监理工程师之水利工程目标控制优选试题带答案二

监理工程师之水利工程目标控制优选试题带答案二

单选题（共100题）1、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】D2、下列选项中暂停施工增加的费用和工期延误由承包人承担的是（）。A.承包人擅自暂停施工B.发包人违约引起的暂停施工C.不可抗力引起的暂停施工D.其他由发包人原因引起的暂停施工【答案】A3、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A4、某工程网络计划中，工作M的持续时间为3天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第20天、第18天和第16天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.13C.15D.17【答案】B5、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C6、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B7、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】A8、下列关于质量控制说法正确的是（）。A.质量控制的目的是以检验为主B.质量控制是静态的控制过程C.质量控制主要针对生产环节D.质量控制的对象是过程，结果是指被控制对象达到规定的质量要求【答案】D9、下列方法中不属于索赔计算方法的是（）A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法【答案】D10、（）搭接关系是指紧前工作开始一段时间后紧后工作才能开始。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】B11、水工隧洞混凝士衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，回填灌浆应在衬砌混凝土达到（）设计强度后进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束7d后进行。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B12、在施工质量管理中，()起决定性的作用。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】D13、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向所规定的单位写出书面报告。A.4B.12C.24D.48【答案】D14、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（）。A.正常运行B.可能异常C.出现异常D.持续改进【答案】D15、水利分类分项工程量清单编码第四级7~9位表示的是（）。A.水利工程顺序码B.专业工程顺序码C.分类工程顺序码D.分项工程顺序码【答案】D16、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A17、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定（）。A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】C18、某水利工程包工包料合同金额为3000万元，暂列金额为500万，则预付款金额最低为（）万元。A.250B.750C.500D.1000【答案】A19、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C20、对已经停工的工程，必须有（）签署复工通知方能复工。A.发包人代表B.施工单位代表C.总监理工程师D.质检站代表【答案】C21、网络计划时间参数中，作为实施目标的工期是指（）A.计算工期B.合同工期C.要求工期D.计划工期【答案】D22、某技术方案总投资1500万，其中资本金1000万，运营期平均利息18万，年平均所得税40.5万，项目总投资收益率12%，资本金净利润率为（）。A.16.2%B.13.95%C.12.15%D.12.00%【答案】C23、（）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【答案】B24、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.工程质量监督机构【答案】B25、当水利工程建设进入水库下闸蓄水阶段，应进行的阶段验收是（）。A.枢纽工程导（截）流验收B.水库下闸蓄水验收C.引（调）排水工程通水D.首（末）台机组启动【答案】B26、为保护生产方利益，同时保护使用方利益，预先限制生产方风险a的大小而制定的抽样方案是（）。A.标准型抽样方案B.挑选型抽样方案C.调整型抽样方案D.比例型抽样方案【答案】A27、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人【答案】A28、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B29、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断重新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C30、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（）。A.正常运行B.可能异常C.出现异常D.持续改进【答案】D31、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。A.