监理工程师之水利工程目标控制模拟考试B卷附答案

监理工程师之水利工程目标控制模拟考试B卷附答案

单选题（共100题）1、监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的（）天内作出变更指示。A.3B.7C.14D.21【答案】C2、直接影响工程的最终质量的阶段是（）。A.工程验收阶段B.工程施工阶段C.工程设计阶段D.可行性研究阶段【答案】B3、石方开挖时垂直边坡梯段高度一般不大于（）m，严禁采用自下而上的开挖方法。A.5B.7C.8D.10【答案】D4、按照《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定：监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的（）天内完成核查，发包人应在收到监理人通知后（）天内审核完毕。A.7，7B.14，7C.7，14D.14，14【答案】D5、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B6、按合同依据不同，施工索赔可分为（）。A.合同中明示的索赔和合同中默示的索赔B.合同内索赔和合同外索赔C.工程延期索赔和工程加速索赔D.工期索赔和费用索赔【答案】A7、（）是指使产品或服务达到质量要求所采取的作业技术措施和管理活动的措施。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C8、下列不属于枢纽工程类型的是（）。A.堤防B.水库C.拦河闸D.泵站【答案】A9、材料检验在用于工程之前，对于新材料、新构件，要经过（）后，才能在工程中正式使用。A.权威单位进行技术鉴定合格B.监理人同意C.设计单位同意D.发包人同意【答案】A10、下列方法中不属于索赔计算方法的是（）A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法【答案】D11、下列抽样方法中不属于按照制定原理划分的是（）。A.标准型B.挑选型C.调整型D.序贯抽样【答案】D12、在混凝土大坝施工中，裂缝的出现常会重复发生，此现象属于工程质量事故特点的（）。A.复杂性B.可变性C.多发性D.严重性【答案】C13、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B14、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D15、工程施工阶段的质量控制，应择优选择能保证工程质量的（）A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】D16、监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A.7B.14C.28D.30【答案】B17、设备精平时应在设备地脚螺栓已经灌浆，混凝土强度不低于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】A18、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C19、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.重量C.标高D.裂缝条数【答案】D20、在国民经济评价中，不列入费用项目的有（）。A.基本预备费B.流动资金C.税金D.国外贷款的利息【答案】C21、填筑作业应按水平层次铺填，不得顺坡填筑，分段作业面的最小长度，机械作业不应小于（）m。A.30B.50C.100D.200【答案】C22、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B23、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C24、在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。A.最早开始时间的最大值B.最早开始时间的最小值C.最早完成时间的最大值D.最早完成时间的最小值【答案】C25、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定，下列关于工程进度付款修正的说法中，正确的是（）。A.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，发包人有权予以修正B.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现重复项的，监理人无需修正C.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，承包人也有权提出修正申请D.经双方复核同意的修正，应在下次进度付款中支付或扣除【答案】C26、全面质量管理必须强调从检验把关变为工序控制，从管质量结果变为管质量因素，防检结合，防患于未然。这是全面质量管理的（）观点的体现。A.质量第一B.预防为主C.全面管理D.用数据说话【答案】B27、招标人可以自行决定是否编制（）。A.招标控制价B.招标底价C.标底D.招标限价【答案】C28、关于由承包人违约造成合同解除后结算的说法，错误的是（）。A.涉及解除合同前已发生的费用仍按原合同约定结算B.承包人应合理赔偿发包人因更换承包人所造成的损失C.发包人需要使用的原承包人材料的费用由监理人与合同双方商定或确定D.合同解除后，应由承包人与发包人共同商定或确定实际完成工作的价值【答案】D29、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D30、建设项目按费用设计的主要目的是要设计出既具有合格的性能，又经济、实用的系统。