监理工程师之水利工程目标控制考试题库收藏

监理工程师之水利工程目标控制考试题库收藏

单选题（共100题）1、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。A.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】D2、编制水利工程后评价报告的单位是（）。A.水利部B.评价机构C.监理人D.项目法人【答案】B3、在危险源评价的方法中，作业条件危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D4、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B5、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m，计划单价是12元/m；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m，实际单价为15元/m。则该工程的进度偏差（）。A.0.6万元B.－0.6万元C.－0.48万元D.0.48万元【答案】C6、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的（）天内预付工程款。A.7B.10C.14D.28【答案】A7、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B8、以工序质量作为研究对象、定期随机抽样检验而获得的质量数据称（）。A.验收性数据B.实施性数据C.控制性数据D.检测性数据【答案】C9、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C10、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.招标人应填写工程量清单报价表的内容B.投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容C.其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主填写D.投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写【答案】B11、发包人违约承包人按合同的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21【答案】C12、通过制定质量方针和质量目标，以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进，实现这些质量目标的过程是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B13、混凝土工程中每一仓号为一个（）。A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】A14、在对某进度计划进行检查时，发现工作A尚需作业天数为6天；已知工作A距计划最迟完成时间尚有5天，工作A的总时差为0，则工作A（）A.可提前1天完成B.进度正常C.会影响总工期1天D.不确定会不会影响总工期【答案】C15、以下不属于设计技术交底会议应着重解决的是（）。A.发包人在施工过程中应注意的问题B.主管部门对本工程的要求C.分析地形的影响D.设计单位对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明【答案】A16、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（）。A.时间性B.适应性C.可信性D.经济性【答案】A17、重大风险由（）监督检查。A.主管部门B.项目法人C.监理单位D.施工单位【答案】A18、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时段内的监理人服务费用，由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同【答案】A19、根据工程的形成过程，考虑设计布局、施工布置等因素，将水利水电工程依次划分为（）A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单位工程、分部工程和单元工程【答案】D20、下列各项中，不属于效益比选法的是（）。A.净现值比较法B.净年值比较法C.费用现值比较法D.差额投资内部收益率比较法【答案】C21、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】A22、编制水利工程后评价报告的单位是（）。A.水利部B.评价机构C.监理人D.项目法人【答案】B23、水利工程缺陷责任期从（）起，一般不少于1年。A.单位工程完工B.合同工程完工C.合同工程完工验收之日D.工程竣工【答案】C24、由发包人采购的工程设备运至现场并验收合格后，应由（）负责保管。A.发包人B.监理机构C.供货方D.承包人【答案】D25、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A26、以下不属于引发质量事故直接原因的是（）。A.施工管理混乱B.人的行为不规范C.材料的不符合规定状态D.机械的不符合规定状态【答案】A27、下列关于永久工程的计量的描述中，错误的是()。A.永久工程的计量中包括工程变更的计量B.永久工程的计量包括中间计量和完工计量C.永久工程的计量采用中间计量方式对承包人进行阶段付款D.