监理工程师之土木建筑目标控制能力检测A卷含答案

监理工程师之土木建筑目标控制能力检测A卷含答案

单选题（共100题）1、分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？()A.单价B.工程量C.税金D.费率【答案】B2、某项工程的施工机械，大修次数为4次，耐用总台班为800台班，一次大修理费用为2000元/台班，则该项目台班大修理费为（）元/台班。A.7.5B.8.0C.10D.12.5【答案】C3、数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（）。A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差【答案】C4、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.重量C.标高D.焊点的不良数【答案】D5、某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（）万元。A.1893.30B.1753.06C.1623.20D.1620.00【答案】B6、产品的认证标志中，表示强制认证标志的是()。A.方园标志B.PRC标志C.长城标志D.3C标志【答案】D7、在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】A8、按工程质量事故等级分类，造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B9、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为()。A.监理单位B.建设单位C.安装单位D.供货厂商【答案】B10、（2019年真题）下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（）。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费D.住房公积金【答案】D11、我国《人民警察法》第23条规定：人民警察必须按照规定着装，佩戴人民警察标志或者持有人民警察证件，保持警容严整，举止端庄。关于该条文，下列说法错误的是？A.该条文表述的是任意性规则B.该条文表述的既属于命令性规则，又属于强行性规则C.该条文未表达假定条件D.该条文在表达时省略了法律后果【答案】A12、工程网络计划资源优化的目的是为了()A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低B.在资源均衡使用条件下，使工期最短C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡【答案】D13、在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于（）A.勘查B.监理C.设计D.运营【答案】C14、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的经济措施包括()。A.对改进施工工艺给予表扬B.建议采用更先进的施工机械C.实行包干奖励D.注意改善劳动条件【答案】C15、由施工单位负责采购的大型设备，需要考察供货厂商时，由（）组织考察。A.建设单位B.项目监理机构C.总包单位D.设计单位【答案】A16、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A17、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。A.计日工B.暂列金额C.工程定位复测费D.规费【答案】C18、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C19、编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。A.数量B.时间C.产销D.供需【答案】A20、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是()A.不改变工作之间的先后顺序关系B.缩短非关键线路上工作的持续时间C.压缩费用增加量最大的关键工作D.不改变原有计划的关键线路【答案】A21、（2022年真题）某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。A.24B.26C.27D.29【答案】B22、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程实体损失15万元。承包方受伤人员医药费5万元，施工机具损失10万元，施工人员窝工费3万元，工程清理修复费5万元。承包人及时向项目监理机构申请索赔，并附相关证明材料，则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.23C.25D.33【答案】A23、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。A.出厂合格证B.质量证明书C.生产许可证D.使用说明书【答案】A24、（2018年真题）关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D25、承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格审查表》中应附有分包单位的()A.资质相业绩材料B.营业执照和经营范围C.资质和分包合同D.项目经理职责和施工计划【答案】A26、危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C27、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A28、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A29、在审理甲交通肇事案件的过程中，甲与被害人和解，适用当事人和解的公诉案件诉讼程序，下列选项中正确的有：A.甲与被害人和解，审理法院应当主持制作和解协议书B.甲与被害人和解，和解协议中可以约定对甲减轻处罚C.甲的哥哥经过甲的同意，可以代甲与被害人和解D.若被害人伤重死亡，被害人的姐姐可以与甲和解【答案】A30、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。A.重新申请施工许可证B.报发证机关核验施工许可证C.申请换发施工许可证D.报发证机关延期施工许可证【答案】B31、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B32、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】C33、（2017年真题）下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期【答案】D34、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后续工作D.后做工作【答案】C35、在制定检验批的抽样方案时，对重要的检验项目，当检验不具备破坏时，应进行（）抽样方案。A.二次抽样B.分层抽样C.全数检验D.调整性抽样【答案】C36、工程质量事故的技术处理方案，一般应由（）提出。A.原设计单位B.工程检测单位C.施工单位D.政府质量监督部门【答案】C37、关于毒品犯罪，下列哪些选项是正确的？A.甲明知是面粉，对乙谎称是海洛因，交付乙贩卖的，甲构成诈骗罪（间接正犯），乙无罪B.甲在一次走私活动中，既走私毒品又走私其他货物、物品的，应按走私毒品罪和构成的其他走私罪，实行数罪并罚C.甲本想盗窃普通财物，但盗窃财物后才发现是毒品，进而非法持有毒品的，应以盗窃罪与非法持有毒品罪并罚D.甲唆使乙为自己提供吸毒场所，乙为其提供了吸毒场所的，乙成立容留吸毒罪，但甲不成立容留吸毒罪的教唆犯【答案】A38、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N＝1000，n1＝60，n2＝80，C1＝2，C2＝6；经二次抽样检得：d1＝3，d2＝3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】C39、房地产开发企业在领取营业执照后的多长时间内，应当到登记机关所茌地的县级以上地方人民政府规定的部门备案？