设备监理师之设备监理合同高分复习试题分享打印版

设备监理师之设备监理合同高分复习试题分享打印版

单选题（共100题）1、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。A.安全生产监督管理部门B.煤矿安全监察机构C.劳动监察主管部门D.建设行政主管部门【答案】D2、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。A.基准日期B.投标截止日期C.中标通知到达承包商D.开工日期【答案】A3、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。A.法定代理终止B.委托代理终止C.指定代理终止D.无权代理终止【答案】B4、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失()。A.实体民事权利B.胜诉权C.起诉权D.抗辩权【答案】B5、根据《物权法》，物权分为()。A.所有权、债权和用益物权B.动产物权、不动产物权和权利质权C.所有权、用益物权和担保物权D.抵押权、质权和留置权【答案】C6、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。A.缔约过失责任B.违约责任C.行政责任D.经济责任【答案】A7、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。A.工程竣工B.业主接收工程C.签发工程接收证书D.签发履约证书【答案】C8、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。A.合同成立B.合同签订C.合同生效D.违反约定【答案】D9、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差责任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差处理结果分析【答案】D10、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。A.委托人不履行合同，无权请求返还定金B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】D11、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。A.基准日期B.投标截止日期C.中标通知到达承包商D.开工日期【答案】A12、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。A.竣工时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用【答案】B13、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。A.包换B.保修C.包修D.包修或包换【答案】D14、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。A.承包人行使优先权的期限为1年B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】C15、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A16、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。A.无效B.可撤销C.可变更D.效力待定【答案】A17、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。A.竣工时间B.费用C.费用和利润D.竣工时间、费用和利润【答案】C18、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D19、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。A.工程师B.工程师的助理C.承包商D.分包商【答案】C20、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D21、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】A22、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D23、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期D.承包商可自行完成竣工试验【答案】A24、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。A.代理权B.介入权C.追认权D.代位权【答案】B25、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】B26、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。A.工程师B.监理公司C.业主D.安全生产主管部门【答案】A27、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D28、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。A.业主B.工程师C.工程师助理D.项目经理【答案】B29、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.因重大误解D.超越代理权限【答案】A30、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。A.法律规定B.合同约定C.买受人要求D.出卖人接受【答案】B31、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。A.14B.28C.56D.84【答案】B32、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由()承担。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B33、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C34、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D35、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】C36、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D37、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。A.社会B.权利义务C.道德D.人际【答案】B38、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。A.监理投标书B.中标通知书C.专用条件D.协议书及附件【答案】D39、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。A.承包商B.业主C.承运人D.设备供应商【答案】A40、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。A.违约责任B.行政责任C.经济责任D.缔约过失责任【答案】D41、法定代理终止条件是()A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人辞去委托D.代理人丧失行为能力【答案】D42、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A43、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。A.投标保证金不得超过投标总价的2%B.招标人不得挪用投标保证金C.投标保证金不得以支票形式提交D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】B44、行政纠纷的处理方式不包括()。A.听证B.复议C.和解D.诉讼【答案】C45、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。A.原告B.第三人C.证人D.被告【答案】C46、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。A.货币B.计算机软件C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务D.专利权【答案】C47、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。A.业主B.工程师C.工程师代表D.政府主管部门【答案】B48、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】A49、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。