二级建造师之二建建设工程法规及相关知识复习资料打印

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识复习资料打印

单选题（共100题）1、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。关于甲行为的说法正确的是（）。A.属于在投标有效期内撤销投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金【答案】A2、某公司将一栋价值4500万元人民币的办公楼作抵押分别向甲、乙、丙三家银行贷款共4500万元。其中，向甲银行和乙银行贷款各2000万元人民币，向丙银行贷款500万元；与甲银行签订的抵押合同在4月12日签订，20日办理登记手续；与乙银行签订的抵押合同在4月15日签订，并在当日办理登记手续；与丙银行签订的抵押合同在4月15日，但未办理登记手续。后来该公司无力还债，甲、乙、丙三家银行共同行使抵押权将抵押物拍卖，得款3600万元人民币，则（）。A.甲、乙、丙三家银行各分配1200万元B.甲乙银行各分配1550万元，丙银行分配500万元C.甲银行分配1600万元，乙银行分配2000万元，丙银行不分配D.甲银行分配2000万元，乙银行分配1600万元，丙银行从甲、乙银行分配额中抽取相应比例份额进行分配【答案】C3、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。A.新建住宅B.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼【答案】C4、（2021年第2批真题）根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是()。A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款【答案】A5、甲根据乙的选择，向丙购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。下列说法错误的是（）。A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔B.甲不对乙承担违约责任C.乙应当按照约定支付租金D.租赁期满后由乙取得该设备的所有权【答案】D6、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。A.在投标时为职工办理意外伤害保险B.在中标后为职工办理意外伤害保险C.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险D.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费【答案】D7、甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县。在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失应由（）。A.丙承担B.甲承担C.乙承担D.甲与乙分担【答案】A8、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按《民法典》其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是（）。A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①【答案】C9、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款【答案】A10、在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是（）。A.申请人撤销强制执行申请的B.据以执行的法律文书被撤销的C.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的【答案】D11、（2017年真题）关于投标保证金的说法，正确的是()。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息【答案】A12、关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是()。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】C13、关于施工合同解除的说法，正确的是（）。A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工的，承包人可以解除合同B.发包人不履行协助义务，致使承包人无法施工，承包人可以解除合同C.承包人将建设工程分包的，发包人可以解除合同D.承包人将建设工程转包的，发包人可以解除合同【答案】D14、沈某因生意上的资金周转需要，向李某借款10万元整，并出具了借据，双方约定借款期限3个月，借款利息40%。3个月期满后，由于沈某生意的不顺，未能按期如数偿还李某的借款。经多次交涉未果，2个月后李某将沈某诉至法院，要求沈某偿还10万元借款及相应的利息。则关于李某的诉求是否能得到法院支持的说法，错误的是（）。A.李某有权要求沈某偿还本金10万元B.李某要求沈某按照约定支付利息，人民法院应予以支持C.李某要求沈某按照不超过年利率24%的标准支付利息，人民法院应予以支持D.沈某按照年利率30%的标准支付利息后又请求李某返还超过年利率24%的部分，人民法院不予支持【答案】B15、关于投标文件修改的说法，正确的是（）。A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件【答案】A16、（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】B17、下列关于承包人的主要义务的说法，错误的是()。A.承包人不得转包和违法分包工程B.承包人应自行完成建设工程主体结构施工C.承包人应提供必要施工条件D.承包人应接受发包人有关检查【答案】C18、关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】C19、（2021年真题第1批）在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。A.据以执行的法律文书被撤销的B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的【答案】D20、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。A.应按合同约定的价格4000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】B21、甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（）。A.只能由甲承担责任B.只能由赵某承担责任C.由甲和赵某各自承担责任D.由甲和赵某承担连带责任【答案】D22、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限B.工程合理使用年限是指从工程完工之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D.建筑物合理寿命年限与工程合理使用年限在概念上是不同的【答案】A23、下列情形中，属于承包人可以单方解除合同情形的是（）。A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准B.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的C.发包人不履行协助义务D.发包人向承包人推荐专业工程的分包人【答案】B24、建设单位拟修建一条轻轨线路，部分路段临近居民住宅区，为了尽量减少环境噪声的污染，应当采取的措施是（）。A.建设单位提交的环境影响报告书中，应当有项目所在地单位和居民的意见B.轻轨项目投入试运营后，建设单位根据噪声检测结果决定是否修建声屏障C.声屏障由建设单位组织设计、施工、监理单位验收后即可以投入使用D.在轻轨项目运营中，声屏障拆除的，必须在施工前15日内报环境保护主管部门备案【答案】A25、（2021年真题第1批）关于安全生产重大事故隐患排除，说法正确的是（）。A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告C.企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责D.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理【答案】C26、（2019年真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】D27、根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》，关于施工企业资质的说法，正确的是（）A.施工总承包资质在本行业内承接业务承揽不受限制B.企业资质全国通用，各行业可以根据实际需要设置限制性措施C.施工劳务企业资质改为专业作业资质，由备案制改为承诺制D.施工资质分为综合资质、施工总承包资质专业承包资质和专业作业资质【答案】D28、（2016年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于()。A.资质不良行为B.承揽业务不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为【答案】A29、代理人接受被代理人委托的违法事项时，由（）。