()A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】B40、承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()A.不平衡报价法B.多方案报价法C.突然降价法D.先亏后盈法【答案】B41、根据《计价规范》规定，当分包人使用总包人的脚手架、水电接剥时，应当属于工程量清单编制中的（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.总承包服务费【答案】D42、某项目采用单价合同的计价方式，其中灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（）米支付价款。A.18B.19C.20D.21【答案】C43、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B44、下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。A.总承包服务费B.工程排污费C.安全施工费D.文明施工费【答案】A45、建设单位负责采购的主要设备进场后，应由（）三方共同进行开箱检查。A.建设单位、供货单位、施工单位B.供货单位、施工单位、项目监理机构C.建设单位、施工单位、项目监理机构D.供货单位、设计单位、施工单位【答案】C46、工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计报审表》，由（）审核签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构人法代表D.监理机构技术负责人【答案】B47、施工进度计划实施中常用的检查方式是()A.不定期地现场实地抽查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集工程绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】B48、项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.9.23%B.9.62%C.10.26%D.10.34%【答案】B49、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量【答案】B50、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划【答案】A51、关于建设工程项目质量管理体系认证的说法，错误的是()。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准D.工程项目质量管理体系认证必须通过授权的机构进行【答案】D52、某工程有4个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天。各施工过程之间存在2天的插入时间，则流水施工工期为（）天。A.18B.20C.22D.24【答案】A53、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A54、某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为．56。根据价值工程原理确定的最优方案为（）。A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四【答案】D55、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A56、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。A.施工单位项目负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.安装单位项目负责人【答案】B57、下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】A58、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）。A.绿地率是否符合控制性规划的要求B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响【答案】D59、某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10％，则该项目的基本预备费为()万元。A.200B.400C.600D.450【答案】C60、某招标工程，分部分项工程费为41000万元(其中定额人工费占15%)，措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为()万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C61、下列关于债务资金筹措方式的说法中，正确的是（）。A.债券融资是比重最大的债务融资方式B.相比一般债券，可转换债券利率更高C.经营性租赁是一种融资与融物相结合的融资方式D.融资租赁租金一般包括租赁资产成本、利息和租赁手续费【答案】D62、BIM技术通过三维的共同工作平台以及三维的信息传递方式，可以为实现()一体化提供良好的技术平台和解决方式。A.参数和功能B.模型和数据C.设计与施工D.时间及内容【答案】C63、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟4天C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】B64、下列费用属于企业管理费的是（）。A.采购及保管费B.业务招待费C.燃料动力费D.劳动竞赛奖【答案】B65、（2021年真题）关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。A.检验批施工完成后就可以验收B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收C.检验批应在分项工程验收后验收D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】D66、（2017年真题）某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（）天。A.16B.21C.25D.28【答案】C67、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.。。。C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变【答案】B68、建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（）的特点。A.单位时间内所需用的资源量较少B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接C.施工现场的组织、管理工作简单D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工【答案】B69、某工程有三个施工过程，划分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天和4天，则参加流水施工的专业工作队总数为（）个。A.4B.5C.6D.7【答案】D70、采用PFI融资方式，政府与私营部门签署的合同类型是（）。A.服务合同B.特许经营合同C.承包合同D.融资租赁合同【答案】A71、以下单层房屋层高相同的非黏土墙(240mm厚)哪一个单价(元/㎡)最高？()A.框架间内墙B.普通外墙C.框架间外墙D.普通内墙【答案】A72、某新建项目建设期2年，计划银行贷款3000万元。第一年贷款1800万元，第二年贷款1200万元，年利率5%。