A.产品的生产者和运输者B.产品的销售者和运输者C.产品的生产者和销售者D.产品的仓储者和销售者【答案】C50、根据《合同法》规定，招标公告属于()。A.要约邀请B.要约C.再要约D.承诺【答案】A51、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。A.委托合同B.委托授权行为C.人民法院指定D.法律规定【答案】B52、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。A.原告住所地B.合同签订地C.合同标的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D53、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。A.甲将汇票交付于乙B.汇票登记C.甲将汇票提存于公证处D.质押合同签字【答案】A54、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A55、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。A.地方标准B.乙方企业标准C.国家标准D.甲方企业标准【答案】C56、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。A.受赠B.收益C.继承D.受让【答案】B57、下列关于仲裁审理的说法，正确的是()。A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实【答案】A58、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。A.业主发出中标函的28B.承包商收到中标函的28C.承包商提交履约保证的14D.业主退还投标保证的14【答案】B59、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A.投标有效期内B.评标开始之前C.开标时间之前D.中标通知书发出之前【答案】C60、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。A.无权代理B.表见代理C.越权代理D.委托代理【答案】B61、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。A.基准日期B.合同生效C.工程师通知开工D.开工日期【答案】A62、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。A.安装调试验收后B.安装调试验收前C.设备采购合同内D.设备交于采购方后【答案】C63、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.因重大误解D.超越代理权限【答案】A64、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】C65、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。A.拒绝执行违章指挥B.拒绝冒险作业C.检举危害生命安全的行为D.严格遵守安全操作规程【答案】D66、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。A.承包商提交履约担保后B.承包商收到中标函后C.工程师发出开工通知后D.双方签订合同后【答案】B67、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。A.承包商为此工作实际支付的成本B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润【答案】D68、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。A.争议的解决方式B.评标委员会的人员组成C.主要技术性能数据D.推荐的中标候选人【答案】A69、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A70、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。A.修补质量缺陷B.结算预付款C.设计交底D.裁决合同争端【答案】A71、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。A.投保人与被保险人B.投保人与受益人C.投保人与保险人D.保险人与被保险人【答案】C72、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。A.招标人是具备法人资格的经济实体B.招标人是具有相应资质的企业法人C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】C73、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复【答案】C74、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。A.设计文件规定的合理使用年限B.双方约定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C75、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。A.招标人是具备法人资格的经济实体B.招标人是具有相应资质的企业法人C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】C76、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。A.按变更的内容确定B.由仲裁机构裁决决定合同内容C.推定为未变更D.重新确定合同内容【答案】C77、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】D78、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的B.交由承运人运输的在途标的物C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】C79、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。A.安全设施B.安全警示标志C.安全疏散标志D.安全报警装置【答案】B80、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A81、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。A.违约金与定金可以同时并用B.甲方可以选择适用违约金或者定金C.乙方可以选择适用违约金或者定金D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】B82、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。A.请求乙双倍返还定金40万元B.请求乙支付违约金30万元C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元【答案】D83、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】A84、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】D85、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。A.请求乙双倍返还定金40万元B.请求乙支付违约金30万元C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元【答案】D86、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A87、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。A.工程师B.争端评判委员会(DAB)C.仲裁机构D.人民法院【答案】B88、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。A.业主B.承包商C.工程师D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用【答案】B89、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。A.修改施工计划B.解除承包商根据合同应承担的责任C.在工程进行中向承包商发布信息和指示D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】C90、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】C91、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C92、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。