监理工程师之水利工程目标控制模拟考试提分A卷带答案

监理工程师之水利工程目标控制模拟考试提分A卷带答案

单选题（共100题）1、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人【答案】A2、在水利工作全面质量控制方法PDCA中，D代表（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.处理阶段【答案】B3、（）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.安全管理部门【答案】A4、下列关于建设工程的最低保修期限的说法正确的是（）A.基础设施工程50年B.屋面防水工程2年C.电气管线5年D.供热系统，为2个采暖期【答案】D5、在质量管理中，施工单位的施工组织设计由监理单位相关人员应在约定时间内，组织（）进行审查。A.项目法人B.施工单位负责人C.总监理工程师D.监理工程师【答案】D6、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.5B.10C.20D.30【答案】D7、项目法人(建设单位)应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行()。A.质量管理B.合同管理C.进度管理D.造价管理【答案】B8、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施仅包括质量方针和质量目标C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B9、CPM是用作业的工期和逻辑关系来计算（）。A.进度日期B.关键路径C.总浮时参数D.自由浮时参数【答案】A10、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人【答案】A11、在一定程度上促使承包商关注工程成本和工期，并应用较为广泛的计价方式是（）A.成本加奖罚B.成本加固定金额酬金C.成本加固定百分比酬金D.最高限额成本加固定最大酬金【答案】A12、总承包单位对分包工程的质量承担（）。A.主体责任B.领导责任C.连带责任D.主要领导责任【答案】C13、在施工质量管理中，（）是工程质量的基础。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】C14、投资方案净现值为零的折现率是（）。A.内部收益率B.投资利润率C.净现值率D.资金成本率【答案】A15、在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。A.紧前工作B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作最早完成时间D.整个任务按期完成【答案】D16、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D17、按国家现行规定，造成直接经济损失4000万元的工程生产安全事故，应定为（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】B18、碾压混凝土施工中，各种运输机具在转运或卸料时，出口处混凝土自由落差均不宜大于（）m。A.5mB.1.5mC.3mD.10m【答案】B19、在水利勘察合同中，发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在（）中指明。A.监理大纲B.监理规划C.专用合同条款D.通用合同条款【答案】C20、工程项目划分表由（）组织编制并报质量监督机构确定。A.项目法人B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A21、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A22、在水土保持生态建设工程造价构成中，工程措施通常下设共（）级项目。A.一B.二C.三D.四【答案】C23、当实际工程量比招标工程量清单中的工程量减少15％以上时，对综合单价进行调整的方法是（）A.减少前整体部分的工程量的综合单价调低B.减少前整体部分的工程量的综合单价调高C.减少后剩余部分的工程量的综合单价调低D.减少后剩余部分的工程量的综合单价调高【答案】D24、填筑作业应按水平层次铺填，不得顺坡填筑，分段作业面的最小长度，机械作业不应小于（）m。A.30B.50C.100D.200【答案】C25、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。A.勘察B.设计C.施工D.竣工验收【答案】B26、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D27、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】D28、（）是影响工程项目质量的决定性环节A.项目决策阶段B.工程施工阶段C.工程设计阶段D.工程验收阶段【答案】C29、招标人可以自行决定是否编制（）。A.招标控制价B.招标底价C.标底D.招标限价【答案】C30、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（）。A.联合体协议书B.施工组织设计C.已标价工程量清单D.资格审查资料【答案】C31、以下关于承包人提供的材料和工程设备的质量控制的说法，错误的是（）。A.承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备承包人应对其采购的材料和工程设备负责B.承包人应按通用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理机构审批C.承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准D.对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理机构进行检验和交货验收【答案】B32、以下关于设备调平找正的说法，错误的是（）。A.设备找正找平时需要相应的基准面和测点B.一般情况下对于刚性较大的设备，测点数可较少C.对于易变形的设备，测点数应适当增多D.精平时，设备的地脚螺栓已经灌浆，其混凝土强度不应低于设计强度的90%，地脚螺栓可紧固【答案】D33、工程验收是评价工程质量是否满足要求的（）环节。A.基础B.关键C.重要D.评价【答案】C34、在进行设备安装时，如果安装大型及有振动力的设备，适合用（）A.素混凝土基础B.钢筋混凝土基础C.钢板基础D.复合基础【答案】B35、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.项目划分C.时间进度D.