它强调的是（）应作为与性能、进度同样重要的设计参数。A.成本B.费用C.质量D.功能【答案】B31、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B32、某单位工程有7个分部工程，其中3个评为合格，4个评为优良，主要分部工程为优良，该施工质量检验工程资料基本齐全，外观得分率为87%，该单位工程可评为（）。A.优良B.合格C.不合格D.基本优良【答案】B33、进度控制是一个（）的管理过程。A.动态B.静态C.封闭D.开放【答案】A34、施工中照明线路工程费用属于（）。A.夜间施工增加费B.临时设施费C.企业管理费D.动力燃料费【答案】B35、在施工单位“三检”制度不健全或质量不高的情况下，监理单位有权拒绝（），直到“三检”工作符合要求为止。A.检查B.签证C.验收和签证D.检查、验收和签证【答案】D36、下列关于总价合同的说法中，正确的是（）。A.固定总价合同，承包人一般报价都较高，不利于降低工程造价B.可调值总价合同，承包人承担了物价上涨这一不可预测费用因素的风险C.固定工程量总价合同，如果设计改变或增加类似项目，发承包双方协商确定新的单价并调整总价D.总价合同对承包人来说没有风险【答案】A37、单因素敏感分析过程包括：1确定敏感因素；2确定分析指标；3选择需要分析的不确定性因素；4分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况。正确的排列顺序是（）。A.3241B.1234C.2431D.2341【答案】D38、岩石地基开挖,要求开挖面无明显爆破裂限，声波降低事小于（）或符合设计要求。A.12%B.15%C.17%D.10%【答案】D39、某水闸工程底板的设计厚度为1.5米，施工单位实际施工的厚度为1.6米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A40、制定质量方针和质量目标，实现这些质量目标的过程的一系列工作是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B41、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C42、混凝土预制吊装时混凝土强度应符合设计要求。当设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）%。A.70B.75C.80D.100【答案】A43、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。A.资源分配的调整B.施工进度计划的调整C.施工进度延误事件D.资金分配的调整【答案】C44、在疏浚期间，如疏浚河段存在发包人尚未拆除的老桥，则开挖施工应限制在该桥上、下游各()m范围外，对正在施工的新桥，其疏浚活动应远离新桥施工围堰的20m外进行，直至发包人完成该桥的拆除或新建后，承包人方可进行该桥遗留河段的疏浚。A.15B.20C.25D.10【答案】C45、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。A.发包人B.监理人C.审计人D.承包人技术负责人【答案】B46、承包人未通知监理机构到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理机构有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.承包人B.分包人C.发包人D.监理人【答案】A47、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明其（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D48、监理人应当在收到索赔通知书后（）天内，将索赔处理结果答复给承包人。A.14B.28C.42D.7【答案】C49、质量保证手段的最高形式是（）。A.以检验为手段B.以工序管理为手段C.以统计分析为手段D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段【答案】D50、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A51、某施工企业从银行借款100万元，期限3年，年利率8%，按年计息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.108C.124D.126【答案】B52、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C53、下列属于事前控制阶段的内容的是（）。A.工程观测或监测设备的检查B.工程隐蔽部位覆盖前的检查C.清除不合格工程D.审核工程资料【答案】A54、监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（）。A.合同开工日期B.合同完工日期C.竣工结算日期D.进度款结算日期【答案】A55、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C56、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条规定，（）可自行决定是否编制标底。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】B57、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】A58、在工程网络计划中，已知某项工作的最早开始时间为第4天，允许最迟在第12天完成，该工作的持续时间为5天，工作总时差为3天。