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】D32、工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。这体现了质量具有（）。A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】C33、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核批准后方可实施。A.监理人B.发包人C.检测单位D.设计单位【答案】A34、对于发包人提供的材料和工程设备，发包人应在材料和工程设备到货（）天前通知承包人。A.7B.10C.15D.20【答案】A35、竖井（斜井）开挖工程以施工检查验收段每（）m划分为一个单元工程。A.3～5B.5～15C.15～25D.25～30【答案】B36、在某工程双代号网络中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D37、混凝土构件吊装设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B38、监理规划应在合同约定的期限内，并在承包人提交的施工组织设计批准后，由（）主持编制。A.监理员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C39、承包人在测量工作开始之前将测量人员的资格证书及测量设备检定证书报送（）进行审批。A.检测单位B.质量监督机构C.监理机构D.建设单位【答案】C40、通过制定质量方针和质量目标，以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进，实现这些质量目标的过程是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B41、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。A.通货膨胀B.贸易壁垒C.人口增长D.资源浪费【答案】B42、在影响施工质量的因素“4M1E”中，是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现关键的是（）。A.人的因素B.材料因素C.施工设备D.施工方法【答案】D43、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C44、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于法人验收叙述不正确的是（）。A.法人验收由项目法人主持B.法人验收不允许由项目法人委托监理人主持C.单项合同工程完工验收通过后，项目法人应当与施工单位办理工程的有关交接手续D.法人验收工作组由项目法人、设计、施工、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请工程运行管理单位等参建单位以外的代表及专家参加【答案】B45、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C46、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B47、下列为缩短工期而采取的措施中，属于技术措施的是（）A.增加劳动力和施工机械的数量B.实施强有力的调度C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D48、合同工程完工证书颁发后（）天内。发包人将质量保证金总额的（）支付给承包人。A.7，80%B.7，50%C.14，50%D.14，80%【答案】C49、石方开挖时垂直边坡梯段高度一般不大于（）m，严禁采用自下而上的开挖方法。A.5B.7C.8D.10【答案】D50、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】B51、在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行（），切实做好工程质量的全过程控制。A.三检制B.四检制C.五检制D.六检制【答案】A52、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，（）单位应当履行保修义务。A.设计B.监理C.建设D.施工【答案】D53、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】C54、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。A.工作B.过程C.技术D.……【答案】A55、某建设工程向银行贷款500万元，年利率为6％，贷款3年，按复利每半年计息一次，则到期后应付贷款利息为（）万元。A.90.00B.95.51C.97.03D.109.26【答案】C56、下列不属于水利工程质量事故处理“三不放过”原则的是（）A.事故调查不及时不放过B.事故原因不查清楚不放过C.补救和防范措施不落实不放过D.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】A57、下列关于OC曲线说法不正确的是（）。A.0≤P≤1B.0≤L（P）≤1C.曲线总是单调下降D.抽样方案越严，方案越往上【答案】D58、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】C59、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（）。A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】D60、事故隐患排查治理是水利建设各参建单位安全生产工作的重点，（）隐患级别是排查治理的基础。A.预先识别B.科学判定C.事后检测D.