A.业主B.工程师C.承包商D.指定分包商【答案】A93、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。A.法定代理终止B.委托代理终止C.指定代理终止D.无权代理终止【答案】B94、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。A.质物可以是正在建造的建筑物B.质权分为动产质权和不动产质权C.质权人对质物孳息享有收取权D.质权人有权使用质物【答案】C95、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。A.开标后30B.完成评标后15C.发出中标通知书30D.签订施工合同5【答案】D96、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。A.业主要求中的规定B.投标书附录的规定C.工程师的指示D.业主人员的需要【答案】A97、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责C.承揽人应就该部分工作对定作人负责D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】C98、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。A.出卖人B.承运人C.买受人D.出卖人与买受人【答案】C99、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。A.工程师B.承包商C.业主D.保安公司【答案】B100、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。A.工程师B.业主C.承包商D.造成工程暂停的责任方【答案】C多选题（共40题）1、在设备工程合同履行过程中，也会发生业主索赔。下列关于业主索赔权利的说法，正确的有()。A.业主应在发生索赔事件后的28天内，提交索赔报告B.业主索赔的内容包括有权得到的付款、缺陷通知期延长C.业主索赔的内容包括费用、利润和竣工时间D.业主要求延长缺陷通知期的，应在缺陷通知期期满前发出通知E.业主的索赔额确定后，可从合同价格和支付证书中扣除【答案】BD2、根据《行政诉讼法》，下列行政行为中，不属于行政诉讼受案范围的有()。A.抽象行政行为B.行政处罚行为C.国家外交行为D.终局行政裁决行为E.行政处分行为【答案】ACD3、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD4、设备工程合同履行阶段的期中付款包括()。A.预付款B.进度付款C.竣工结算款D.最终付款E.材料、设备付款【答案】ABC5、在我国，下列产品质量问题中，属于产品瑕疵的有()。A.产品原材料中含有毒成分B.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明C.不符合在产品包装上注明采用的产品标准D.不符合生产企业的产品标准E.与实物样品表明的质量状况不符【答案】BC6、根据《民法通则》，下列情形中，可以导致诉讼时效中断的有()。A.权利人向义务人的代理人主张权利B.权利人因病住院治疗C.义务人承诺履行义务D.权利人向人民法院起诉E.诉讼时效期间最后6个月内发生地震，导致义务人无法履行义务【答案】ACD7、如果()履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同【答案】BCD8、因不可抗力终止合同后，工程师开出的付款证书中通常包括的内容有()。A.合同中标明的已完成的任何工作价值B.合同终止时承包商人员和设备遣返回公司注册地的费用C.承包商将施工设备运至公司其他工地的费用D.因不可抗力招致的承包商利润损失E.承包商在不可抗力情况下为完成工程而招致的合理开支【答案】AB9、按照《招标投标法实施条例》的规定，下列关于招标人采取两阶段招标的说法，正确的有()。A.只有大型项目方可分两阶段进行招标B.招标人应在精确拟定技术规格后实施招标C.第一阶段投标人只提交技术建议书D.要求提交投标保证金的投标人在第二阶段提交E.只有第一阶段技术商务报价通过评审的投标人方可参加第二阶段投标【答案】CD10、合同分析的基本原则有()。A.合法性B.准确性和客观性C.整体性D.公平性E.可操作性【答案】BCD11、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，内部责任主体有()。A.设计者B.生产者C.销售者D.运输者E.仓储者【答案】D12、下列产品中，适用《产品质量法》的有()。A.商品混凝土B.商品房C.施工企业的吊装设备D.监理单位的电子设备E.军工产品【答案】ACD13、买卖合同中，买受人应当按照约定数额支付价款，合同对价款没有约定或约定不明确时，买受人可依《合同法》确定价款的方法有()。A.提议双方签订补充协议确定B.按照合同有关条款确定C.按照交易习惯确定D.按照订立合同时签订地市场价格确定E.按照订立合同时履行地市场价格确定【答案】ABC14、下列关于设备工程监理服务合同中委托人的叙述，正确的有()。A.设备工程项目由原有企业投资的，原有企业是委托人B.设备工程项目由多方投资的，其投资实体是委托人C.设备工程项目由政府单一投资的，其设立的公司是委托人D.委托人只负责项目筹资、项目建设E.设备工程项目由多方投资的，投资方设立的无限责任公司是委托人【答案】ABC15、在设备工程设计合同中，未经设计人同意，委托人对设计人提交的设计资料及文件不得()。A.修改B.复制C.借阅D.向第三方转让E.用于本合同以外的项目【答案】ABD16、设备采购合同当中，买方因卖方未按合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有()。A.有具体的诉讼请求B.有事实和理由C.有充分的证据D.没有超过诉讼时效期间E.属于受诉法院管辖【答案】AB17、设备工程合同谈判之前，设备监理工程师应协助业主做好的准备工作有()。A.组建谈判小组B.收集信息、制定谈判计划C.安排谈判的议程D.培训谈判成员E.制定合同实施计划【答案】ABCD18、在买卖合同中，双方当事人就标的物的交付地点没有约定的，其交付地的确定规则是()。A.由当事人补充协议B.不能达成协议的，按合同有关条款或交易习惯C.标的物需要运输的，以第一承运人承运地为交付地D.标的物不需要运输，当事人不知道标的物所在地的，以出卖人订立合同时的营业地为交付地E.标的物不需要运输，当事人于合同订立时都知道标的物所在地的，以标的物所在地为交付地【答案】ABD19、下列行政机关的行政行为中，相关当事人可以提起行政诉讼的情形有()。A.吊销施工企业的营业执照B.查封施工现场的施工起重机械C.对建筑安全监督管理机构的工作人员予以处分D.工程建设标准批准部门修改《工程建设标准强制性条文》E.建设行政主管部门对调解成功的建设合同争议，拟定调解协议【答案】AB20、设备工程合同履行中，承包商提交工程师审核的承包商文件包括()。A.操作和维修手册B.合同规定的竣工文件C.质量管理内审文件D.指定分包商的资质文件E.业主要求中规定的技术文件【答案】AB21、下列关于仲裁协议的说法，错误的有()。A.仲裁协议必须是书面形式B.当事人在纠纷发生前达成的仲裁协议才是有效的C.当事人达成仲裁协议后，一方向人民法院提起诉讼的，人民法院仍可受理D.合同被解除后，合同中关于解决纠纷的仲裁条款随之无效E.仲裁没有法定管辖的规定，当事人协议选择仲裁委员会时不受地点限制【答案】BCD22、下列行政机关的行政行为中，相关当事人可以提起行政诉讼的情形有()。A.吊销施工企业的营业执照B.查封施工现场的施工起重机械C.对建筑安全监督管理机构的工作人员予以处分D.工程建设标准批准部门修改《工程建设标准强制性条文》E.建设行政主管部门对调解成功的建设合同争议，拟定调解协议【答案】AB23、如果工程师发出了暂停指示，承包商在遵守该指示或在复工时招致了费用损失和工期延误，承包商无权获得补偿的情形有()。A.由于承包商提供的设计存在缺陷造成的暂停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暂停C.由于承包商提供的设备存在缺陷造成的暂停D.承包商未能在工程暂停时，按合同规定提供相应的安全保护措施E.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序【答案】ABCD24、某施工单位因施工需要，向社会公开招聘工程管理人员和技术工人，在对新录用的人员进行安全生产教育和培训时，按照《安全生产法》的规定，培训的内容应当包括()。A.安全生产知识B.安全生产管理能力C.安全操作规程D.安全生产规章制度E.安全操作技能【答案】ACD25、招标文件的作用表现在()。A.是广泛吸引投标人参与竞争的文件B.是一种有限竞争的招标方式C.是投标人准备投标文件和参加投标的依据D.是招标投标活动当事人的行为准则和评标的重要依据E.是招标人和投标人订立合同的基础【答案】CD26、在我国，判断产品缺陷的标准有()。A.有无产品合格证