则该工作的最迟开始时间为第（）天。A.4B.5C.3D.7【答案】D59、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.10C.14D.30【答案】C60、成品骨料出厂品质检测时，细骨料应按同料源每（）为一批。A.400tB.600tC.800tD.1000t【答案】B61、下列关于双代号时标网络计划一般规定说法错误的是（）。A.以水平时间坐标为尺度表示工作时间B.当工作有总时差时，用波形表示C.节点中心必须对准相应的时标位置D.宜按最早时间编制【答案】B62、最迟完成时间是指（）。A.在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻B.在紧后工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻C.在后续工作的约束下，本工作必须完成的最迟时刻D.在总工期的约束下，本工作必须完成的最迟时刻【答案】D63、按国家现行规定，造成直接经济损失4000万元的工程生产安全事故，应定为（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】B64、只有紧前工作完成，紧后工作才能开始的逻辑关系，属于（）。A.结束到开始B.结束到结束C.开始到开始D.开始到结束【答案】A65、确定建设工程筹备期里程碑节点的基础是()。A.已批复的可行性研究报告B.初步设计批准工期C.已批复的初步设计报告D.建筑材料的来源【答案】B66、下列费用中，只属于建设工程动态投资的是（）A.基本预备费B.建筑安装工程费C.建设期贷款利息D.设备及工器具购置费【答案】C67、政策性、开发性金融机构可以给予特许经营项目差异化信贷支持，对符合条件的项目，贷款期限最长可达（）年。A.15B.20C.30D.35【答案】C68、施工阶段投资控制的起点是（）。A.备用资金使用计划B.资金使用计划C.施工预算D.工程总造价【答案】B69、下列选项中，不可用计量型抽样检验进行抽样检验的（）A.时间B.焊点不良数C.长度D.重量【答案】B70、编制施工总进度时，工程施工总工期是除去工程建设全过程中的（）时段，即为工程施工总工期。A.工程筹建期B.工程准备期C.主体工程施工期D.工程完建期【答案】A71、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。A.分部试验B.分项试验C.工序试验D.工艺试验【答案】D72、为了更好地发挥施工设备的使用效果和质量效果，（）应督促承包人做好施工设备的使用管理工作。A.发包人B.监理人C.质量监督机构D.检测机构【答案】B73、下列索赔中，应由发包人承担的是（）。A.承包人违约造成工程暂停而产生的费用和工期延误B.不可抗力的自然因素导致的工程暂停施工而产生的费用C.承包人为合理施工和安全保障所必需的暂停时工而产生的工期延误D.承包人擅自暂停施工而产生的费用和工期延误【答案】B74、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A75、双代号网络中属于虚工作特点的是（）。A.用波形线表示B.既不占用时间也不消耗资源C.占用时间但不消耗资源D.不占用时间但消耗资源【答案】B76、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B77、施工质量保证工作是（）的行为。A.发包人B.承包人C.监理人D.政府部门【答案】B78、施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）年。A.5B.3C.2D.1【答案】B79、以下关于混凝土浇筑振捣的技术要求，说法错误的是（）。A.混凝土浇筑应以振捣代替平仓B.振捣完应慢慢拔出，振捣棒头应插入下层混凝土5～10cmC.严禁振捣器直接碰撞模板、钢筋及预埋件D.混凝土浇筑过程中，严禁在仓内加水【答案】A80、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B81、在单位工程外观质量评定中，参加评定的人员必须具有（）。A.助理工程师以上技术职称B.工程师以上技术职称C.高级以上技术职称D.监理人资格证【答案】B82、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），承包人采用新技术、新工艺时，应由发包人组织（）及有关专家对现场工艺试验成果进行评审认定。A.监理单位B.设计单位C.质量监督部门D.施工单位【答案】B83、因承包人原因造成工程严重缺陷的，发包人有权要求延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.3C.5D.2【答案】D84、工程产品在使用和维修过程中的安全程度，是指的工程产品的（）。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D85、某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利，则其生产能力利用率至少应保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】A86、质量事故处理时应有一定依据，下列依据中具有权威性的是（）。A.质量事故的实况资料B.工程承包合同C.有关的技术文件D.相关的建设法规【答案】D87、以下不属于勘察、设计单位质量责任的是（）。A.从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责C.设计单位应根据业主有关要求在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价D.