防控结合【答案】B61、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C62、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B63、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施仅包括质量方针和质量目标C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B64、监理机构有权要求更换承包人提供的不合格材料或工程设备，要求承包人立即进行更换，监理机构更换后再次检查和检验，由此增加的费用和工期延误由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货方【答案】B65、（）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.安全管理部门【答案】A66、下列不是监理工程师进度控制的权限是（）。A.发布开工令B.施工进度审定C.下达开工令和复工令D.制定工程总进度计划【答案】D67、根据《水利建设工程施工分包管理规定》，在合同实施过程中，由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力，项目法人的正确做法是（）。A.要求承包人继续施工B.转包相关工程C.向承包人指定分包人D.向承包人推荐分包人【答案】D68、下列关于建设工程的最低保修期限的说法正确的是（）A.基础设施工程50年B.屋面防水工程2年C.电气管线5年D.供热系统，为2个采暖期【答案】D69、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，对具有连续影响的索赔事件，承包人应在索赔事件影响结束后（）天内，提交最终索赔通知书。A.14B.28C.30D.54【答案】B70、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查进度时，只发现某工作的实际进度比其计划进度拖后5天，影响总工期2天，则该工作原有的总时差为（）天。A.2B.3C.7D.5【答案】B71、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】C72、某一建设工程拟采购一部进口设备，该设备按人民币计算的离岸价为2200万元，国外运费200万元，国外运输保险费8万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2200B.2400C.2408D.2416【答案】C73、堤防工程按（）或工程结构划分单位工程。A.每座独立的建筑物B.招标标段C.加固内容D.人员参与数量【答案】B74、水利工程项目划分中具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物一般称为（）。A.单项工程B.单位工程C.单元（工序）工程D.分部工程【答案】B75、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.相邻两项工作之间的时距之和最大B.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零C.工作的持续时间总和最大D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】B76、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的（）。A.准确性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D77、隐蔽工程施工过程质量控制中，当承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，经验证质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.勘察单位B.承包人C.发包人D.监理单位【答案】B78、其他项目清单清单的金额由招标人填写，其数额可视招标设计深度及估计可能引起的变更额度确定，一般可取估算合同价格的（）％左右。A.3B.5C.10D.20【答案】B79、发包人的（）是发包人对项目的建设在时间上和空间上进行全局安排、统一协调的计划。A.工程测算B.总体控制性进度计划C.工程概算D.目标计划【答案】B80、在对某进度计划进行检查时，发现工作A尚需作业天数为6天；已知工作A距计划最迟完成时间尚有5天，工作A的总时差为0，则工作A（）A.可提前1天完成B.进度正常C.会影响总工期1天D.不确定会不会影响总工期【答案】C81、某施工企业拟从银行借款500万元，期限5年，年利率8％，按复利计息，则企业支付本利和最多的还款方式是（）A.每年年末偿还当期利息，第5年年末一次还清本金B.每年年末等额本金还款，另付当期利息C.每年年末等额本息还款D.第5年年末一次还本付息【答案】D82、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D83、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C84、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A85、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C86、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.工程质量监督机构【答案】B87、工程验收是评价工程质量是否满足要求的（）环节。A.基础B.关键C.重要D.评价【答案】C88、单位工程验收成果性文件时单位工程验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日（）工作日内，由项目法人发送有关单位并报法人验收监督管理机关备案。