监理工程师之合同管理能力测试题库B卷带答案

监理工程师之合同管理能力测试题库B卷带答案

单选题（共100题）1、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()A.工期顺延、给予经济补偿B.工期不予顺延、给予经济补偿C.工期顺延、不给经济补偿D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】A2、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。A.发包人B.承包人C.甲某D.乙某【答案】B3、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。A.建设单位B.工程总承包单位C.设计人D.项目监督管理部门【答案】D4、施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。A.发出开工通知B.办理征地拆迁C.办理施工现场外道路的通行权D.办理施工现场内道路的通行权【答案】A5、运动的四要素包括（）。A.运动类型B.运动强度C.运动持续时间与频率D.以上均是【答案】D6、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】D7、营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。A.人群没法随机分配B.人力不足C.实施过程未设计同期对照D.不能开展平行随机对照试验【答案】B8、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任【答案】A9、下列内容（）不属于合同协议书中应明确填写的内容。A.签约合同价B.合同工期C.质量标准D.争议解决方法【答案】D10、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。A.提交工程师决定B.提交争端裁决委员会决定C.诉讼D.仲裁【答案】D11、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】B12、合同工期为（）。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】D13、设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是（）。A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保D.发包人只需为其现场管理人员投保【答案】B14、下列选项中，可以用于质押的是()。A.动产和智力成果B.动产和权利C.智力成果和权利D.人身利益和权利【答案】B15、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由（）承担。A.发包人B.监理人C.施工单位甲D.乙某【答案】C16、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【答案】C17、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（）。A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行【答案】C18、承包人根据合同认为有权得到追加付款(或)延长工期时。应按规定程序向()提出索赔。A.业主B.发包人C.承包人D.监理人【答案】B19、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C20、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由()进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】C21、发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A.7B.14C.28D.56【答案】D22、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无需发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】D23、工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（）。A.承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送【答案】C24、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。A.12个月B.14个月C.24个月D.36个月【答案】A25、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A.启运7日前，启运24小时前B.启运7日前，启运24小时内C.启运24小时前，启动24小时内D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】B26、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C27、根据《标准施工招标文件》规定，以下（）属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改【答案】D28、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】B29、（2018年真题）根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人【答案】C30、除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前（）日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等A.3B.7C.14D.28【答案】B31、在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限C.承包人文件中最主要的是设计文件D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工【答案】D32、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意C.中标人应当就分包项目向招标人负责D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任【答案】C33、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12，12B.24，24C.36，36D.48，48【答案】D34、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】C35、下列关于履约保证说法不正确的是()。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%C.履约银行保函额度是合同价格的10%D.履约担保书担保额度是合同价格的10%【答案】D36、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.2B.3C.6D.12【答案】C37、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？()A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mmC.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mmD.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝【答案】D38、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】B39、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审【答案】D40、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法【答案】A41、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。A.起吊点和平衡点B.平衡点和支点C.支点和重心D.重心和起吊点【答案】D42、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A.视为合同材料不符合质量标准B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C.质量合格情况待定D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】B43、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【答案】D44、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。A.2009年10月6日B.2009年10月25日C.2009年10月27日D.2009年10月28日【答案】D45、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B.合同需要重新登记备案后继续有效C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效D.