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案【答案】C88、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（）混凝土试块抗压强度值。A.14dB.28dC.24dD.7d【答案】B89、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】B90、水利工程施工中，施工单位是否按照（）实施，将直接影响到工程产品的质量。A.质量标准B.进度计划C.预算指标D.安全规章制度【答案】A91、下列选项中不属于发包人应按照合同约定通过监理机构向承包人提供测量资料的是（）。A.基准点B.水准点C.基准线D.控制网【答案】D92、对需进行地质编录的工程隐蔽部位，承包人应报请（）进行地质编录，并及时告知监理机构。A.设计单位B.勘察单位C.政府部门D.设代机构【答案】D93、某项目年设计生产能力8万台，年固定成本1000万元，预计产品单台售价500元，单台产品可变成本275元，单台产品销售中税金及附加为销售单价的5%，则项目盈亏平衡点产量为（）万台。A.4.44B.5.00C.6.40D.6.74【答案】B94、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。A.建立健全排查治理制度B.落实主体责任C.事故隐患排查D.上报事故报告【答案】D95、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D96、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.工程质量监督机构【答案】B97、某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售中税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利,则其生产能力利用率至少应保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】A98、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D99、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C100、水利工程项目划分中具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物一般称为（）。A.单项工程B.单位工程C.单元（工序）工程D.分部工程【答案】B多选题（共40题）1、下列投资方案经济效果评价指标中，不属于盈利能力分析指标的有（）A.财务净现值B.投资收益率C.流动比率D.资产负债率E.借款偿还期【答案】CD2、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD3、关于立法的科学性原则，下列说法正确的有哪些？（）A.法律作为一种有目的性追求的社会规范和行为模式,应当具备理性化的特征。而理性化是科学性原则的具体体现B.法律的理性化判断并不单单是建立在纯粹的思维意识的基础上，它来源于大量的过去的人类已知经验C.合理性也是科学性原则的一个体现，它进一步反映了一个理想的法律模式对于各种社会关系的恰当的、适宜的界定D.主观符合客观，也是科学性原则的重要体现。法律是主观同客观、理性和经验结合的产物【答案】ABCD4、甲国政府要员希曼因政治斗争受到迫害，因此寻求乙国的庇护。下列关于庇护的说法，依国际法的相关规定，哪些是正确的？（)A.一般情况下，乙国没有给予希曼庇护的义务B.政治庇护是当代国际实践中最为普遍的一种庇护C.乙国不引渡希曼就等于庇护D.由于希曼曾是甲国的要员，因此如乙国决定对其庇护，则希曼在乙国享有豁免权【答案】AB5、某技术方案经济评价指标对甲、乙、丙三个不确定因素的敏感度系数分别为－0.1、0.05、0.09，据此可以得出的结论有（）。A.经济评价指标对于甲因素最敏感B.甲因素下降10%，方案达到盈亏平衡C.经济评价指标与丙因素反方向变化D.经济评价指标对于乙因素最不敏感E.丙因素上升9%，方案由可行转为不可行【答案】AD6、建设工程的质量特性主要表现在（）。A.性能B.耐久性C.时间性D.持续性E.安全性【答案】AC7、下列说法正确的有哪些？（）A.张某参加区人民代表大会代表选举的行为属于守法行为B.李某阅报时针对某影星的行为认为其将被判5年有期徒刑，这体现了法律的评价作用C.人民检察院根据群众检举对王局长的受贿行为进行侦查的行为属于国家法律监督D.方律师在为一件产品致人伤害案代理时指出，1年前该法院在审理一起类似案件时没有判予精神损害赔偿,所以本案也不应该给予精神损害赔偿。方律师的这一思维方式属于演绎推理【答案】ABC8、国际私法的规范主要包括四类，即外国人民商事法律地位的规范、冲突规范、国际统一实体私法规范、国际民商事争议解决规范。下列哪些属于国际私法的规范？（）A.我国《对外贸易法》第6条规定,中华人民共和国在对外贸易方面根据所締结或者参加的国际条约、协定,给予其他缔约方、参加方最惠国待遇、国民待遇等待遇，或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇等待遇B.《民法通则》第147条规定，中华人民共和国公民和外国人结婚适用婚姻締结地法律C.1980年《联合国国际货物销售合同公约》D.《民事诉讼法》关于“涉外民事诉讼的特别规定”【答案】ABCD9、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC10、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC11、下列关于OC曲线用途的描述中，正确的是（）。