A.10B.20C.30D.50【答案】C89、对承包人提供的材料和工程设备，承包人应按合同约定和监理单位指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，所需费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货人【答案】B90、盈亏平衡点越小，表示项目抗风险能力（）。A.越弱B.越强C.极弱D.一般【答案】B91、水利工程发生质量事故后由项目法人提出处理方案的是（）。A.一般事故、较大事故和重大事故B.较大事故、重大事故和特大事故C.重大事故和特大事故D.一般事故、较大事故、重大事故和特大事故【答案】D92、下列索赔中，应由发包人承担的是（）。A.承包人违约造成工程暂停而产生的费用和工期延误B.不可抗力的自然因素导致的工程暂停施工而产生的费用C.承包人为合理施工和安全保障所必需的暂停时工而产生的工期延误D.承包人擅自暂停施工而产生的费用和工期延误【答案】B93、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（）时，发包方才对合同总价做相应调整。A.承包商漏算工程量B.材料价格变动C.不可预见的因素D.设计变更【答案】D94、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】B95、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。A.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】A96、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D97、以工序质量作为研究对象、定期随机抽样检验而获得的质量数据称（）。A.验收性数据B.实施性数据C.控制性数据D.检测性数据【答案】C98、混凝土工程中每一仓号为一个（）。A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】A99、（）在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议。A.建设单位B.审查机构C.监理机构D.造价咨询机构【答案】C100、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A多选题（共40题）1、在查获可能隐藏受贿罪证的某省教育厅部门负责人陈某（女）住处和人身时，侦查机关采取了搜查措施，下列关于搜查说法正确的是：A.搜查陈某人身时，应当由女工作人员或医生进行B.侦查机关搜查时必须出示搜查证C.搜查陈某住处时，应当有陈某或他的家属，陈某邻居或其他见证人在场D.搜查证应当由公安机关负责人签发【答案】C2、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】AC3、马克思主义法学认为，法律的产生是一个长期的社会历史的过程，有其独特的发展规律，这些规律主要表现在下面哪些方面？（）A.法律的产生经历了从个别调整到规范调整的发展过程B.法律的产生经历了习惯到习惯法，再由习惯法到制定法的发展过程C.法律的产生经历了法律与宗教规范、道德规范的浑然一体到法律与宗教规范、道德规范的分化、法律的相对独立的发展过程D.法律的产生经历了从一般规范性调整到法的调整的发展过程【答案】ABCD4、水利工程设计质量监督分站受总站委托承担的主要任务包括（）。A.参加工程的阶段验收和竣工验收B.归口管理全国水利工程的设计质量监督工作C.负责设计全面质量管理工作D.掌握全国水利工程的设计质量动态E.组织交流全国水利工程质量监督工作经验【答案】BCD5、ISO质量管理体系的质量管理原则包括（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.部分人员参与D.过程方法E.持续改进【答案】ABD6、关于立法的科学性原则，下列说法正确的有哪些？（）A.法律作为一种有目的性追求的社会规范和行为模式,应当具备理性化的特征。而理性化是科学性原则的具体体现B.法律的理性化判断并不单单是建立在纯粹的思维意识的基础上，它来源于大量的过去的人类已知经验C.合理性也是科学性原则的一个体现，它进一步反映了一个理想的法律模式对于各种社会关系的恰当的、适宜的界定D.主观符合客观，也是科学性原则的重要体现。法律是主观同客观、理性和经验结合的产物【答案】ABCD7、质量检验按检验数量通常分为（）。A.全数检验B.部分检验C.抽样检验D.随机检验E.免检【答案】AC8、下列关于接受上界和拒收下界的说法中，正确的有（）。A.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为合格批，可接受B.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为不合格批，应拒受C.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为不合格批，应拒受D.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为合格批，可接受E.设交验批的不合格率为p，当p＜p1时，交验批为不合格批，应拒受【答案】AC9、通常在施工索赔中，以下（）是不允许索赔的费用。A.人工费、材料费、机械使用费B.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用C.索赔款在索赔处理期间的利息D.保函手续费E.承包方进行索赔工作的准备费用【答案】BC10、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD11、柯某长期打骂家人、为害乡邻，在当地激起民众公愤。其父屡次规劝柯某无果，决定大义灭亲。一日凌晨，柯某父亲在确认儿子熟睡后，用刀将儿子砍死，随后投案自首。当地乡民闻讯后联名请求司法机关对柯某父亲从轻处理。法院最后以故意杀人罪判处柯某父亲有期徒刑3年，缓刑5年。关于此案例，下列说法正确的是哪一或哪些选项？（）A.法律评价和道德评价的标准并不相同B.