合同的效力不受影响【答案】D46、(2014年真题)根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【答案】D47、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。A.设计招标应为设计方案最优者B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者C.施工招标为投标报价最低者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】C48、根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（）。A.一次完成B.有序的多次移交C.既可一次完成，也可分次移交D.两次完成【答案】C49、某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担【答案】D50、招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。A.开标时间至少5日前B.开标至少15日前C.资格评审工作开始前5天D.资格评审工作开始前15天【答案】B51、工程总承包合同履行中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权()A.要求赔偿B.变更合同C.延期开工D.解除合同【答案】D52、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【答案】A53、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B54、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。A.提前7天向设计人发出B.从发出该通知之日起计算设计服务期限C.应在合同签订之日起60天内发出D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同【答案】A55、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D56、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。A.0～4B.-10～0C.5～10D.10～65【答案】D57、普通人的运动指南不包括（）。A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次【答案】C58、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()A.供货人订立合同时的营业地B.合同订立地C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地【答案】A59、设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。A.14，21B.14，14C.21，21D.21，14【答案】D60、（2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C.投标保证金有效期应当长于投标有效期D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】B61、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书【答案】C62、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。A.提前7天向设计人发出B.从发出该通知之日起计算设计服务期限C.应在合同签订之日起60天内发出D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同【答案】A63、某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目()方式发包。A.应该采用公开招标B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.可以采用直接委托【答案】D64、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（）提出要求。A.联动试车B.性能测试C.单车试验D.投料试车【答案】B65、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【答案】A66、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】B67、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.定标后5日B.发出中标通知书后5日C.中标人提交履约保证后5日D.书面合同签订后5日【答案】D68、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立【答案】B69、（2017年真题）根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D70、AIA系列合同条件中，C系列是（）。A.业主与建筑师之间的标准合同文件B.合同和办公管理中使用的文件C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D.建筑师行业内部使用的文件【答案】C71、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C72、住宅分户轻质隔墙的隔声标准的隔声量应大于()A.30dB.35dBC.40dBD.45dB【答案】D73、我国居民的膳食结构属于（）。A.动植物食物平衡的膳食结构B.以植物性食物为主的膳食结构C.以动物性食物为主的膳食结构D.地中海膳食结构【答案】B74、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】C75、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D76、下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A.现场查勘B.搭建场地内临时设施C.提供施工现场的工程地质资料D.审核工程进度计划【答案】C77、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A.提前竣工的，保险责任自行终止B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定【答案】B78、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A.担保人无条件地提供担保B.履约保证金的数额不确定C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付【答案】C79、FIDIC系列合同中，称为“绿皮书”的是（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》【答案】B80、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。A.7B.14C.21D.28【答案】C81、合同解除后，合同中的()条款仍然有效。A.结算和清理B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约【答案】A82、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。A.甲，3100万元B.甲，3090万元C.乙，2930万元D.乙，3100万元【答案】A83、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。A.经评审的最低投标价法B.有限数量评审法C.最低投标价法D.综合评估法【答案】A84、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】B85、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由运输部门负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【答案】B86、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】B87、根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】C88、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】D89、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B90、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天【答案】D91、根据施工合同标准文本，在合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字和盖章的法律文书是（）。A.合同协议书B.履约保函C.预付款保函D.中标通知书【答案】A92、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（）。A.5人B.3人C.5人以上单数D.3人以上单数【答案】C93、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定【答案】C94、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.2B.3C.6D.12【答案】C95、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（）。