A.代理人承担责任B.被代理人承担责任C.第三人承担责任D.被代理人、代理人承担连带责任【答案】D30、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.工程监理实行总监理工程师负责制C.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】B31、根据施工合同，甲建设单位应于2018年9月30日支付乙建筑公司工程款。2019年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。A.中断B.中止C.终止D.届满【答案】A32、（2019年真题）关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】D33、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支持【答案】A34、根据《生存安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故等级的说话正确的是（）。A.造成5人死亡的事故是一般事故B.造成45人重伤的事故是重大事故C.造成15人死亡的事故是特别重大事故D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故【答案】D35、（2020年真题）根据《招标投标实施条例》，下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目中，可以邀请招标的是（）。A.采用公开招标方式的费用较高的项目B.受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目C.住所地为项目所在地的合格投标人仅有三家的项目D.某技术简单的大型工程项目【答案】B36、某工程施工招标项目估算价为5000万元，根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金不得超过()万元。A.80B.100C.150D.200【答案】A37、关于分包工程的说法中，正确的是（）。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【答案】D38、关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼【答案】D39、可能产生环境噪声污染的，应当由（）提出环境影响报告书。A.建设单位B.建设行政主管部门C.施工单位D.环境保护行政主管部门【答案】A40、下列选项中，应当作为竣工决算依据的文件是（）A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件C.经发包方签字确认的竣工结算文件D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件【答案】D41、2014年3月18日甲将房屋70万元卖给乙并签订了合同，但借故未办理过户登记。3月25日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价10万元购买。4月1日，甲与丙办理了房屋过户登记。则()。A.乙自房屋交付时起取得房屋所有权B.由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效C.由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效D.甲应当向乙承担违约责任【答案】D42、在建工程中止施工，建设单位应当于（）向发证机关报告，并做好维护管理工作。A.1个月内B.3个月内C.6个月内D.12个月内【答案】A43、某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任是()。A.恶意投标罪B.重大责任事故罪C.串通投标罪D.玩忽职守罪【答案】C44、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）。A.给予警告B.吊销营业执照C.责令限期改正D.降低资质等级【答案】C45、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准【答案】B46、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【答案】A47、下列情形中，属于承包人可以单方解除合同情形的是（）。A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准B.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的C.发包人不履行协助义务D.发包人向承包人推荐专业工程的分包人【答案】B48、导致委托代理终止的情形是()。A.代理期间届满但代理事务未能完成B.被代理人丧失民事行为能力C.代理人因防疫需要被隔离观察D.作为被代理人的法人进入破产程序【答案】A49、（2016年真题）关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】B50、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A.安装单位自检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收【答案】A51、（2014年真题）根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施【答案】D52、（2019年真题）下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的B.将承包的工程转包或违法分包的C.允许其他单位或个人以企业名义承揽工程D.未按照节能设计进行施工的【答案】C53、关于工程建设标准的说法，不正确的有（）。A.推荐性国家标准文本应当免费向社会公开B.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责C.行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案D.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定【答案】A54、（2015年真题）关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿【答案】A55、下列规定不一致时，需要由国务院裁决的是（）。A.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致D.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致【答案】C56、关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）。A.货运合同是单务、有偿合同B.货运合同是实践合同C.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人D.货运合同的标的是货物【答案】C57、（2017年真题）关于行政复议的说法，正确的是()。A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B.在行政复议中随时可以调解C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性【答案】C58、根据《产品质量法》的规定，所有产品或者包装上的标识必须有()。A.产品质量检验合格证明B.中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.生产日期和安全使用期或失效日期D.警示标志或者中英文警示说明【答案】A59、关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致B.对备案的中标合同不得进行协商变更C.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议D.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同【答案】A60、下列情形中,安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的是（）。A.转让安全生产许可证的B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续的C.建筑施工企业不再具备安全生产条件的D.超越法定职权颁发安全生产许可证的【答案】D61、关于联合共同承包的说法，正确的是()。A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.联合体各方应与招标人签订独立的合同【答案】C62、（2021年第1批真题）关于项目经理部的说法，正确的是()。A.