永久工程的计量中，大量的工作是完工计量【答案】D28、承包人更换项目经理应事先征得项目法人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.10C.14D.30【答案】C29、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B30、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指()。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C31、全面质量管理的基本核心是（）。A.使用价值工程技术B.提高人的素质C.用户至上D.明确领导责任【答案】B32、发包人应在监理人出具完工付款证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。发包人若不按期支付，应按合同的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B33、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C34、双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.10【答案】D35、某建设项目，建设期为3年，向银行贷款2000万元，第一年贷款400万元，第二年贷款1000万元，第三年贷款600万元，年利率为10%，则建设期的贷款利息为（）万元。A.293.2B.340C.393.2D.442【答案】A36、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B37、下列不属于最高投标限价编制依据的是（）。A.国家或省级.行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法B.设计文件及批复等相关资料C.施工现场情况以及特定的施工方案D.工程造价管理机构发布的工程造价信息【答案】C38、工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）。A.工作自由时差B.工作总时差C.工作原计划时长D.工作工期【答案】B39、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于自然环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B40、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C41、承包人未通知监理机构到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理机构有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.承包人B.分包人C.发包人D.监理人【答案】A42、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定，下列关于工程进度付款修正的说法中，正确的是（）。A.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，发包人有权予以修正B.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现重复项的，监理人无需修正C.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，承包人也有权提出修正申请D.经双方复核同意的修正，应在下次进度付款中支付或扣除【答案】C43、下列关于质量管理说法正确的是（）。A.质量管理包括制定质量方针和质量目标B.实施质量管理依靠质量控制体系C.质量控制和质量保证是没有联系的D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A44、设计交底会议由（）主持。A.发包人B.质量监督单位C.设计单位D.承包人【答案】A45、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B46、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B47、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A48、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B49、混凝土在现场应测定其坍落度，但对于当坍落度大于（）mm的混凝土，还应测量其坍落扩展度。A.100B.220C.250D.300【答案】B50、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C51、计数型抽样检验中，衡量一批产品质量水平的重要指标是（）。A.拒收下界B.拒收概率C.批不合格百分率D.接受上界【答案】C52、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL233—2008），项目法人应在开工报告批准后（）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关备案。A.30B.40C.50D.60【答案】D53、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.相邻两项工作之间的时距之和最大B.相邻两项工作之间时间间隔全部为0C.工作的持续时间总和最大D.相邻两项工作之间的时距全部为0【答案】B54、某隧洞工程长3500m，在项目划分时，500m为一个分部工程。施工过程中，该隧洞工程实际为3575m，在质量评定时，最后还余有75m，应该（）。A.单独划成一个分部工程B.归到上一个分部工程C.归到下一个分部工程D.