监理工程师之水利工程目标控制题库检测提分A卷带答案

监理工程师之水利工程目标控制题库检测提分A卷带答案

单选题（共100题）1、对于混凝土的蜂窝、麻面多发质量事故属于质量事故的何种性质（）。A.复杂性B.严重性C.多发性D.可变性【答案】C2、某水利工程包工包料合同金额为3000万元，暂列金额为500万，则预付款金额最低为（）万元。A.250B.750C.500D.1000【答案】A3、对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检验，看其有无质量问题的材料质量检验方法为（）。A.书面检验B.无损检验C.外观检验D.理化检验【答案】C4、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（）均应填报。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】A5、堤防工程中，老堤加培按工程量（）划分为一个单元工程。A.100～500mB.200～500mC.200～500m3D.500～2000m3【答案】D6、建设监理三大控制目标是（）。A.范围、费用、进度B.质量、进度、投资C.安全、进度、质量D.范围、投资、质量【答案】B7、水利工程缺陷责任期从（）起，一般不少于1年。A.单位工程完工B.合同工程完工C.合同工程完工验收之日D.工程竣工【答案】C8、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D9、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A10、枢纽工程中，一般以（）划分为一个单位工程。A.每座独立的建筑物B.每个招标标段C.每个独立的工程结构D.每一组能独立发挥某种功能的结构【答案】A11、新设项目法人项目资本金通常以（）的方式投入。A.注册资本B.资本公积C.公司现金D.增资扩股【答案】A12、在危险源评价的方法中，作业条件危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D13、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A14、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A15、施工阶段投资控制的起点是（）。A.备用资金使用计划B.资金使用计划C.施工预算D.工程总造价【答案】B16、下列各项中，属于枢纽工程机电设备及安装工程的是（）。A.泵站设备及安装工程B.水闸设备及安装工程C.供变电设备及安装工程D.发电设备及安装工程【答案】D17、水工隧洞混凝士衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，回填灌浆应在衬砌混凝土达到（）设计强度后进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束7d后进行。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B18、下列方法中不属于索赔计算方法的是（）A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法【答案】D19、工程在正式施工前进行的质量检验属于（）质量检验。A.预先B.交接C.设备确认D.完工验收【答案】A20、承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。A.7B.14C.21D.28【答案】D21、工程项目划分应由（）组织进行。A.项目法人B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A22、下列关于一次抽样方案的步骤中，正确的是（）。A.从批中抽取n组产品B.对样品逐个进行检验C.若d≤c，拒绝该批D.若d＞c，接受该批【答案】B23、细骨料的质量要求中，其细度模数，应在（）范围内。A.1.4～2.0B.1.4～3.0C.2.4～4.0D.2.4～3.0【答案】D24、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B25、工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。这体现了质量具有（）。A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】C26、施工质量保证工作是（）的行为。A.发包人B.承包人C.监理人D.政府部门【答案】B27、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（）。A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】D28、根据《水利工程施工监理规范》（SL288）下列情形中，监理机构可以签发暂停施工指示，并抄送发包人的是（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量和安全的暂停施工C.承包人未经许可进行主体工程施工时，改正这一行为需要的局部停工D.承包人发生了合同约定的违约行为，且未按照监理机构指示纠正其行为【答案】C29、材料强度测定值分别为21.0、23.4、19.2、19.06、20.4、21.6（单位：MPa），则该材料的中位数为（）。A.19.4MPaB.20.2MPaC.20.7MPaD.20.9MPa【答案】C30、监理机构有权要求更换承包人提供的不合格材料或工程设备，要求承包人立即进行更换，监理机构更换后再次检查和检验，由此增加的费用和工期延误由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货方【答案】B31、施工中应将骨料粒径分成下列几种级配，其中三级配不包括粒径为（）的骨料。A.5～20mmB.20～40mmC.40～80mmD.80～150mm【答案】D32、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】D33、监理机构按照合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理，称之为（）。A.跟踪检验B.旁站检查C.巡视检验D.见证检验【答案】B34、质量检验要有适宜的检验条件，其中属于监理单位保证检验质量的技术条件的是（）。A.作业面B.保证安全的手段C.试验室D.防震措施【答案】D35、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的（）天内预付工程款。A.7B.10C.14D.28【答案】A36、PPP模式下，（）负责融资、建设及经营。A.政府部门B.金融机构C.中标单位D.