则该项目估算的建设期利息为（）。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B73、施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为100元。该台挖掘机的使用费为（）万元。A.1.41B.1.71C.1.86D.2.01【答案】D74、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（）负责。A.业主代表B.政府质量监督员C.监理工程师D.施工项目经理【答案】C75、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.非破损的雷达法B.电磁感应法C.凿开混凝土D.超声波对测法【答案】D76、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.工作的持续时间总和最大B.相邻两项工作之间的时距之和最大C.相邻两项工作之间时间间隔全部为零D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】C77、适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是（）。A.S曲线比较法B.香蕉曲线比较法C.前锋线比较法D.列表比较法【答案】C78、在所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械A.会延长2周，但施工机械在现场不会闲置B.会延长2周，且施工机械会在现场闲置6周C.不会延长，且施工机械在现场也不会闲置D.不会延长，但施工机械会在现场闲置2周【答案】C79、下列费用中，属于规费的是()。A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费【答案】C80、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A.生产能力指数法B.指标估算法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法【答案】B81、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B82、下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）A.明确各管理部门投资控制职责B.安排专人负责投资控制C.组织设计方案评审和优化D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】C83、某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2000B.2160C.2169D.2177【答案】C84、根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金【答案】C85、下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。A.BIM组织架构的建立即B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队【答案】B86、某拟建项目，预计年生产能力为18000件，已建同类项目的建设投资额为10000万元，生产能力为8000件。若价格调整系数为1.2，为简化计算，取生产能力指数为0.8，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为（）万元。A.21169B.22958C.23988D.25298【答案】B87、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】B88、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托()提出。A.原设计单位B.工程检测加固单位C.事故调查组建议的单位D.政府质量监督部门【答案】A89、（2021年真题）建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D90、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()A.主控项目B.一般项目C.基本项目D.保证项目【答案】A91、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由（）审查，符合要求的，予以签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人【答案】A92、（）是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石方工程费用等。A.建筑安装工程费B.建筑工程费C.安装工程费D.基本预备费【答案】B93、当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位负责人D.建设单位技术负责人【答案】B94、某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为()元。A.130.67B.133.33C.1306.67D.1333.33【答案】A95、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D96、于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015年与2016年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复【答案】B97、《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为()。A.全费用综合单价B.不完全费用综合单价C.工料综合单价D.实物量综合单价【答案】B98、工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的（）必然为零。A.时间间隔B.时距C.间歇时间>D.自由时差【答案】D99、质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（）。A.认证机构B.认证人员C.培训机构D.培训人员【答案】D100、在索赔费用计算方法中，最为常用、准确的方法是（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.实物法【答案】A多选题（共40题）1、因同类和同一性质的事故常可以选择不同的处理方案，在确定处理方案时，应审核其是否遵循一般处理原则和要求，尤其应重视工程实际条件，工程的实际条件包括（）。A.建筑物实际状态B.工程及各参建单位名称C.材料实测性能D.各种作用的实际情况E.事故处理的过程及结果【答案】ACD2、工程勘察管理服务是指工程监理单位根据建设单位的要求对于工程勘察活动的管理，下列属于工程监理单位勘察质量管理主要工作的有（）。A.协助建设单位编制工程勘察任务书B.协助建设单位选择工程勘察单位C.签订工程勘察合同D.审查勘察单位提交的勘察方案E.检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格【答案】ABD3、（2019年真题）在钢材进场时，应按相关标准进行检验，检验的主要内容包括（）。A.产品合格证B.运输通行证C.出厂检验报告D.货物单据E.进场复验报告【答案】AC4、ISO9000质量管理体系中，质量管理原则之一是要求以顾客为关注焦点，这里的顾客是指()。A.所有个人或组织B.消费者C.最终使用者D.采购方E.零售商【答案】BCD5、在工程延期审批过程中，项目监理机构应完成的工作内容有()A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知D.在作出工程延期批准前与相关方面进行协商E.在工程延期批准后向建设单位提交完整的详情报告【答案】BD6、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评估报告，其评估报告的主要内容有()。