，应当以()为住所。A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地【答案】A26、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。A.试验前准备B.对联动试车的要求C.对投料试车的要求D.对性能的测试【答案】A27、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B.将无条件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【答案】A28、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B29、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员【答案】C30、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】D31、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C32、资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（）A.提供资料的有效性B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求【答案】D33、合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议D.按履行义务一方承担的原则【答案】C34、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%【答案】B35、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（）。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.发包人和承包人共同【答案】A36、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。A.迟延交付违约金以周为单位计算，不满一周的按天计算B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%D.支付迟延交货违约金后，卖方仍应继续交付合同材料【答案】D37、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()A.应采用套插，搭接形成曲面组合B.搭接长度宜为10mmC.搭接处用密封膏密封D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合【答案】D38、要约与要约邀请的共同特征是()A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【答案】C39、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金【答案】A40、设计施工总承包合同未用开工通知是由于（）收到开始工作通知后首先开始设计工作。A.工程师B.承包人C.分包人D.监理人【答案】B41、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A42、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C43、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（）。A.购买的标的物要分批交付B.工程建设的工期较长时一般不用C.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物【答案】A44、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法【答案】A45、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B46、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C47、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（）。A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行【答案】C48、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()A.监理合同注明的开始至完成的时间B.监理合同约定的监理工作的日历天数C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间【答案】C49、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B50、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】D51、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天B.提交工程竣工验收报告后28大C.移交工程后14天D.通过工程竣工验收后14天【答案】A52、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()A.100mmB.140mmC.260mmD.400mm【答案】B53、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购【答案】C54、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。A.由抵押人清偿B.由债务人清偿C.由抵押人和债务人共同清偿D.不再清偿【答案】B55、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】C56、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面了解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D57、《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目A.设计和施工由同一承包人承担的项目B.技术要求复杂的大型项目C.工期不超过12个月的项目D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目【答案】C58、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【答案】C59、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括()。A.取消合同中任何一项工作B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序【答案】A60、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况【答案】A61、在NEC合同文本中，目标合同()。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B62、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。A.通过详细审查申请人的数量不足3个的，必须重新组织资格预审B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审C.评分因素包括申请人的类似项目业绩D.通过详细审查申请人的数量不足3个的，只能直接招标【答案】C63、按照化学组成分类，蛋白质可分为（）。A.组合蛋白质值B.纤维类蛋白质C.单纯蛋白质D.结合蛋白质E.球状蛋白质【答案】C64、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】D65、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。A.50B.100C.200D.1000【答案】A66、钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？()A.屈服强度B.冲击韧性C.耐腐蚀性D.焊接能力【答案】A67、建设工程材料设备采购合同属于（）。A.租赁合同B.无偿合同C.单务合同D.诺成合同【答案】D68、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。A.发色人与承包人B.承包人与供货人C.工程师与供货人D.工程师与承包人【答案】D69、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D70、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C.监理人未批准，承包人应修改进度计划D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示【答案】B71、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内，将索赔处理结果答复承包人C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付【答案】D72、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B73、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天【答案】B74、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任【答案】B75、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。A.大型或较复杂的工程项目B.承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包C.重复性的工程项目D.投资金额相对较小的项目【答案】A76、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（）。A.指定代理B.表见代理C.委托代理D.法定代理【答案】C77、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。A.提供施工场地B.组织设计交底C.约定开工时间D.提出开工申请【答案】D78、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。A.担保发包人能够按期支付工程进度款B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C.表明发包人与承包人合作的诚意D.防止承包人擅自变更、终止施工合同【答案】B79、根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有（）。A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表【答案】A80、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限.不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是()A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责【答案】D81、（）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。