特殊目的公司【答案】D37、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求，每一工程所用水泥品种以（）种为宜。A.1～3B.1～2C.2～3D.1～4【答案】B38、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C39、通过制定质量方针和质量目标，以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进，实现这些质量目标的过程是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B40、某项目年设计生产能力8万台，年固定成本1000万元，预计产品单台售价500元，单台产品可变成本275元，单台产品销售中税金及附加为销售单价的5%，则项目盈亏平衡点产量为（）万台。A.4.44B.5.00C.6.40D.6.74【答案】B41、隐蔽工程施工过程质量控制中，当承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，经验证质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.勘察单位B.承包人C.发包人D.监理单位【答案】B42、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.14B.28C.30D.42【答案】D43、分类分项工程工程量清单计价的要求中，对工程量清单中没有标价的项目做法正确的是（）。A.不予支付任何款项B.按变更支付款项C.按协商支付款项D.按政府指导支付款项【答案】A44、在单元工程质量评定时，若第一次被评为不合格，除非全部重新返工，否则只能评为（）。A.不合格B.基本合格C.基本优良D.合格【答案】D45、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。A.工作B.过程C.技术D.……【答案】A46、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B47、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C48、对于发包人提供的材料和工程设备，发包人应在材料和工程设备到货（）天前通知承包人。A.7B.10C.15D.20【答案】A49、工程项目划分表由（）组织编制并报质量监督机构确定。A.项目法人B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A50、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低【答案】C51、监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（）。A.合同开工日期B.合同完工日期C.竣工结算日期D.进度款结算日期【答案】A52、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解.确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D53、作为质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任，是指的（）。A.质量义务B.质量权利C.质量担保D.质量保证【答案】D54、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A55、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】D56、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D57、下列索赔中，应由发包人承担的是（）。A.承包人违约造成工程暂停而产生的费用和工期延误B.不可抗力的自然因素导致的工程暂停施工而产生的费用C.承包人为合理施工和安全保障所必需的暂停时工而产生的工期延误D.承包人擅自暂停施工而产生的费用和工期延误【答案】B58、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。A.工程开工通知B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工申请表【答案】A59、监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】A60、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（）。A.联合体协议书B.施工组织设计C.已标价工程量清单D.资格审查资料【答案】C61、下列各项中，不属于施工用电价格组成内容的是（）。A.基本电价B.电能损耗摊销费C.供电设施购置费D.供电设施维修摊销费【答案】C62、下列关于碾压工艺试验说法正确的是（）。A.碾压试验时，每碾压两遍测量对应点的沉降量B.碾压试验采用挖坑灌水法进行检查C.取样部位应在压实层上部1/3范围内取样D.每个试验小块取样数量为2个【答案】A63、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】B64、下列不属于工程质量检验活动内容的是（）。A.测试B.评价C.比较D.备案【答案】D65、下列选项中，不属于工程形成各阶段对质量的影响的是（）。A.项目评价阶段B.项目可行性研究C.设计阶段D.施工阶段【答案】A66、水利工程缺陷责任期从（）起，一般不少于1年。A.单位工程完工B.合同工程完工C.合同工程完工验收之日D.工程竣工【答案】C67、在施工进度计划审批中，应仔细分析进度计划与（）的协调性。A.质量控制B.资源计划C.合同工期D.施工方案【答案】B68、某一建设工程拟采购一部进口设备，该设备按人民币计算的离岸价为2200万元，国外运费200万元，国外运输保险费8万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2200B.2400C.2408D.2416【答案】C69、在水利工程建设中，（）对参建各方具有监督的职能。A.项目发包人B.监理人C.政府质量监督部门D.承包人【答案】C70、某水库工程验收工作中，属于政府验收的是（）验收。A.分部工程B.单位工程C.单项合同工程D.下闸蓄水【答案】D71、为保护生产方利益，同时保护使用方利益，预先限制生产方风险a的大小而制定的抽样方案是（）。A.标准型抽样方案B.挑选型抽样方案C.调整型抽样方案D.比例型抽样方案【答案】A72、承包人应在接到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A.5B.14C.28D.30【答案】C73、监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的监督与检查，是指的（）。