监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试精华B卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试精华B卷附答案

单选题（共100题）1、工程项目质量控制中，设计交底通常由（）来组织。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B2、将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.管理的系统方法D.加强信息化管理【答案】A3、某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2000B.2160C.2169D.2177【答案】C4、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（）负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D5、做好工程施工记录、保存各种信息档案，参与处理索赔事宜，属于施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】D6、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性【答案】A7、下列参数中属于流水施工时间参数的是（）。A.工作面B.流水强度C.流水步距D.施工过程【答案】C8、设备制造的质量控制内容中，下列属于设备制造单位质量管理检查资料的是（）。A.质量责任制B.制造检验技术标准C.工序交接检查验收记录D.设计变更记录【答案】A9、发生工程质量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步骤包括：①找出可能产生质量缺陷的所有因素；②进行细致的现场调查研究，了解引发缺陷的现象和特征；③收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析所处各种条件和情况；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。正确的排序为（）。A.②③①④⑤B.①②③④⑤C.②①③④⑤D.③②①⑤④【答案】A10、调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法【答案】A11、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B12、工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，且工期在1年以上的工程项目较适于采用（）合同。A.可调总价B.固定总价C.可调单价D.固定单价【答案】A13、危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。A.质量监督机构B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B14、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定，建安工程造价中的利润包含在（）中。A.分部分项工程费B.其他项目费C.措施项目费D.规费【答案】A15、某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（）万元人民币。A.1250B.1150C.1100D.1090【答案】C16、对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由()签发审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业部门负责人D.会审专家组组长【答案】A17、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程A.驻厂监造B.设置质量控制点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D18、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（）。A.实行包干奖励B.改进施工工艺和施工技术C.实施强有力的调度D.增加工作面，组织更多的施工队伍【答案】D19、关于石材幕墙要求的说法，正确的是：()A.石材幕墙与玻璃幕墙、金属幕墙安装的垂直度允许偏差值不相等B.应进行石材用密封胶的耐污染性指标复验C.应进行石材的抗压强度复验D.所有挂件采用不锈钢材料或镀锌铁件【答案】B20、工作A的工作持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、4天、8天；最迟完成时间分别为19天、16天、15天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.2B.3C.7D.12【答案】A21、分项工程验收合格的条件，除其所含检验批质量验收合格外，还需要（）。A.质量控制资料完整B.观感质量验收应符合要求C.所含检验批的质量验收记录应完整D.主要功能项目检查结果应符合规定【答案】C22、设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员一般不会由（）派出。A.设计单位B.总承包单位C.设备安装单位D.项目监理机构【答案】A23、以下属于BIM模型交付标准的是()。A.IFCB.IDMC.IFD.IPD【答案】A24、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A25、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查()，并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重工和加固方案【答案】B26、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.4天和9个B.4天和4个C.2天和3个D.2天和9个【答案】D27、关于建设工程项目质量管理体系认证的说法，错误的是()。