不再作划分【答案】B55、施工开工前发包人的准备工作内容是（）。A.承包人组织机构的检查B.测量基准点移交C.施工机具设备的检查D.征地移民【答案】B56、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A57、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C58、下列各项中，属于不确定性分析的是（）。A.价值分析B.盈亏平衡分析C.风险分析D.概率树【答案】B59、以工程产品的最终质量为研究对象，分析．判断其质量是否达到技术标准或用户的要求，而采用随机抽样检验而获取的质量数据指的是（）。A.控制性数据B.验收性数据C.计量值数据D.计数值数据【答案】B60、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B61、新设项目法人项目资本金通常以（）的方式投入。A.注册资本B.资本公积C.公司现金D.增资扩股【答案】A62、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D63、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解.确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D64、对于不可抗力后果承担描述，不正确的是（）。A.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担B.施工设备的损坏由承包人承担C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡D.工期延误损失由发包人承担【答案】D65、缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】C66、对可获得较准确的实物工程量及资源投入量的工作进行估算时，工作待续时间的估算以（）为基础。A.以往工程经验B.设计概算C.定额预算D.定额估算【答案】D67、以下不是按统计抽样检验的目的划分的是（）。A.预防性抽样检验B.计数抽样检验C.验收性抽样检验D.监督抽样检验【答案】B68、以下关于有负荷调试必须具备条件的说法，错误的是（）。A.无负荷调试中发现的各类质量问题部分已解决完毕B.工程的全部辅助生产系统满足调试需要并畅通无阻C.生产操作人员配备齐全，辅助材料准备妥当D.对生产的处理量、产量、产品品种及其质量等是否达到设计要求，进行全面检验和评价【答案】A69、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A70、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款，监理人出具进度付款证书（）。A.应视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B.应视为接受了承包人完成的该部分工作C.应视为监理人已批准承包人完成的该部分工作D.不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作【答案】D71、工程质量不是朝夕之间形成的，这体现了工程项目具有（）特点。A.时效性B.不可复制C.周期长D.与环境协调【答案】C72、下列选项中，用来描述数据变异程度的特征值是（）A.极差B.方差C.均值D.离散系数【答案】C73、对现场工艺试验质量控制时，当出现必要情况，（）组织相关单位及有关专家共同观察工艺试验过程并研究确定工艺参数。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】B74、水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分（）级设置。A.2B.3C.4D.5【答案】B75、价值工程活动的核心是对产品进行（）分析。A.多方案B.成本C.功能D.不确定性【答案】C76、盈亏平衡点越小，表示项目抗风险能力（）。A.越弱B.越强C.极弱D.一般【答案】B77、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B78、设计文件未明确的，非经营性项目投资额为3200万元的属于（）。A.大中型项目B.大型项目C.中型项目D.小型项目【答案】A79、下列关于水利工程的铁路工程概算的说法中，错误的是（）。A.其投资按设计提供的里程乘以工程所在地的造价指标估算B.其投资按设计提供的特征性工程量乘以工程所在地的造价指标估算C.根据设计提供的三级项目工程量，进行单价分析作出概算D.可以按经审核的委托单位专项概算数列入【答案】B80、财务内部收益率是指项目在（）内，财务净现值等于零时的折现率。A.整个计算期B.运行期C.寿命期D.建设期【答案】A81、下列材料检查方法中属于无损检验方法的是（）。A.材料质量保证资料B.材料化学成分试验C.材料的表面探伤试验D.材料外观检查【答案】C82、下列选项中，不属于概算审查方法的是（）。A.对比分析法B.联合会审法C.查询核实法D.专家评价法【答案】D83、根据《水利工程施工监理规范》（SL288）下列情形中，监理机构可以签发暂停施工指示，并抄送发包人的是（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量和安全的暂停施工C.承包人未经许可进行主体工程施工时，改正这一行为需要的局部停工D.承包人发生了合同约定的违约行为，且未按照监理机构指示纠正其行为【答案】C84、在施工过程中，对承包人已完成的工程量的测量和计算，称为（）。A.工程计量B.工程统计C.工程算量D.工程量【答案】A85、对于数量大或检验费用高，特别是需进行破坏性和损伤性检验的材料质量鉴定一般选用的方法是（）。A.不检验B.