A.旁站B.见证取样C.平行检验D.巡视【答案】D74、工程建设进入水库下闸蓄水时，应当组织进行（）A.专项验收B.阶段验收C.竣工验收D.分部工程验收【答案】B75、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B76、合同项目开工申请表的填写单位是（）。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】B77、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样【答案】A78、在质量管理中，施工单位的施工组织设计由监理单位相关人员应在约定时间内，组织（）进行审查。A.项目法人B.施工单位负责人C.总监理工程师D.监理工程师【答案】D79、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C80、工程进度曲线（S形曲线）以横座标表示时间，纵坐标表示（）。A.累计完成任务量B.单位时间内完成任务量C.累计未完成任务量D.单位时间内完成任务量百分比【答案】A81、水利工程施工中不属于工期延误时间计算依据的是（）。A.双方来往函件B.合同进度计划C.监理大纲D.监理日志【答案】C82、混凝土工程中，发包人需要支付的是（）。A.混凝土预制构件模板所需费用B.施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用C.不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用D.混凝土温度控制措施费【答案】C83、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），承包人采用新技术、新工艺时，应由发包人组织（）及有关专家对现场工艺试验成果进行评审认定。A.监理单位B.设计单位C.质量监督部门D.施工单位【答案】B84、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。A.工程开工通知B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工申请表【答案】A85、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B86、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】D87、工程验收是评价工程质量是否满足要求的（）环节。A.基础B.关键C.重要D.评价【答案】C88、产生投资偏差的原因中，属于施工原因的是（）。A.组织管理不当B.设计标淮变化C.赶进度D.法规变化【答案】C89、对于分解对象描述正确的是（）。A.对于高层次的分解对象可粗略分解B.逐级往下，层次越低，宜分解越粗C.一般对持续时间和资源容易估算准确的简单工作内容，分解应细致D.对于高层次的分解对象，只需考虑分解后工作的持续时间的准确性【答案】A90、资金等值变换中，指资金发生在某一特定时间序列终点时的价值的是（）。A.限值B.利率C.终值D.等额年金【答案】C91、水利竣工验收时，监理单位以（）身份在竣工验收鉴定书上签字。A.验收单位B.被验收单位C.监督单位D.委派单位【答案】B92、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C93、关于水利工程质量缺陷的说法，不正确的是（）。A.质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题B.质量缺陷实行备案制度C.工程质量有缺陷，不可评定合格D.质量缺陷备案表由监理单位组织编写【答案】C94、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C95、某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）。A.331.01B.330.75C.315.25D.315.00【答案】C96、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年贷款利率为6％，建设期间只计息、不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。A.204.11B.243.60C.345.00D.355.91【答案】A97、水利工程施工中，施工单位是否按照（）实施，将直接影响到工程产品的质量。A.质量标准B.进度计划C.预算指标D.安全规章制度【答案】A98、工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）。A.工作自由时差B.工作总时差C.工作原计划时长D.工作工期【答案】B99、水利工程中，水泥的采购及保管费率为（）。A.1%B.2%C.3%D.2.75%【答案】C100、根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，（）应负责在现场工程设备的接收工作。A.发包人B.监理人C.承包人D.检测机构【答案】C多选题（共40题）1、固定资产折旧一般采用直线法，包括（）。A.年限平均法B.双倍余额递减法C.年数总和法D.工作量法E.年金法【答案】AD2、法律解释可以分为立法解释、司法解释和学理解释，不同的法律解释其效力也不相同。根据我国《立法法》的规定,下列哪一或哪些情况属于全国人大常委会法律解释的权限范围？（）A.法律的规定需要进一步明确具体含义的B.法律规定业已修正需要重新定义其相关内容的C.法律制定后出现新的情况，需要明确适用法律依据的D.法律之间发生冲突，需要裁决其效力优先性的【答案】AC3、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.外观尺寸B.规格C.品种D.产品标志E.工艺性能【答案】ABCD4、工程单价中基本直接费包括（）。A.人工费B.材料费C.机械使用费D.管理费E.现场经费【答案】ABC5、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC6、全面质量管理的基本观点中，用户至上的观点，包括（）。A.使用工程的单位和个人B.监理人是用户C.质量监督机构是用户D.设计单位也是用户E.下道工序是上道工序的用户【答案】A7、下列关于发包人施工缺陷索赔的说法中，正确的有（）。A.承包人施工质量不符合施工技术条款的规定，发包人有权向承包人追究责任B.承包人使用的设备和材料不符合合同规定，发包人有权要求补偿经济损失C.承包人在规定的期限内仍未完成修补缺陷工作，发包人有权雇佣他人来完成工作D.承包人在规定的期限内仍未完成修补缺陷工作，发包人雇佣他人产生的费用由发包人承担E.