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准D.工程项目质量管理体系认证必须通过授权的机构进行【答案】D28、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()风险。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A29、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位B.工程监理单位C.政府D.施工单位【答案】C30、在建设工程监理中编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制，属于监理工程师控制进度的()。A.组织措施B.经济措施C.合同措施D.技术措施【答案】D31、在工程量清单计价表格中，总说明表的适用范围是（）。A.工程计价的各阶段B.招投标阶段C.施工阶段D.设计阶段【答案】A32、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括()。A.人工费B.管理费C.利润D.税金【答案】D33、在投资控制的若干措施中，最为有效的是（）。A.科学确定投资控制目标B.以决策和设计阶段为重点C.施行建设全过程的投资控制D.技术与经济相结合【答案】D34、在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】A35、关于全国人大所享有的人事职权，下列哪些表述是错误的A.选举最高人民法院的院长，最高人员检察院的检察长B.选举国务院总理、副总理C.选举中央军委主席、副主席D.选举全国人大常委会的委员长、副委员长【答案】B36、（2019年真题）某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为（）万元。A.3520B.3540C.3600D.4400【答案】B37、在工程进度控制措施中，建立进度协调会议制度属于监理工程师控制工程建设进度的（）。A.经济措施B.合同措施C.组织措施D.技术措施【答案】C38、监理工程师有必要编制施工总进度计划的情况有（）。A.大型建设工程实行施工总承包B.大型建设工程，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位C.建设工程存在分包D.各单位工程已有单位工程施工进度计划【答案】B39、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量【答案】B40、（2018年真题）按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】A41、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小【答案】D42、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。A.混凝土工B.木工C.建筑架子工D.在吊篮上作业的抹灰工【答案】C43、（2020年真题）民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A44、在设备制造的质量控制方式中，对于特别重要的设备，监理单位实施设备制造的全过程质量监控，属于（）。A.巡回监控B.驻厂监造C.定点监控D.整体监控【答案】B45、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程量进行偏差分析D.审查设计单位提交的设计成果【答案】C46、（2019年真题）某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元/m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。A.已完成工作实际费用为75000元B.投资绩效指标＞1，表明项目运行超出预算投资C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】D47、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标B.投资（进度）绩效指数反映的是绝对偏差C.投资（进度）偏差仅适合对同一项目作偏差分析D.进度偏差为正值，表示进度延误【答案】C48、下列关于设计单位的质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.组织设计人员参加建筑工程竣工验收，验收后在相关验收合格文件上签字B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限C.在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备均不得指定生产厂、供应商D.对因勘察造成的质量事故，提出相应的技术处理方案【答案】B49、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B50、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（）元。A.840000B.809025C.856000D.855500【答案】B51、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.2天和3个B.4天和9个C.4天和3个D.2天和9个【答案】D52、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A53、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。A.反馈方法B.过程方法C.评价方法D.监督方法【答案】B54、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C55、某一新建小区的公共建筑单项工程的土建工程概算为300万元，采暖工程概算为20万元，给水排水工程概算为15万元，通风工程概算为10万元，机械设备及安装工程概算为25万元，电气、照明工程概算为15万元，电气设备及安装工程概算为30万元，则该小区公共建筑的建筑工程概算为()万元。