项目经理部是施工企业的常设下属机构B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部C.项目经理部可以独立承担民事责任D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】D63、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.16B.12C.10D.4【答案】B64、关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题，应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务【答案】B65、建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.6D.3【答案】D66、（2021年真题第2批）关于工程建设强制性标准实施的说法，正确的是（）。A.强制性国家标准发布后实施前，企业应当继续执行原强制性国家标准B.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料，一律不得使用C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告D.工程建设中采用国际标准，而现行强制标准工作规定的，建设单位应当向省级住房城乡建【答案】C67、关于行政调解的说法，正确的是（）。A.行政调解需要行政机关行作出行政行为B.行政调解达成的协议具有强制约束力C.行政调解应当事人的申请方可启动D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】C68、关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%C.承包人不得以银行保函替代预留保证金D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金【答案】A69、对一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。A.3B.4C.5D.6【答案】D70、根据《民法典》，下列主体属于法人的是（）。A.甲施工企业的项目经理部B.乙基金会C.丙公司的分公司D.企业负责人丁【答案】B71、某建设项目准备招标，据注册造价工程师估算合同价款为5000万元。根据《招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金分别为（）。A.100万元、100万元B.80万元、80万元C.100万元、80万元D.80万元、100万元【答案】C72、无盖构筑物水池满水试验流程为（）。A.试验准备→水池内水位观测→水池注水→蒸发量测定→整理试验结论B.试验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测→整理试验结论C.试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论D.试验准备→蒸发量测定→水池注水→整理试验结论→水池内水位观测【答案】C73、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位应支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款【答案】C74、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是（）。A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者B.订立无固定期限劳动合同的劳动者C.女职工D.年老体弱的职工【答案】B75、关于法的效力层级正确的是（）。A.一般法优于特别法B.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决C.旧法优于新法D.宪法与法律出现冲突，由全国人大裁决【答案】B76、开标地点应当为（）。

A.招投标双方确认的地点B.建设行政主管部门指定的场所C.招标文件中预先确定的地点D.投标人共同认可的地点【答案】C77、属于招标人与投标人串通投标的情形是（）。A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件C.与招标人存在利害关系的法人投标D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息【答案】D78、关于投标保证金的说法，错误的是()。A.招标人在招标文件中要求投标人提交技标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.特殊情况下，可以挪用投标保证金C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保D.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出【答案】B79、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封B.开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C.开标过程应当及时向社会公布D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点【答案】D80、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。A.施工结束B.竣工验收合格C.工程投人使用D.工程保修期结束【答案】B81、下列不符合工程发包、分包管理相关规定的情形是(）。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.经招标人同意，施工总承包企业将非主体工程分包给具有相应专业承包资质的其他建筑业企业C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包D.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【答案】A82、关于债的基本法律关系的说法，正确的是（）。A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权【答案】C83、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节油、节材【答案】B84、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）约定的工期。A.定额B.标准C.法定D.合同【答案】D85、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是（）。A.向甲省生态环境主管部门申请，经甲省生态环境主管部门同意B.向乙省生态环境主管部门申请，经甲省生态环境主管部门同意C.向乙省生态环境主管部门申请，经丙省生态环境主管部门同意D.向甲省生态环境主管部门申请，经乙省生态环境主管部门同意【答案】D86、招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。A.3B.5C.10D.15【答案】A87、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述正确的是()。A.其间构成了不当得利之债B.其问构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其问没有形成债的关系【答案】C88、（2018年真题）根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D.收到之日【答案】A89、（2021年第2批真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】D90、根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%【答案】C91、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。A.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本【答案】B92、（2021年第1批真题）关于施工许可证申请延期的说法，正确的是()。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】D93、（2017年真题）关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（）。A.组织制定本单位安全生产操作规程B.编制安全专项施工方案C.如实记录安全生产教育和培训情况D.建立健全本单位安全生产责任制【答案】C94、按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程D.关系到社会公共利益的大型经济适用住房工程【答案】D95、某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车，施工企业取得该机动车的时间是（）。A.订立机动车买卖合同时B.交付行驶证时C.交付车辆时D.进行过户登记时【答案】C96、（2017年真题）关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是()。