承包人在保修期满以前未完成应进行修补的工程，发包人有权向承包人追究责任【答案】ABC8、设备调平找正主要是使设备通过校正调整达到相关规范所规定的质量标准，其步骤包括（）。A.设备的初正B.设备的找正C.设备的初平D.设备的精平E.设备的终平【答案】BCD9、下列各项中，属于施工机械台时费中的一类费用的有（）。A.折旧费B.大修理费C.经常性修理费D.燃料消耗量E.动力消耗量【答案】ABC10、谭某因贪污案被判有期徒刑10年，执行刑罚3年后，符合减刑条件，对谭某的减刑，下列说法正确的是：A.对谭某的减刑应当由犯罪地的中级法院裁定B.应当采用合议庭进行审理，并且可以实行人民陪审C.法院可以在就谭某是否符合减刑条件进行调查核实或听取有关方面意见，并提讯谭某的基础上，书面审理此案D.法院对谭某减刑的裁定可以通过互联网依法向社会公布，以接受社会监督【答案】B11、下列关于缺陷责任期监理机构工作任务的说法中，正确的有（）。A.监理机构应监督承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目B.监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复C.监理机构可以指定其他单位进行施工质量缺陷的修复工作D.监理机构在缺陷责任期应保持项目施工阶段的人员和设施规模E.监理机构在缺陷责任期应按合同约定办理付款签证【答案】AB12、按控制主体的不同，属于建设工程质量控制的有（）。A.项目负责人的质量控制B.政府的工程质量控制C.发包人的质量控制D.监理单位的质量控制E.勘测设计单位的质量控制【答案】BCD13、水利工程质量评定中的中间产品包括（）。A.石料B.混凝土预制件C.机电产品D.金属结构产品E.砂石骨料【答案】AB14、下列情形中，法官违反纪律责任可以适用开除处分的是哪一或哪些选项？（）A.殷法官利用职务之便经常为所承办案件的当事人推荐律师，从中谋取利益并造成极其恶劣的影响B.吕法官在工作中经常接受当事人给的财物,还要求当事人报销应当由自己支付的费用,情节十分严重C.杨法官在审理案件过程中经常篡改、伪造和故意损毁庭审笔录,情节十分严重D.刘法官在向合议庭报告案情时故意隐瞒主要证据、重要情节并提供虚假材料【答案】ABC15、下列内容中，按重量计量的有（）。A.钢结构B.帷幕灌浆C.回填灌浆D.启闭机安装工程E.钢筋【答案】AB16、在侦查一起重大故意毁坏财物案件中，公安机关组织了辨认，下列哪一说法符合刑事诉讼法的规定：A.辨认人既可以是证人、被害人，也可以是犯罪嫌疑人B.对犯罪场所照片的辨认不得少于5张C.对辨认对象的辨认，应当录音录像，辨认人不愿公开进行的，应当为其保守秘密D.公安机关组织辨认要经公安机关负责人审查决定【答案】A17、影响施工阶段质量的因素有（）等方面。A.人B.材料C.机械D.法规E.环境【答案】ABC18、关于工程量计量的说法，错误的有（）A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的14天内进行复核B.发包人认为有必要时，可通知承包人、监理人共同进行联合测量、计量C.结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量D.承包人未按监理人要求参加复核的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量E.承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批【答案】AB19、由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，主要履行的职责包括（）。A.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规等B.制定项目安全生产总体目标及年度目标安全生产目标管理计划C.组织制定项目安全生产管理制度D.组织编制安全考核制度E.协调解决项目安全生产工作中的重大问题【答案】ABC20、工程网络计划的关键路线是指（）。A.长度最长的路线B.全部由关键工作组成的路线C.时标网络计划中没有波形线的路线D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的路线E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线【答案】ABC21、按制定原理抽样方案可分为（）方案。A.标准型B.挑选型C.简化型D.调整型E.计算型【答案】ABD22、提高产品价值的途径有（）。A.功能不变，成本降低B.功能提高，成本不变C.功能小提高，成本大提高D.功能大提高，成本小增加E.功能提高，成本降低【答案】ABD23、我国宪法规定的公民的人身自由权包括哪些？（）A.公民的人身自由不受侵犯B.公民的人格尊严不受侵犯C.公民的住宅不受侵犯D.公民的通信自由和通信秘密受法律保护【答案】ABCD24、关于工程网络计划工期优化的说法，正确的有（）A.应压缩非关键线路上自由时差大的工作B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应考虑压缩关键线路上有充足备用资源的工作D.应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象E.应改变各项工作的逻辑关系【答案】CD25、根据1967年《外空条约》和1972年《责任公约》的规定，下列说法正确的是哪项？（）A.发射国如发射失败则对其发射的空间实体对地面造成的损害不承担绝对责任B.发射国对其发射的空间实体对发射国国民造成的损害，也适用该责任公约C.发射国对其发射的空间实体在地球表面之外的地方对另一国或第三国的空间实体的损害，由发生过失的实体发射国单独或共同承担损害赔偿的过失责任D.发射国对本国非政府部门发射的实体造成的损害不应承担任何责任【答案】C26、国家规定，在中华人民共和国境内从事（）等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。A.新建B.拆迁C.加固D.扩建E.改建【答案】AD27、下列说法不正确的是哪一或哪些选项？（）A.中国人民政治协商会议是中国爱国统一战线的组织形式，它是有着广泛代表性的国家机关B.国家的重要方针政策及重要部署；政府工作报告；国家财政预箅，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项；国家法律的重要法律草案；中共中央提出的国家领导人人选；国防上的重要方针政策；关于祖国统一的重要方针政策；群众生活的重大问题等都属于政治协商的内容C.政协全国委员会同地方委员会的关系，是指导与被指导的关系D.政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、各社会团体和各族各界人士参政议政【答案】AB28、我国《选举法》以专章规定了对代表的监督、A.罢免直接选举产生的代表须经原选区过半数妁选民通过B.罢免直接选举产生