在刑罚适用过程中，应该排除道德判断C.如果柯某之父只是将其子绑起来锁在家里，防止他再为害乡民，则不应认为是违法D.这一案例反映出我国有关刑事法律并不符合中国基层情况,亟待修改完善【答案】A12、作为我国工程管理体系中最基础的部分，对于确保工程质量也是至关重要的，是指的（）。A.监理人的质量保证体系B.分包人的质量保证体系C.建设单位的质量保证体系D.设计人的质量保证体系E.承包人的质量保证体系【答案】D13、在工程建设中，质量保证的途径包括（）。A.以检验为手段的质量保证B.以工作人员的技术年限为质量保证C.以工序管理为手段的质量保证D.以资金为后续供应充足的质量保证E.以开发新技术、新工艺、新材料、新工程产品为手段的质量保证【答案】AC14、下列关于附带民事诉讼说法正确的选项是：A.被害人或其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，法院应告知其应当对其他共同侵害人一并起诉，否则，不予受理B.经公安机关、检察院调解，当事人已经达成协议并全部履行，不论以何种理由提起附带民事诉讼的，法院均不予受理C.附带民事部分不论是与刑事部分一并审判，还是另行审判，上诉期限都按刑事诉讼法规定的期限确定D.如果刑事部分作出撤销案件、撤回起诉、不起诉或终止审理的处理，附带民事诉讼不能继续审理【答案】C15、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。A.明示的B.通常隐含的C.必须履行的D.一般E.特殊【答案】ABCD16、一中国公司与一法国公司在中国香港订立了来料加工合同，有关原材料来自于美国，由中国公司加工。合同没有约定应当适用的法律，依2007年最髙人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》，中国法院在处理涉及该案的纠纷时,一般情况下,采用“特征履行”的方法确定的最密切联系的法律应当是下列哪项？（）A.适用中国公司住所地法B.适用法国公司注册地法C.适用中国香港法，因为香港是合同的订立地D.适用美国法律，因为原材料来自于美国【答案】A17、下列属于流转税的有（）。A.财产税B.消费税C.增值税D.资源税E.关税【答案】BC18、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】BD19、单元工程质量检验项目分为（）。A.保证项目B.基本项目C.允许偏差项目D.主控项目E.一般项目【答案】D20、评价的内容大体上可以分为全过程评价和阶段性评价或专项评价两类。下列各项中，属于全过程评价内容的有（）。A.过程评价B.经济后评价C.生产经营评价D.水土保持评价E.社会影响评价【答案】AD21、双次抽样检验时，在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验，C1为第一次抽取样本时的不合格判定数，C2为第二次抽取样本时不合格的判定数。发现n1中的不合格数为d1，则（）A.d1≤C1，判定该批产品合格B.d1≤C1，判定该批产品不合格C.d1>C2，判定该批产品不合格D.d1>C2，判定该批产品合格E.C1＜d1＜C2，无法判断【答案】AC22、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.外观尺寸B.规格C.品种D.产品标志E.工艺性能【答案】ABCD23、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC24、ppp项目实施全过程包括下列哪几个方面（）A.储备B.项目论证C.社会资本方选择D.项目执行E.资本方退出【答案】ABCD25、水利工程设计质量监督分站受总站委托承担的主要任务包括（）。A.参加工程的阶段验收和竣工验收B.归口管理全国水利工程的设计质量监督工作C.负责设计全面质量管理工作D.掌握全国水利工程的设计质量动态E.组织交流全国水利工程质量监督工作经验【答案】BCD26、施工过程中进行安全检查，其常用的方法有一般检查方法和安全检查表法。其中一般检查方法有（）。A.看B.嗅C.问D.切E.验【答案】ABC27、水利工程基本建设项目竣工决算审计的目的是监督和评价其竣工决算的（）。A.安全性B.可靠性C.真实性D.合规性E.完整性【答案】CD28、下列关于司法的表述，哪些选项是正确的？（）A.司法是由特定的国家机关及其公职人员，按照法定职权实施法律的专门活动，具有国家权威性。在我国，人民法院和人民检察院是代表国家行使司法权的专门机关，其他任何国凌机关、社会组织和个人都不傳从事这项工作B.司法具有国家强制性，司法机关依法所作的决定，所有当事者都必须执行，不得违抗C.司法活动具有主动性,司法机关可以主动去实施法律D.司法必须有表明法的适用的法律文书，如判决书、裁定书和决定书等【答案】ABD29、某县环保局根据举报，对某造纸公司进行突击检查，发现该公司违法排放有毒废水到长江中，责令停止生产，并查封了排放设施，后又作出了罚款20万的决定。该公司逾期未申请行政复议，也未提起行政诉讼，且多次拒绝履行罚款决定。对于该公司拒绝履行罚款决定的行为，某县环保局可以采取下列哪项措施：A.申请人民法院强制执行B.每日按罚款数额的5％加处罚款C.通知银行将造纸公司的存款划拨抵缴罚款D.将被查封的排放设施变卖抵缴罚款【答案】A30、单位工程合格的标准是（）。A.分部工程全部合格B.质量事故已按要求进行处理C.外观质量得分率要达到70％以上D.质量抽检合格率要达到75％以上E.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全【答案】ABC31、下列关于抢劫罪的理解，说法错误的一项是：A.甲抢劫他人财物后，考虑到被害人有可能告发自己，于是将被害人杀死，甲成立抢劫罪与故意杀人罪，数罪并罚B.乙为了取得被害人李某的财物，将李某骗出门外予以杀害，然后到李某家里将其财物洗劫一空，乙的行为成立“入户抢劫”C.警察丙显示自己的真实身份实施抢劫的，不属于“冒充军警人员抢劫”D.误以为是普通财物而实施抢劫，但实际上军用物资，仅适用普通抢劫的法定刑【答案】B32、姜