A.360B.390C.330D.415【答案】A56、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。A.编制工程设计作业进度计划B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.检查工程设计人员的专业构成情况D.编制工程设计阶段进度计划【答案】B57、承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制()和选择工程勘察单位。A.工程勘察任务书B.工程勘察工作计划C.工程勘察方案D.工程勘察成果评估报告【答案】A58、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】A59、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C60、竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（）。A.分部分项工程B.措施项目C.总价措施项目D.分部分项工程和单价措施项目【答案】D61、受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】D62、关于侦查，下列说法错误的是？A.张三故意杀人一案，在补充侦查阶段，张三死亡的，应当撤销案件B.搜查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行C.搜查的时候，应当有被搜查人及他的家属、邻居以及见证人同时在场D.勘验、检查时，必须出示勘查证，否则，该勘验、检查笔录不得作为定案的根据【答案】A63、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。A.流水强度和流水段数B.流水段数和流水步距C.流水步距和流水节拍D.流水节拍和流水强度【答案】C64、工业厂房要能满足生产生活需要，道路、桥梁、铁路、航道要能通达便捷，属（）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性【答案】A65、为了确保工程建设进度总目标的实现，监理工程师最早应在（）阶段进行施工现场条件调研和分析。A.设计任务书B.设计准备C.初步设计D.施工招标【答案】B66、某基础工程有挖土、垫层、混凝土浇筑、回填土4个施工过程，分5个施工段组织流水施工，流水节拍均为3天，且混凝土浇筑2天后才能回填土，该工程的施工工期为（）天。A.39B.29C.26D.14【答案】C67、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A68、质量管理体系的有效运行中，持续改进到位的关键是（）。A.人员的培训B.文件规定C.管理D.审核【答案】D69、关于时间定额和产量定额说法正确的是（）。A.产量定额通常以工日为单位，每工日8小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成正比D.时间定额中不包含工人必须的休息时间【答案】B70、编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。A.数量B.时间C.产销D.供需【答案】A71、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。A.设计单位B.建设单位的研究试验费C.施工单位的其他直接费D.施工单位的间接费【答案】B72、我国建筑企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按()划分为若干资质类别。A.经营范围B.企业规模C.承包能力D.专业类别【答案】D73、分包单位资格报审表中的审核意见应由（）签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D74、（2018年真题）双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。A.自由时差必然为零B.总时差必然大于自由时差C.总时差必然为零D.总时差和自由时差必然相等【答案】D75、监理工程师控制物资供应进度的工作内容是()A.决定物资供应分包方以及分包合同清单B.审核物资供应合同C.审查和签署物资供应情况分析报告D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜【答案】C76、发生工程质量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步骤包括：①找出可能产生质量缺陷的所有因素；②进行细致的现场调查研究，了解引发缺陷的现象和特征；③收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析所处各种条件和情况；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。正确的排序为（）。A.②③①④⑤B.①②③④⑤C.②①③④⑤D.③②①⑤④【答案】A77、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入该施工过程中的资源种类数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工段数目【答案】A78、关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责C.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责D.确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人【答案】B79、在工程网络计划中，（）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距【答案】B80、“组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望”，体现了质量管理的（）原则。A.关系管理B.全员参与C.