专业工程【答案】B36、分析要领的方法是（）。A.头脑风暴法B.专家会议法C.逻辑推理法D.独立分析法【答案】C37、监理人在收到承包人提出暂停工的书面报告（）小时内未作出回复的，视为同意发包人请求。A.12B.24C.48D.72【答案】B38、定义项目日期中，必须完成（）。A.在用关键路线算法进行进度计算时，影响采用自由浮时参数确定的关键路线B.只在无任何作业项时，才能够显示C.系统给出，不能手动定义D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间【答案】D39、单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1B.3C.5D.7【答案】A40、水利工程监理单位的负责人，对本单位的质量工作负（）。A.直接领导责任B.领导责任C.技术责任D.间接责任【答案】B41、某施工企业从银行借款100万元，期限3年，年利率8%，按年计息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.108C.124D.126【答案】B42、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A43、《工程建设标准强制性条文》基本涵盖了工程建设的各个领域，共包括（）个部分。A.12B.15C.20D.22【答案】B44、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B45、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指()。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C46、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，枢纽工程的人工预算单价标准设置（）个档次。A.二B.三C.四D.五【答案】C47、水利工程项目划分中具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物一般称为（）。A.单项工程B.单位工程C.单元（工序）工程D.分部工程【答案】B48、以下不属于设计技术交底会议应着重解决的是（）。A.发包人在施工过程中应注意的问题B.主管部门对本工程的要求C.分析地形的影响D.设计单位对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明【答案】A49、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行A.1B.2C.3D.5【答案】A50、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）疏浚段划分为一个单元工程。A.20～50mB.50～100mC.200～500mD.300～600m【答案】C51、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D52、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A53、（）是指使产品或服务达到质量要求所采取的作业技术措施和管理活动的措施。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C54、水利工程质量事故处理原则中，事故调查处理由（）按相关规定履行手续。A.监理单位B.项目法人C.施工单位D.调查单位【答案】B55、在混凝土大坝施工中，裂缝的出现常会重复发生，此现象属于工程质量事故特点的（）。A.复杂性B.可变性C.多发性D.严重性【答案】C56、下列选项中，应由水利部主持竣工验收的水利工程的是（）A.国家重点水利工程建设项目B.流域管理机构负责初步设计审批的中央项目C.国家确定的流域重大骨干工程建设项目D.地方负责初步设计审批的项目【答案】C57、合同项目开工申请表的填写单位是（）。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】B58、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。A.(P/A，i，n)B.(A/P,i,n)C.(F/A,i,n)D.(A/F,i,n)【答案】B59、在施工质量管理中，（）是工程质量的基础。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】C60、根据《水利工程工程量清单计价规范》，夹有孤石的土方开挖，大于（）m3的孤石按石方开挖计量。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.9【答案】C61、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式【答案】C62、下列属于按单位产品的质量特征分类的是（）。A.一次抽样检验B.多次抽样检验C.序贯抽样检验D.计量抽样检验【答案】D63、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。A.安装单位B.设计单位C.建设单位D.施工单位【答案】A64、工期优化是指当网络计划的计算工期超过要求工期时，首选的方法是（）。A.组织关键工作平行作业B.组织关键工作流水作业C.压缩关键工作的持续时间D.组织关键工作搭接作业【答案】C65、根据《水利水电建设工程验收规程》（S1223-2008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。A.10B.15C.20D.30【答案】C66、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.评价阶段【答案】D67、水利工程中除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过（）后开始计算。A.投入使用验收B.阶段验收C.合同工程完工验收D.竣工验收【答案】C68、参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格，评定组人数应不少于（）人。A.3B.5C.7D.10【答案】B69、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.设计深度【答案】D70、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B71、下列哪一项不属于质量保证体系的子体系组成？（）A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.设计保证子体系D.工作保证子体系【答案】C72、发生突发性工程质量事故时，事故单位要在（）小时内电话向有关单位报告。