A.5人B.3人C.5人以上单数D.3人以上单数【答案】C96、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D97、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天【答案】B98、对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。A.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书B.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔通知书D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知书【答案】B99、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】C100、以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。A.遵守法律B.依法纳税C.完成全部勘察工作D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】A多选题（共40题）1、设计施工总承包合同，发包人要求文件说明的工程范围方面的内容包括（）。A.工程的目的B.永久工程的设计C.工程的规模D.工作界区说明E.提供的现场条件【答案】BD2、（2012年真题）以下造成损失的事件中，依据安装工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身失灵损坏【答案】AB3、下列描述中属于形式评审因素和评审标准的内容有（）。A.审查投标人名称是否与营业执照、资质证书一致B.审查投标人营业执照和组织机构代码证C.投标函及投标函附录是否有法人代表或其委托代理人的签字或加盖单位章D.审查投标报价E.投标文件格式是否符合规定【答案】AC4、下列关于建设工程设计合同履行管理说法正确的有（）。A.设计人的项目负责人应按合同约定以及发包人要求负责组织合同工作的实施B.基准日之后，原版本的法律法规发生重大变化的，不予修正C.发包人应提前7天向设计人发出开始设计的通知D.发包人接收设计文件之后，可以由设计人自行审查E.设计费用实行发包人签证制度【答案】AC5、下列法人中，属于特别法人的有（）。A.某大学B.京东股份有限公司C.阿里哥哥公司D.工商行政管理局E.村委会【答案】D6、招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有（）。A.招标工作范围B.计划工期C.对投标人的资质要求D.招标费用预算E.评标办法【答案】ABC7、根据《担保法》，关于质押的说法，正确的有()A.出质人只能是债务人B.存款单可以用于质押C.质押必须转移财产占有D.质押必须通过约定建立E.建筑物可以用于质押【答案】BCD8、关于评标委员会的说法，不正确的是（）。A.评标委员会中的专家应从事相关专业领域工作至少10年B.评标委员会成员的名单应当在开标前确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会成员人数为5人以上E.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】ACD9、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()A.承包人已完成了合同约定的各项工作B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格C.有完整的技术档案和施工管理资料D.承包人签署了工程质量保修书E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认【答案】ACD10、下列关于质量保证金的说法正确的是（）。A.质量保证金用以约束承包人在施工阶段.竣工阶段.缺陷责任期内按照合同要求对施工的质量和数量承担约定的责任B.质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，直至最后一次支付工程进度款为止C.缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还质量保证金D.发包人应在14天内会同承包人按照合同规定核实承包人是否完成缺陷修复责任E.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%【答案】AD11、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。A.投标人应提交规定金额的投标保证金，但数额不得超过招标项目估算价的20%B.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金主要保证投标人在投标有效期内不得撤销投标书，中标后不得无正当理由拒绝签订合同或拒绝提交履约保函E.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】CD12、根据《担保法》，保证法律关系至少必须有（）参加。A.保证人B.被保证人C.债务人D.债权人E.出质人【答案】ABCD13、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括（）。A.质量标准B.健康C.备案要求D.安全与环境管理体系E.变更【答案】BD14、已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.招标文件B.招标范围C.招标方式D.招标组织形式E.中标人【答案】BCD15、关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【答案】ABC16、机电设备招标的承包范围所包括的伴随服务内容有（）。A.实施所供货物的现场组装和试运行B.在卖方厂房就所供货物的组装C.一定期限内对所供货物实施运行，可免除卖方在合同保证期间所承担的义务D.不包含货物维修所需的专用工具E.对买方的运行.管理和维修人员进行培训需收取费用【答案】AB17、在施工合同有关各方管理职责，监理人的职责和权限说法正确的有（）。A.居于施工合同履行管理的核心地位B.监理人的指示错误或失误给承包人道成损失，则由发包人和监理人负责赔偿C.受发包人委托对施工合同的履行进行管理D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准E.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔【答案】ACD18、材料设备采购招标中，以下说法正确的是（）。A.材料设备招标的基本单位是标包B.标包划分得越细越好C.投标人只能投一个标包，不能同时投多个标包D.标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应E.标包划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力【答案】AD19、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的的说法，正确的有（）。A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准【答案】ABD20、根据FIDIC的EPC合同条件规定，承包商有权提出工期索赔的情形包括（）。A.根据合同变更的规定调整竣工时间B.异常不利的气候条件C.根据合同条件承包商有权获得工期顺延D.由于政府行为导致的不可预见的货物短缺E.由在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍【答案】AC21、（2017年真题）法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（）。A.依法成立B.有自己的名称及组织机构C.有必要的经费D.有资质证书E.法定代表人具有执业资格【答案】ABC22、下列要求，属于材料采购招标对投标人资格要求的是（）A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【答案】ABC23、施工现场交货价包括（）费用在内。A.出厂价B.仓库交货价C.运至施工现场的内陆运输费D.保险费E.施工现场保管费【答案】ACD24、依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。A.勘察合同B.设计合同C.监理合同D.施工合同E.设备采购合同【答案】ABD25、（2012年真题）以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【答案】AB26、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设计和工程保险的（）。A.投保时间B.投保险种C.保险范围D.保险期限E.投保对象【答案】BCD27、根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（）。A.项目经理可要求对方出席早期警告会议B.承包商可要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商任何一方都可在邀请其他人员出席该会议D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均有利的解决办法E.工程师应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给业主和