改进D.以顾客为关注焦点【答案】D81、建设单位收到工程竣工报告后，应由（）组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.建设单位总经理【答案】A82、下列说法错误的是()。A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达C.BIM具有模型的完备性D.BIM具有模型信息的一致性【答案】B83、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成和最晚完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最晚开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）.A.1B.2C.3D.4【答案】A84、下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。A.总承包服务费B.工程排污费C.安全施工费D.文明施工费【答案】A85、单价合同程模险式保下险，费承，包宜人采支用付的计建量筑方工法是（）。A.凭据法B.估价法C.均摊法D.分解计量法【答案】A86、做好工程施工记录、保存各种信息档案，参与处理索赔事宜，属于施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】D87、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】C88、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B89、关于工程网络计划的说法，正确的是（）。A.关键线路上工作的总时差均为零B.关键线路上的工作均为关键工作C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】B90、某工程量清单编制中，项目编码为010101004002，其所反映的分项工程代码及其内涵是（）。A.002；土石方工程B.002；土方工程C.004；挖一般土方D.004；挖基坑土方【答案】D91、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】B92、关于公检法机关的组织体系及其在刑事诉讼中的职权，下列哪些说法是正确的A.公安机关上下级是领导与被领导关系，上级公安机关发现下级公安机关作出的立案决定有错误的，可以予以撤销B.人民法院上下级是监督指导关系，上级人民法院可以撤销或者改变下级人民法院的裁判C.检察院实行双重领导，一方面对政府负责，一方面受最高检、上级检察院领导D.人民法院职权分为审判权以及为保障审判权的实施而享有的其他职权【答案】A93、某项两年期借款年利率为6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为（）。A.1.508%B.1.534%C.1.542%D.1.589%【答案】A94、关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是（）。A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式C.大型设备，采取设置质量控制点的方式D.标准设备，采取巡回监控的方式【答案】B95、流水强度是指某专业工作队在()A.一个施工段上所完成的工程量B.单位时间内所完成的工程量C.一个施工段上所需资源的数量D.单位时间内所需某种资源的数量【答案】B96、门窗工程中，下列铝合金门综合单价(元/㎡)，最贵的是哪种？()A.推拉门B.平开门C.自由门(带地弹簧)D.推拉栅栏【答案】C97、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收【答案】A98、项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。A.相关法规B.质量检测管理办法C.合同约定D.施工方案【答案】C99、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6【答案】C100、国外工料测量师在立约后阶段的投资控制任务是（）。A.对拟建项目做出初步的经济评价B.根据建筑师和工程师提供的建设工程的规模、场址、技术协作条件，对各种拟建方案制定初步估算C.就工程的招标程序、合同安排、合同内容等提出建议D.回顾、分析项目管理和执行情况【答案】D多选题（共40题）1、某技术投资方案，拟投入建设投资3000万元，其中贷款本金2000万元，建设期两年，第一年全部以自有资金形式投入，建设期第二年全部以贷款形式投入，建设期贷款在运营期四年内，以等额本息方式偿还。运营期第一年息税前利润800万元，第二年息税前利润1000万元，自第三年起，息税前利润稳定在1100万元。假设年贷款利率为6%，所得税率为25%，贷款均匀发放，不考虑其他费用。则下列有关该项目财务指标的表述，正确的有（）。A.该项目建设期贷款利息为120万元B.该项目贷款本息为2060万元C.该项目年还本付息额为594.50万元D.总投资收益率为35.95%E.运营期第二年的净利润为507.30万元【答案】BCD2、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂B.规格和型号C.供应商D.使用年限E.性能指标【答案】B3、施工进度计划检查内容中用来决定是否需要进行计划优化的因素有（）。A.主要工种的工人是否满足连续、均衡施工要求B.主要施工机具的使用是否均衡和充分C.主要材料的利用是否均衡和充分D.技术间歇是否科学合理E.施工顺序是否科学合理【答案】D4、市工商局许可某化工厂建厂投产，该厂是重污染企业，生产过程中对工厂周边环境造成严重污染，附近居民以相邻权人的身份对市工商局的行政许可行为提起诉讼，在行政诉讼过程中，居民请求法院一并解决化工厂的民事赔偿责任，关于本案，下列哪些说法是正确的？A.化工厂请求法院一并审理民事争议的，应当在第一审开庭审理前提出，否则法院不予受理B.即使当事人不提出解决化工厂的民事赔偿问题，法院也可以依职权主动一并解决民事赔偿问题C.居民请求法院一并解决化工厂的民事赔偿责任，法院应当单独立案，一并审理，分别裁判D.