A.设计工作概况B.设计深度的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门]的备案情况E.存在的问题及建议【答案】ABC7、在施工阶段监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件包括（）。A.建筑工程施工质量验收统一标准B.施工材料及其制品质量的技术标准C.质量管理体系标准D.控制施工作业活动质量的技术规程E.有关的新材料、新技术的质量标准【答案】ABD8、因同类和同一性质的事故常可以选择不同的处理方案，在确定处理方案时，应审核其是否遵循一般处理原则和要求，尤其应重视工程实际条件，工程的实际条件包括（）。A.建筑物实际状态B.工程及各参建单位名称C.材料实测性能D.各种作用的实际情况E.事故处理的过程及结果【答案】ACD9、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有()A.适用性B.安全性C.可靠性D.经济性E.耐久性【答案】AC10、初步施工总进度计划编制完成后，监理工程师主要是检查（）。A.总工期是否符合要求B.施工组织是否科学C.资源使用是否均衡D.资源供应是否能得到保证E.施工顺序是否合理【答案】ACD11、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A.采用先进的施工方法以减少施工过程的数量B.增加工作面，组织更多的专业工作队C.改善劳动条件和外部配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量E.改进施工工艺并实施强有力的调度【答案】BD12、工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目的（），共同构成项目监理机构的工作内容。A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.合同管理E.安全生产管理职责【答案】ABD13、根据《建筑安装工程费用项目组成》的有关规定，施工机械使用费包括（）A.机械操作人员的工资B.大型机械设备安拆费C.大修理费D.燃料动力费E.税费【答案】ACD14、下列检测方法可用于检测结构或构件混凝土抗压强度的是（）。A.回弹法B.后装抜出法C.超声回弹综合法D.直测法E.钻芯法【答案】ABC15、（二）某房地产公司为进入股市炒股大捞一笔，总经理甲决定，大量招聘售楼人员，要求每个新入职员工缴纳10万元以上“保证金”，并根据缴纳数额多少发给每月薪酬。由于房地产不景气以及政府抑制房价的决心，该房地产公司资金链不可逆转地断裂，甲遂指使会计乙以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款，并给予该银行行长丙10万元高仿真假币。（事实一）丙审核贷款申请时发现房地产公司不符合贷款条件，但仍然批准发放贷款1000万元，致使银行遭受重大损失。事后发现，丙是国有银行委派到该商业银行从事公务的工作人员，对此，甲事先知情但乙不知情。（事实二）数日后，甲、乙因人举报骗取贷款而被拘留，乙随后交代了自己与甲行贿丙的事实，并使得丙的受贿行为得以追究，此外乙还交代了自己通过伪造票证等方式骗取数额巨大的医疗保险金的事实，经查证属实。（事实三）请回答题。A.乙因贷款诈骗罪被采取强制措施后，如实供述了行贿事实的，属于“行贿人被追诉前主动交代自己的行贿行为”，可以从轻或者减轻处罚B.乙供述行贿事实因此使得丙的受贿行为得以被追究的，成立立功，对乙同时应当适用立功的规定C.乙使用欺骗方法骗取医疗保险金的行为，成立保险诈骗罪D.乙如实供述司法机关还未掌握的本人的诈骗罪，成立特别自首【答案】AD16、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列不属于保修范围的质量缺陷有（）。A.使用不当造成的质量缺陷B.保修不及时造成的质量缺陷C.施工原因造成的质量缺陷D.第三方造成的质量缺陷E.不可抗力造成的质量缺陷【答案】AD17、下列关于工程保修的说法中，正确的有（）。A.不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围B.因使用不当造成的质量缺陷属于保修范围C.建设工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者建设工程所有人应向施工单位发出保修通知D.第三方造成的质量缺陷不属于保修的范围E.因保修不及时造成新的人身.财产损害，由建设单位承担赔偿责任【答案】ACD18、某工程采用固定总价合同，除设计变更和工程范围变动外，不调整合同价，承包工程合同总价为300万元，按进度节点分三阶段付款，付款比例分别为30%、40%、25%。第一阶段施工期间，主要材料计划用量300吨，预算单价2000元/吨，实际消耗了310吨，实际单价2100元/吨，第一阶段结算时，正确的有（）。A.材料消耗增加不调整合同价款B.材料价格上涨不调整合同价款C.应结算和支付工程款90万元D.应结算和支付主要材料消耗增加价款2万元E.应结算和支付主要材料价差3.1万元【答案】ABC19、关于宪法规范的分类说法不正确的是、()A.我国《宪法》规定，中华人民共和国的一切权力属于人民。这是确认性规范B.我国《宪法》第135条规定，人民法院、人民检察院和公安机关办理刑事案件，应当分工负责、互相配合、互相制约，以保证准确有效地执行法律。这是义务性规范C.宪法程序规范包括直接程序规范和间接程序规范两种D.我国《宪法》第35条规定，中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。这是权利性规范【答案】B20、在工程质量管理体系中，政府的监督管理职能包括（）。A.工程发承包管理B.工程建设程序管理C.建筑企业质量体系认证D.建立和落实工程质量责任制E.建立和完善工程质量管理法规【答案】ABD21、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用向厂家订购的方式B.建设单位采购，采购方案由监理机构协助建设单位编写报建设单位批准C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购D.安装单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】BC22、在工程质量验收时，检验批的验收项目中，主控项目是指对()起决定性作用的检验项目。A.使用价值B.工程安全C.环境保护D.公共利益E.质量评价【答案】BCD23、乳胶漆属于以下哪类油漆涂料？（）A.烯树脂漆类B.丙烯酸漆类C.聚酯漆类D.醇酸树脂漆类【答案】B24、根据GB/T19000-2000族标准确定的质量管理原则，质量管理的系统方法可包含的环节有()A.系统策划B.系统分析C.系统模拟D.系统工程E.系统管理【答案】BD25、考虑工程项目的（）要求，施工可以采用依次施工．平行施工和流水施工等方式。A.施工特点B.工艺流程C.资源利用D.平面或空间布置E.生产效率【答案】ABCD26、在工程质量验收过程中，下列情况中应予以验收的有（）。A.返工重做的检验批B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批D.经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑部位E.建设单位认可的检验批【答案】BCD27、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系主要应考虑的内容有（）。A.尽量使整个工期范围内劳动力供应达到均衡B.尽量选择施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC28、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的（）。A.施工操作依据B.质量保证所必需的管理制度C.检查情况D.质量检查情况E.质量特性指标【答案】ABCD29、（2018年真题）在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。