抽样检验C.全数检验D.放松检验【答案】B86、下列不属于枢纽工程类型的是（）。A.堤防B.水库C.拦河闸D.泵站【答案】A87、工程项目划分表由（）组织编制并报质量监督机构确定。A.项目法人B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A88、人们对建设项目质量重要性的高度概括，是指的（）。A.以人为核心B.百年大计，质量第一C.坚持预防为主D.科学、公平、守法【答案】B89、袋装水泥应在库房内贮放，库房地面应有防潮措施。库内应保持干燥，防止雨露侵入，袋装水泥的出厂日期不应超过（）个月，散装水泥不应超过（）个月，快硬水泥不应超过（）个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。A.3，6，1B.6，3，3C.3，1，6D.6，1，3【答案】A90、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算【答案】C91、下列选项中，应由水利部主持竣工验收的水利工程的是（）A.国家重点水利工程建设项目B.流域管理机构负责初步设计审批的中央项目C.国家确定的流域重大骨干工程建设项目D.地方负责初步设计审批的项目【答案】C92、合同工程完工证书颁发后（）天内。发包人将质量保证金总额的（）支付给承包人。A.7，80%B.7，50%C.14，50%D.14，80%【答案】C93、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）A.枢纽工程B.除险加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】B94、水利工程中除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过（）后开始计算。A.投入使用验收B.阶段验收C.合同工程完工验收D.竣工验收【答案】C95、某工程某月实际完成工程价款100万元，价格调整用调值公式。调值公式中的固定系数为0.2。本月参加调价的因素除人工费的价格指数上升了20%外，其他都未发生变化，人工费占合同调值部分的50%，不计其他，本月实际应结算的工程款为（）万元。A.108B.114C.106D.104【答案】A96、在混凝土大坝施工中，裂缝的出现常会重复发生，此现象属于工程质量事故特点的（）。A.复杂性B.可变性C.多发性D.严重性【答案】C97、对已建工程具有重大分歧时，由（）委托第三方具有相应资质等级的检测单位进行检测，检测数量视需要确定，检测费用由责任方承担。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.质量监督机构【答案】C98、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（）混凝土试块抗压强度值。A.14dB.28dC.24dD.7d【答案】B99、岩石地基开挖,要求开挖面无明显爆破裂限，声波降低事小于（）或符合设计要求。A.12%B.15%C.17%D.10%【答案】D100、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A多选题（共40题）1、下列关于闸门安装说法正确的是（）A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算C.启闭机以台为单位进行计量D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中E.门楣二次埋件、附件安装、涂装、调试校正等工作所需费用包含在门楣安装费用中【答案】ACD2、下列哪些选项为法律的时间效力的体现？（）A.我国《刑法》第452条规定、“本法自1997年10月1日起施行”B.我国《民法通则》第135条规定、“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外”C.我国《著作权法》第59条第1款规定、“本法规定的著作权人和出版者、表演者、录音录像制作者、广播电台、电视台的权利，在本法施行之日尚未超过本法规定的保护期的，依照本法予以保护”D.我国《刑法》第H条规定、“中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的,适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任,但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法”【答案】ACD3、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于1mC.拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜，平碾为2km/hE.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实【答案】CD4、工程验收的意义包括（）。A.检查已完工程在设计.施工.设备制造安装等方面的质量B.检查工程投资控制和资金落实情况C.检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件D.总結工程建设中的经验教训，并对工程做出评价E.及时移交工程，尽早发挥投资效益【答案】ACD5、全面质量管理的基本观点有（）。A.质量第一B.重视统计量工作C.用户至上D.预防为主E.用数据说话【答案】ACD6、按控制主体的不同，属于建设工程质量控制的有（）。A.项目负责人的质量控制B.政府的工程质量控制C.发包人的质量控制D.监理单位的质量控制E.勘测设计单位的质量控制【答案】BCD7、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。