居民仅对民事裁判提出上诉的，没有上诉的行政裁判在上诉期满后即发生法律效力【答案】CD5、下列关于BIM与虚拟现实技术集成应用的说法正确的有()。A.在施工之前，施工过程就已通过BIM与虚拟施工技术进行三维仿真演示，可有效提升工程质量B.BIM与虚拟施工技术在建筑施工领域的应用在未来的施工和设计的应用前景广阔C.BIM与虚拟现实技术集成应用可以减少或避免设计中存在的大多数错误D.BIM与虚拟现实技术集成应用可提高模拟的真实性E.BIM与虚拟现实技术集成应用可有效支持项目成本管控【答案】ABCD6、机械类部件的质量控制中，质量控制点的位置包括（）。A.调直处理B.机械加工精度C.组装D.仪表安装E.线路布线【答案】ABC7、承包人在每个计量周期向发包人提交的已完工程进度款支付申请应包括的内容有（）。A.签约合同价B.累计已完成的合同价款C.本周期合计完成的合同价款D.本周期合计应扣减的金额E.本周期实际应支付的合同价款【答案】BCD8、工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.专家论证E.检查验收【答案】ABCD9、设备安装工程概算编制的基本方法包括（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.定额单价法【答案】ABC10、按建设工程特点分类，定额可分为()。A.企业定额B.预算定额C.建筑工程定额D.安装工程定额E.直接费定额【答案】CD11、钢材在进场验收时，出现（）情况，应由订货方进行钢材化学成分、力学性能及工艺性能的抽样复验。A.国外进口钢材B.钢材混批C.板厚大于30mm，且设计有Z向性能要求的厚板D.对质量有疑义的钢材E.建筑结构安全等级为二级【答案】ABD12、关于不作为犯罪，下列说法正确的是：A.父亲和儿子一起去游泳，儿子不幸落水，由于父亲具有抚养儿子的义务，因此，父亲必须下水救儿子，即使父亲不会游泳，否则父亲成立不作为犯罪B.警察在执行职务时发现远处有多名群众聚集，靠近人群后发现一名歹徒正在疯狂杀害其妻子，在履行救助义务具有容易性和可能性的情况下，警察径直离去。由于夫妻之间具有相互扶养的义务，所以该警察成立不作为的故意杀人罪C.消防队员接到救火报告后，基于泄愤报复等恶意，明确拒绝前往火灾现场，导致重大人身、财产损失。由于消防队员具有基于职务而产生的义务，所以该消防队员成立不作为的放火罪D.医生接到病人的求救电话，以"上网种菜忙"为由拒绝出诊，导致患者的死亡。由于医生具有基于业务而产生的义务，所以该医生成立不作为的故意杀人罪【答案】D13、由于承包人原因造成工期拖期，业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有()A.赶工导致施工成本增加B.工程拖期后物价上涨C.工程拖期产生的附加监理费D.工程拖期引起的贷款利息增加E.工程拖期产生的业主盈利损失【答案】CD14、某城市立交桥工程在组织流水施工时，需要纳入施工进度计划中的施工过程包括（）。A.桩基础灌制B.梁的现场预制C.商品混凝土的运输D.钢筋混凝土构件的吊装E.混凝土构件的采购运输【答案】ABD15、建设项目投资构成中，引进技术和进口设备其他费包括()A.分期或延期付款利息B.进口设备运输保险费C.进口设备检验鉴定费用D.担保费E.国外工程技术人员来华费用【答案】ACD16、下列哪些做法违反了检察官法的规定？()A.甲是A市B县人民检察院的检察官，2004年4月5日从该检察院离任，2006年5月在一起盗窃案中担任辩护律师，该案由B县人民检察院办理B.李某是某县人民检察院公诉一处的检察员，张某是其侄子，大学毕业后到其所在的公诉一处工作，任助理检察员C.孙某是C市人民检察院的检察员，其女在某律师事务所从事律师业务D.钱某是D市人民检察院的检察员，2003年3月1日从该院离任，2005年2月4日在E市以近亲属身份为其女儿做刑事辩护【答案】AB17、设备安装工程中，单位工程概算的编制方法包括()。A.生产能力指数法B.资金周转率法C.预算单价法D.扩大单价法E.概算指标法【答案】CD18、在分包单位资质的审核过程中，专业监理工程师应在约定的时间内，对施工单位所报资料的（）进行审查。A.完整性B.时效性C.针对性D.真实性E.有效性【答案】AD19、按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的（）。A.劳动保险和职工福利费费B.津贴补贴C.奖金D.特殊情况下支付的工资E.劳动保护费【答案】BCD20、当部分工程较大或较复杂时，可按()将分部工程规划为若干子分部工程。A.材料种类B.专业系统及类别C.施工特点D.施工程序E.施工工艺【答案】ABCD21、国际标准化组织（ISO）发布的质量管理体系中确定的质量管理原则有（）。A.以领导为关注焦点B.全员参与C.循证决策D.关系管理E.改进【答案】BCD22、采用工程量清单计价的招标工程，投标人必须按招标文件中提供的数据或政府主管部门规定的标准计算报价的有（）。A.总承包服务费B.以“项”为单位计价的措施项目C.安全文明施工费D.提供了暂估价的工程设备E.暂列金额【答案】CD23、物资供应的总目标就是按照物资需求（）提供给使用部门。A.适时B.适地C.按质D.按量E.分阶段【答案】ABCD24、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法有()A.抗压试验B.拉伸试验C.抗剪试验D.弯曲试验E.型式检验【答案】BCD25、王三开，某人民检察院检察员，因严重违纪被免除职务，后又经法定程序被任命为法官，下列有关他的说法正确的是、()A.王三开被免去检察员职务，须报上一级人民检察院批准B.王三开可以担任法官C.任命王三开为法官的机关发现任命有错的，应当撤销该项任命D.上级人民法院发现下级人民法院的法官的任命有错的，应当命令下级人民法院撤销该项任命，或者命令下级人民法院依法提请同级人民代表大会常务委员会撤销该项任命【答案】C26、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A.采用先进的施工方法以减少施工过程的数量B.增加工作面，组织更多的专业工作队C.改善劳动条件和外部配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量E.改进施工工艺并实施强有力的调度【答案】BD27、安装在轻钢龙骨上的