A.1B.2C.4D.8【答案】C73、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】B74、CPM是用作业的工期和逻辑关系来计算（）。A.进度日期B.关键路径C.总浮时参数D.自由浮时参数【答案】A75、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m，计划单价是12元/m；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m，实际单价为15元/m。则该工程的进度偏差（）。A.0.6万元B.－0.6万元C.－0.48万元D.0.48万元【答案】C76、承包人按批准的技术方案组织施工，实施期间如需变更，则（）。A.重新报批B.内部审核C.专家论证D.平行检验【答案】A77、（）是指使产品或服务达到质量要求所采取的作业技术措施和管理活动的措施。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C78、已知一批混凝土总体坍落度，标准偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，公差下限TL=5.4cm。则工序能力指数为（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】A79、跟踪检测是监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，其中跟踪检测费用由（）承担。A.承包人B.分包人C.发包人D.监理人【答案】A80、下列不需要采用全数检验的是（）。A.检验是破坏性的项目B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响的项目D.质量性能指标对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用的项目【答案】A81、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D82、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A83、由于承包人原因使工程未能如期开工，应如何处理（）。A.监理机构通知承包人按合同约定提交书面报告B.可以要求承包人顺延工期C.与承包人协商补救办法D.要求提交进度整改措施【答案】A84、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A85、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B86、较大质量事故由（）组织调查组进行调查。A.项目法人B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B87、资金等值变换中，指资金发生在某一特定时间序列终点时的价值的是（）。A.限值B.利率C.终值D.等额年金【答案】C88、在施工单位“三检”制度不健全或质量不高的情况下，监理单位有权拒绝（），直到“三检”工作符合要求为止。A.检查B.签证C.验收和签证D.检查、验收和签证【答案】D89、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A90、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C91、发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向有关单位写出书面报告。A.12B.24C.48D.60【答案】C92、发包人可以要求延长缺陷责任期，最长不能超过（）。A.半年B.1年C.2年D.3年【答案】C93、根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，（）应负责在现场工程设备的接收工作。A.发包人B.监理人C.承包人D.检测机构【答案】C94、建设项目经济评价包括（）和国民经济评价。A.社会可行性评价B.环境效益评价C.过程评价D.财务评价【答案】D95、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B96、质量检验的目的不含（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合规定要求或设计标准B.判定工序是否正常C.评定质量检验人员（包括操作者自我检查）的工作准确性程度D.保证施工进度的正常进行【答案】D97、PDCA的循环过程是一个不断解决问题，不断提高质量的过程，其中关键阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】D98、岩石地基开挖,要求开挖面无明显爆破裂限，声波降低事小于（）或符合设计要求。A.12%B.15%C.17%D.10%【答案】D99、平面闸门安装中，二期混凝土一次浇筑高度不宜超过（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5【答案】D100、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C多选题（共40题）1、关于可行性研究报告的审查与批复，下列说法中不正确的有（）。A.中央大中型水利基本建设项目的可行性研究报告由水利部或委托流域机构组织技术审查B.大中型水利基本建设项目的可行性研究报告，经技术审查后，由水利部提出审查意见，报国家发展改革委审批C.可行性研究报告批准后，未能在3年内按条件报送下一程序文件的，重新编报可行性研究报告即可D.总投资1亿元的病险水库除险加固，可直接编制初步设计报告E.总库容10亿m3的病险水库除险加固，必须编制可行性研究报告申请立项【答案】AC2、关于民族自治地方的自治权，下列说法中错误的是哪些选项？（）A.根据宪法和法律的规定，自治区、自治州制定的自治条例和单行条例须报全国人大常委会批准后才能生效B.如果上级国家机关的决议、决定、命令和指示，有不适合民族自治地方实际情况的，自治机关可以自行变通执行或停止执行C.在执行国家税法时，对属于地方财政收入的某些需要从税收上加以照顾和鼓励的，可以决定实行减税或免税，但须报省或自治区人大常委会批准D.民族自治地方的自治机关依照国家军事制度和当地的实际需要，可自行组织维护社会治安的公安部队【答案】ABCD3、人的不安全行为主要有（）。A.违反上岗身体条件规定B.不按规定使用安全防护品C.违章指挥D.作业场所的缺陷E.违章作业【答案】ABC4、法院的下列哪一做法体现了集中审理原则的要求：A.甲、乙、丙三位审判员组成的合议庭不仅负责审理投放危险物质案，而且为了提高司法效率，同时还承担敲诈勒索案的审理工作B.