A.社会影响评价B.环境影响评价C.财务评价D.运行管理评价E.建设实施评价【答案】D8、关于法的要素，下列表述正确的是哪些选项？（）A.德沃金认为，法就是“依照一批在司法和行政过程中使用的权威性律令来实施的高度专门形式的社会控制”B.庞德提出“律令一技术一理想”模式论C.哈特所代表的新分析法学派提出规则模式论D.奥斯汀认为法是由规则、政策和原则构成的【答案】BC9、一个好的抽样检验方案，应该具备（）。A.当质量较好时，应该以高概率接受B.当质量较好时，以高概率拒收C.当质量较差时，以高概率拒收D.当质量较差时，以高概率接受E.尽量以高概率接受【答案】AC10、承包单位可以向建设单位索赔的材料费包括（）A.索赔事项材料的实际用量超过计划用量产生的材料费用B.客观原因导致的材料大幅度涨价增加的费用C.非承包人原因造成的工期延误导致材料涨价以及超期储存产生的费用D.因管理不当导致的仓库被盗而损失的材料费用E.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用【答案】ABC11、关于监理机构组织或参加工程验收的主要职责的说法，正确的有（）A.受发包人委托主持分部工程验收B.主持单位工程验收、水电站（泵站）中间机组启动验收C.参加阶段验收D.解答验收委员会提出的问题E.监督承包人按照分部工程验收鉴定书中提出的遗留问题处理意见完成处理工作【答案】ACD12、下列关于变更项目结算的说法中，正确的是（）。A.过程中的临时单价可以作为结算单价的B.工程变更项目的结算与工程量清单项目的结算类似C.变更项目的单价必须经合同双方签字认可后才可以进入结算D.主要变更项目的结算必须附支持性材料E.对变更项目的结算文件可单独裝订成册【答案】BC13、关于事故隐患控制，要对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，需确保（）。A.不合格设施不使用，，B.不合格过程不通过C.不安全行为不放过D.责任人员未处理不放过E.整改措施未落实不放过【答案】ABC14、根据《公证员执业管理办法》的规定，符合条件的人担任公证员要经过下列哪些程序？（）A.要由符合条件的本人提出申请,经需要选配公证员的公证机构推荐，由所在地司法行政机关出具审查意见，逐级报请省、自治区、直辖市司法行政机关审核B.省、自治区、直辖市司法行政机关应当自收到报审材料之日起20日内完成审核C.对符合规定条件和公证员配备方案的，作出同意申请人担任公证员的审核意见，填制公证员任职报审表,报请司法部任命D.对不符合规定条件或者公证员配备方案的，作出不同意申请人担任公证员的决定，并书面通知申请人和所在地司法行政机关【答案】ABCD15、某县环保局根据举报，对某造纸公司进行突击检查，发现该公司违法排放有毒废水到长江中，责令停止生产，并查封了排放设施，后又作出了罚款20万的决定。该公司逾期未申请行政复议，也未提起行政诉讼，且多次拒绝履行罚款决定。对于该公司拒绝履行罚款决定的行为，某县环保局可以采取下列哪项措施：A.申请人民法院强制执行B.每日按罚款数额的5％加处罚款C.通知银行将造纸公司的存款划拨抵缴罚款D.将被查封的排放设施变卖抵缴罚款【答案】A16、对某水工建筑单位工程外观质量进行评定，下列项目中，评为三级的有（）。A.A项目合格率82%B.B项目合格率77%C.C项目合格率92%D.D项目合格率69%E.E项目合格率88%【答案】AB17、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD18、下列属于流转税的有（）。A.财产税B.消费税C.增值税D.资源税E.关税【答案】BC19、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC20、质量管理体系包括（）。A.组织确定计划B.组织确定目标C.为获得期望的结果确定过程D.为获得期望的结果确定进度E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC21、国家主权豁免是指国家的行为及其财产不受或免受他国管辖。国家主权豁免的放弃可以分为明示放弃和默示放弃两种。关于国家主权豁免的放弃，下列说法正确的是哪项？（)A.国家豁免的默示放弃包括国家作为原告在外国法院提起诉讼，出庭阐述立场等B.国家对于管辖豁免的放弃并不意味着对执行豁免的放弃C.国家在外国领土范围内从事商业行为本身就意味着豁免的放弃D.联合国大会通过的《国家及其财产管辖豁免条款草案》采纳了限制豁免主义立场，由此可见，限制豁免原则已经发展成为一项有效的国际习惯法规则【答案】B22、全数检验的适用条件为（）。A.总体的数量较少B.检测项目比较重要C.检测方法会对产品产生破坏D.质量十分不稳定的工序E.检测用时较长【答案】BD23、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标【答案】ABCD24、下列哪一个选项的表述符合西方法学中实证主义理论关于法的概念的观点？（）A.法律是主权者的命令、人民的服从及对不服从的制裁B.法律的生命不在于逻辑而在于经验C.法律是显露的道德，道德是隐藏的法律D.法律是社会的习惯和思想的结晶【答案】A25、项目法人主要负责人应履行的安全管理职责有（）。A.复核安全生产费用使用计划，监督落实安全生产措施B.参与审查重大安全技术措施C.组织健全项目安全生产责任制D.组织开展项目安全检查E.负责落实安全生产费用，监督施工单位按规定使用【答案】CD26、下列关于宪法与法律关系的说法，正确的是、（)A.两者具有共同的经济基础，其性质都主要取决于社会的物质文化条件B.两者都是由国家制定并以国家强制力保障实施的行为规范C.两者都通过规定社会关系参加者的权利义务来确认和保护社会秩序D.宪法与法律相比，缺少制裁性【答案】ABC27、在质量数据收集中，常见的抽样方法包括（）。A.简单的随机抽样B.分