A.OC曲线上的点不能估计连续提交批的接收概率B.曲线是选择和评价抽样方案的重要工具C.OC曲线能形象地反映出抽样方案的特征D.在选择抽样方案过程中，可以通过多个方案OC曲线的分析对比，择优使用E.OC曲线上的点不能估计连续提交批的给出过程平均不合格率【答案】BCD12、荀子提出、“礼者，法之大分，类之纲纪也。”关于这句话，下列说法不正确的是哪一选项？（）A.这句话反映出中国古代道德与法律界限的模糊B.这句话反映出中国封建社会礼的地位要高于法C.荀子认为法律必须以道德为基础D.这句话反映出以法为主、以德为辅的思想【答案】D13、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀，其中需满足规定的项目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.难溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC14、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说明书D.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC15、质量检验的必备条件包括（）。A.要具有一定的检验技术力量B.要建立一套严密的科学管理制度C.要有一定的资金流D.要引进一定的外部技术E.要求施工单位建立完善的质量检验制度和相应的机构【答案】AB16、下列属于RSM法的主要步骤的有（）。A.绘制时标网络的每单位时间的资源需要量动态曲线B.最终检查网络计划，确定是否存在资源冲突C.修正调整后的网络计划及资源需要量动态曲线D.根据式△Tij=EFi-LSj，逐步调整引起冲突的工作，直到冲突得到解决E.调整过程中如果有工期延长，按照调整资源冲突且延长工期的方案【答案】ACD17、通常在施工索赔中，以下（）是不允许索赔的费用。A.人工费、材料费、机械使用费B.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用C.索赔款在索赔处理期间的利息D.保函手续费E.承包方进行索赔工作的准备费用【答案】BC18、依据《关于人民法院受理涉及特权与豁免的民事案件有关问题的通知》，我国法院受理对在我国享有特权与豁免的主体起诉的民事案件，须报请最高人民法院批准。为此，下列表述哪些是正确的？（）A.报告制度适用于在我国享有特权与豁免的主体若为民事案件中的第三人B.若在我国享有特权与豁免的主体在我国从事商业活动,则对其作为被告的民事案件的受理无须适用上述报告制度C.受理以外国驻华使馆的外交官作为原告的民事案件不适用上述报告制度D.受理以临时来华的联合国官员作为被告的民事案件不适用上述报告制度【答案】AC19、建设工程的质量特性主要表现在（）。A.性能B.耐久性C.时间性D.持续性E.安全性【答案】AC20、下列哪些选项属于质量控制的内容？（）A.规定控制标准B.制定具体的控制方法C.开发新技术、新工艺D.明确所采用的检验方法E.实际进行检验【答案】ABD21、下列关于生产安全事故等级的表述中，正确的有（）。A.某事故造成了150人重伤，属于重大事故B.某事故造成了45人重伤，属于较大事故C.某事故造成了5人重伤，属于一般事故D.某事故造成了20人死亡，属于较大事故E.某事故造成了5人死亡，属于较大事故【答案】BC22、计算期不同的互斥方案，进行方案比选可以采用的方法有（）。A.最小公倍数法B.盈亏平衡分析C.研究期法D.费用现值法E.费用年值法【答案】AC23、以下单位工程施工质量可评为合格的有（）。A.工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求B.所含分部工程质量全部合格C.质量事故已按要求进行处理D.工程外观质量得分率达到50%以上E.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全【答案】ABC24、现代陪审制的发源地是、（)A.英国B.俄国C.法国D.德国【答案】A25、提高设计经济合理性的方法包括（）。A.设计方案竞赛B.标准设计C.限额设计D.严格变更E.价值工程【答案】ABC26、关于事故隐患控制，要对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，需确保（）。A.不合格设施不使用，，B.不合格过程不通过C.不安全行为不放过D.责任人员未处理不放过E.整改措施未落实不放过【答案】ABC27、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】ABC28、按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。A.全数检验B.半数检验C.抽样检验D.免检E.比例检验【答案】ACD29、在施工阶段，质量检验的目的包括（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合要求B.判定工序是否正常C.取得检验数据，作为质量评定依据D.制定检测方案E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABC30、工程设备安装完毕后，要参与和组织的调试有（）。A.单体调试B.双体调试C.联体无负荷调试D.联体有负荷调试E.全系统调试【答案】ACD31、水利工程质量监督的依据包括（）。A.质量保修书B.国家有关的法律、法规C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准D.相关合同文件E.经批准的设计文件等【答案】BC32、投资局部偏差的含义包括（）。A.单项工程的投资偏差B.单位工程的投资偏差C.分部分项工程的投资偏差D.每个控制周期所发生的投资偏差E.建设