法院在审理生产销售有毒有害食品案中，需要出庭的鉴定人因正当理由无法出庭而延期审理，由于延期时间较长，合议庭再次开庭时，重新审理该案件C.合议庭成员因故不能继续审理的，应当由在场的候补法官、候补陪审员替换，并重新审理D.庭审中合议庭某一成员突发疾病退出审判后，如果现场没有法官、陪审员可以替换，则在庭外指派其他审判人员，继续审理【答案】B5、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。A.价值标准评价方法B.功能重要性系数评价方法C.强制确定法D.“最合适区域”法E.ABC分析法【答案】ABD6、依据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划分为（）。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程E.单元工程【答案】BD7、关于勘验、检查，下列哪些说法是正确的：A.侦查人员执行勘验、检查，必须持有公安机关的证明文件B.为了发现犯罪的证据，如果犯罪嫌疑人、被害人拒绝检查的，可以强制检查C.在必要的时候，可以指派或者聘请具有专门知识的人，在侦查人员的主持下进行勘验、检查D.勘验和检查的对象是相同的【答案】C8、下列各项中，属于施工机械台时费中的一类费用的有（）。A.折旧费B.大修理费C.经常性修理费D.燃料消耗量E.动力消耗量【答案】ABC9、刘某刚推开自家的房门，与入室盗窃笔记本电脑的王某撞个正着。刘某一眼便认出王某是楼下的邻居（成年人）。刘某出手抓住王某不放，王某拼命挣脱，最终携带偷盗的电脑逃跑了。刘某追了一段路未追上，遂向公安机关陈述了这一事实，要求公安机关追究王某的法律责任。刘某这一行为的法律性质是什么：A.报案B.控告C.举报D.扭送【答案】B10、水利工程常见的工艺试验有（）。A.钢筋连接工艺试验B.锚杆施工工艺试验C.钻孔灌注桩工艺试验D.混凝土搅拌工艺试验E.土工膜焊接工艺试验【答案】ABC11、下列各项中，属于重大设计变更的有（）。A.一般机电设备及金属结构设计变化B.主要建筑物施工方案和工程总进度的变化C.水库库容、特征水位的变化D.工程布置、主要建筑物型式的变化E.水利枢纽工程的施工导流方式、导流建筑物方案的变化【答案】BCD12、安全控制措施的可靠性主要考虑（）。A.人员素质B.设计正确C.规定明确D.依据充分E.便于落实【答案】BCD13、下列适用于抽样检验的有（）。A.破坏性检验B.质量检验对象数量多C.检验的对象是连续体D.检验样品数量少E.对工序进行质量检验【答案】ABC14、在施工阶段，监理人进行质量控制的方法有（）。A.编制施工方案B.巡视检验、跟踪检测C.平行检测D.旁站监理E.发布文件【答案】BCD15、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】AC16、下列说法中，哪一项不符合西方自然法理论关于法的概念的观点？（）A.在定义法的概念时，道德因素被包括在内B.以内容的正确性作为法的概念的一个必要的定义要素C.“法是什么”仅仅依赖于“什么已经被制定”和(或）“什么具有社会实效"D.法的概念中不排除社会实效性要素和权威性制定要素【答案】C17、下列费用中，承包人可以通过索赔获得补偿的有（）A.异常恶劣气候导致的人员窝工费B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用C.不利物质条件而造成的降低的利润D.发包人责任导致的施工机械窝工费E.发包人责任引起工期延长的而增加的人工费【答案】BD18、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.双代号网络计划中持续时间最长的线路B.双代号时标网络计划中无波形线的线路为关键线路C.单代号网络计划中总时差为零的线路D.双代号网络计划中无虚箭线的线路为关键线路E.在工程网络计划中，关键线路上工作的总时差等于计划工期与计算工期之差【答案】AB19、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀，其中需满足规定的项目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.难溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC20、国家主权豁免是指国家的行为及其财产不受或免受他国管辖。国家主权豁免的放弃可以分为明示放弃和默示放弃两种。关于国家主权豁免的放弃，下列说法正确的是哪项？（)A.国家豁免的默示放弃包括国家作为原告在外国法院提起诉讼，出庭阐述立场等B.国家对于管辖豁免的放弃并不意味着对执行豁免的放弃C.国家在外国领土范围内从事商业行为本身就意味着豁免的放弃D.联合国大会通过的《国家及其财产管辖豁免条款草案》采纳了限制豁免主义立场，由此可见，限制豁免原则已经发展成为一项有效的国际习惯法规则【答案】B21、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC22、质量管理体系包括（）。A.组织确定计划B.组织确定目标C.为获得期望的结果确定过程D.为获得期望的结果确定进度E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC23、按控制主体的不同，属于建设工程质量控制的有（）。A.项目负责人的质量控制B.政府的工程质量控制C.发包人的质量控制D.监理单位的质量控制E.勘测设计单位的质量控制【答案】BCD24、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。A.全面了解顾客的需求和期望B.有计划地、系统地测量顾客满意程度C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益D.确定组织的质量方针，做好发展规划E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC25、天然骨料的工序包括（）。A.覆盖层清除B.筛分冲洗C.碎石粉碎D.制砂E.预筛分【答案】AB26、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。A.价值标准评价方法B.功能重要性系数评价方法C.强制确定法D.“最合适区域”法E.ABC分析法【答案】ABD27、除专用合同条款另有约定外，应由监理机构组织发包人按合同进行交货和验收的有（）。A.水工金属结构B.启闭机C.机电产品D.水泥E.钢材【答案】ABC28、下列破坏家庭秩序的犯罪中属于秦律规定的是、（)A.擅杀子B.子女控告父母C.子不孝D.卑幼殴尊长【答案】ABCD29、根据《反倾销条例》，下列有关临时反倾销措施的陈述正确的有哪几项？（）A.对于经初步裁定确定倾销成立并由此对国内产业造成损害的，可以采取临时反倾销措施B.临时反倾销措施包括征收临时反倾销税，提供保证金、保函等担保形式C.临时反倾销税的数额