A.工程师B.承包人C.监理人D.发包人【答案】D82、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】C83、（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.2B.5C.10D.15【答案】D84、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】C85、在建设工程施工招投标过程中，关于两阶段招标的表述中，正确的是（）。A.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标B.第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，技术标内允许附带报价C.第二阶段邀请所有投标者进行报价竞争D.技术标未通过者，商务标原封不动地退还给投标人【答案】D86、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为()A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C.建设单位支付合同设计费的50%D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%【答案】C87、采用有限数量制审查时，通过详细审查的申请人不少于（）个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。A.3B.4C.2D.1【答案】A88、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？()A.B.C.D.【答案】C89、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D90、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】B91、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发布招标公告.开标.审查投标人资格B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件【答案】B92、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿【答案】D93、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。A.发包人，发包人B.勘察人，勘察人C.发包人，勘察人D.勘察人，发包人【答案】A94、根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B95、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任【答案】D96、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方D.交付后由卖方负责卸货【答案】C97、检验水泥碱量的质量检验方法是（）A.化学分析B.理论换算法C.物理试验法D.经验判别法【答案】A98、学龄前儿童每日可摄入约（）g蔗糖。A.10～15B.15～20C.20～30D.30～40【答案】A99、根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（）。A.一次完成B.有序的多次移交C.既可一次完成，也可分次移交D.两次完成【答案】C100、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B多选题（共40题）1、下列对各报价方式理解正确的是（）。A.EXW价不包含货物运至施工现场的运输费用和保险费B.FCA价包含将货物交由承运人保管之前的一切运输费用C.FOB价不包含从装运港运至目的港的运费D.CIF价包含从装运港运至目的地的运费E.CIP价不包含从装运港运至目的港的保险费【答案】ABC2、（2016年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。A.签约合同价不包括承包人利润B.签约合同价即为中标价C.签约合同价包含暂列金额、暂估价D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款E.签约合同价应在合同协议书中写明【答案】BC3、设备采购合同一方不履行合同义务或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担（）等补救措施或者赔偿损失等违约责任。A.继续履行B.终止合同C.修理D.更换E.退货【答案】ACD4、下列关于建设工程勘察合同履行中发包人代表管理说法正确的有（）。A.发包人代表在其授权范围和授权期限内行使权利B.发包人违反法律法规导致合同无法继续履行时，勘察人无权要求更换发包人代表C.发包人代表不可以向发包人其他人员指派多项工作D.发包人收到请求更换发包人代表的通知后7天内核实完毕E.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作【答案】AD5、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）。A.向业主提供工程设计标准B.向业主提交月进度报告C.向业主提供临时操作与维护手册D.向工程师报批所有分包商E.对业主人员进行操作与维修培训【答案】BC6、建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。A.消除影响B.赔礼道歉C.罚金D.暂扣或者吊销许可证E.恢复名誉【答案】AB7、根据《担保法》的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。A.买卖合同B.仓储合同C.保管合同D.运输合同E.承揽合同【答案】BCD8、设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段按比例进行分解支付。A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工【答案】ACD9、《标准施工招标文件》中给出的合同附件格式有（）。A.合同协议书B.预付款保函C.业主支付保函D.履约保函E.投标保函【答案】ABD10、下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。A.某商业银行北京分行B.某股份有限公司C.尚未完成改制的某国有企业D.某项目经理部E.某施工企业法定代表人【答案】BC11、合同法律关系的客体包括（）。A.当事人B.物C.行为D.权力E.智力成果【答案】BC12、施工企业所有的房产出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有()A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同【答案】CD13、下列关于资格预审和资格后审去别的说法中，正确的是（）。A.不能同时使用B.审査的时间是不同C.审査的内容不一致D.资格预审适合于技术难度较大的项目E.资格后审多用于邀请招标【答案】ABD14、依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()A.应由业主要求分包商提供B.应由工程师要求分包商提供C.应由承包商要求分包商提供D.应由承包商认可分包工程后退还分包商E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商【答案】C15、以下（）属于招标公告的内容。A.项目概况B.投标人资格要求C.评标办法D.通用条款E.招标文件的获取方式【答案】AB16、以下有关风险型CM承包方式的说法中，正确的是（）。A.一般采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金B.CM承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价D.CM承包商的酬金约定通常可采用以下三种方式中的一种：按分包合同价的百分比取费；按分包合同实际发生工程费用的百分比取费；固定酬金E.CM承包是指施工总承包商承包后对分包的管理【答案】ABCD17、某必须招标的施工项目，采用综合评分法评标。经详评，甲、乙两投标人的得分排名为第一、第二，评标报告中推荐了甲、乙为中标候选人。下列关于此次招标确定中标人的说法中，正确的有()。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个为中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【答案】AC18、合格制资格审查时，审查委员会可以要求申请人提交（）。A.营业执照副本B.资质证书正本C.安全生产许可证D.施工许可证E.资质证书副本【答案】AC19、根据《标准施工合同》，保险的处理方式错误的是（）。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】B20、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（）等不影响继续评标。A.完工期限超过了招标文件规定的期限B.个别项目提供了不完整的数据C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额D.投标保函没有保证人的签字盖章E.货物包装方式不满足招标文件的要求【答案】BC21、（2018年真题）下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。A.某商业银行北京分行B.某股份有限公司C.尚未完成改制的某国有企业D.某项目经理部E.某施I企业法定代表人【答案】BC22、依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()A.应由业主要求分包商提供B.应由工程师要求分包商提供C.应由承包商要求分包商提供D.应由承包商认可分包工程后退还分包商E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商【答案】C23、按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为()A.工程师颁发接收证书之日B.实际通过竣工检验之日C.接收证书中确认的工程竣工之日D.工程实际移交之日E.业主提前占用工程之日【答案】C24、进口设备采用装运港船上交货价（FOB）时，买方需承担的责任包括（）。A.租船舱，支付运费B.承担货物装船后的一切风险和运费C.办理出口手续，并将货物装上船D.办理货物进口以及经由他国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费E.领取出口许可证【答案】ABD25、下列选项属于勘察合同中发包人义务的有（）。A.按约定向勘察人发出开始勘察的通知B.办理证件和批件C.依法纳税D.保证勘察作业规范、安全和环保E.提供勘察资料【答案】AB26、（2018年真题）关于质押担保方式的说法，正确的有（）。A.质押中的质物需转移占有B.专利权可以质押C.股权不可质押D.建设用地使用权不可质押E.土地所有权可以质押【答案】ABD27、对于发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的()。A.发生B.变更C.消灭D.转移E.冻结【答案】ABC28、以下有关设计合同特征的说法，正确的