A.报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域B.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告C.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报D.立即报告是指在事故发生1小时内报告【答案】C97、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉【答案】B98、下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A.向招标人征询确定中标人的意向B.接受投标人提出的主动澄清C.对投标提出否决意见D.接受个人所提出的询问意见【答案】C99、关于招标文件的说法中，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】D100、甲与乙订立了一份10万元的水泥购销合同，双方约定定金为1.5万元，乙实际向甲支付定金3万元；双方约定违约金2.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失1.5万元。后乙向法院提起诉讼，能获得法院支持的最高金额为（）。A.6万B.4.5万C.4万D.5.5万【答案】D多选题（共40题）1、《注册建造师管理规定》中，不予注册的情形包括()。A.1年前被吊销注册证书B.6年前因故意伤害罪受到刑事处罚，被判拘役6个月C.申请在两个或两个以上单位注册D.2年前担任项目负责人期间，所负责项目发生重大安全事故E.因事故中受伤，被鉴定为不具有民事行为能力的【答案】ACD2、下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是(）。A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C.出卖人未按规定交付标的物单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利E.因买受人的原因致使标的物不能按期交付，买受人应自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险【答案】D3、建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有（）。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁【答案】ABD4、下列可以作为著作权主体的有（）。A.国家B.股份有限公司C.事业单位D.个人独资企业E.校园社团【答案】ABCD5、以下属于行政强制措施的有（）。A.扣押财物B.恢复原状C.冻结存款D.限制公民人身自由E.加处罚款【答案】ACD6、根据《物权法》的规定，物权主要包括()。A.抵押权B.留置权C.所有权D.用益物权E.担保物权【答案】CD7、根据《生产安全事故应急预案管理力法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E.单位经营情况发生变化的【答案】ABC8、下列投标人的违法行为中，属于投标人相互串通投标的有()。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间约定部分投标人放弃投标C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件由同一单位编制E.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标【答案】AB9、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此支付了1万多的费用。则下列说法中，不正确的是（）。A.由于这是甲方的自发行为，没有得到施工单位的授权与委托，所以甲单位自行承担这1万元的损失B.因甲单位的援救使施工单位减少了8万元的损失，所以施工单位应支付8万元给甲单位C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付1万元E.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付8万元【答案】ABD10、合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院，以解决争议纠纷。（2分）A.被告住所地B.合同备案地C.合同签订地D.合同履行地E.原告住所地【答案】ACD11、发生下列情况，允许解除合同的有（）。A.法定代表人变更B.当事人一方发生合并、分立C.由于不可抗力致使合同不能履行D.作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止E.当事人一方迟延履行主要债务致使合同目的无法实现【答案】C12、（2015年真题）下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C.招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行整改D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E.招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改【答案】ABD13、施工单位作业人员享有的主要安全生产权利有（）。A.建议权B.检举权C.收益权D.紧急避险权E.获得工伤保险赔偿权【答案】ABD14、（2021年真题第1批）建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有施工企业签署的工程保修书C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.已经办理工程竣工资料归档手续【答案】ABCD15、注册建造师依法享有的权利包括（）。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】ABCD16、（2019年真题）下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容D.有施工企业签署的工程保修书E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】ABD17、合同价款的确定方式有（），双方可在专用条款内约定采用其中一种。A.固定价格合同B.浮动价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.固定成本合同【答案】ACD18、下列关于两阶段招标说法，正确的是()。A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标B.第一阶段提出不带价格的技术方案C.第二阶段提交投标保证金D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金【答案】BCD19、关于行政复议的特点，说法正确的是（）。A.行政复议解决行政纠纷，也可以解决其他民事争议B.当事人对行政机关的行政复议决定不服时,不可以再提起行政诉讼C.行政复议以书面审查为主,以调解为原则D.行政复议决定作出后，即具有法律效力E.提出行政复议的，必须要是认为合法权益被行政机关行使职权侵犯的公民、法人和其他组织【答案】D20、下列场站水处理构筑物中，属于给水处理构筑物的有（）。A.消化池B.集水池C.澄清池D.曝气池E.清水池【答案】BC21、根据我国《劳动合同法》的规定，劳动合同分为（）。A.固定期限劳动合同B.临时劳动合同C.无固定期限劳动合同D.全日制劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同【答案】AC22、建设工程民事责任的主要承担方式有（）。A.修理B.返还财产C.赔偿损失D.消除危险E.继续履行【答案】ABC23、（2020年真题）关于借款合同的说法，正确的有（）。A.借款合同的标的物是作为一般等价交换物的货币B.借款合同不得采用口头形式C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定的，应当按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率执行D.借款的利息不得预先在本金中扣除E.借款合同自贷款人提供借款时生效【答案】AD24、根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后确认。A.项目经理B.施工单位技术负责人C.项目技术负责人D.总监理工程师E.监理工程师【答案】BD25、某施工单位根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑职工意外伤害保险。在保险责任有效期内，被保险人在建筑施工中遭受意外致残。由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书，被保险人被确定残疾及其程度后，凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括（）。A.事故照片B.鉴定报告C.建设工程合同D.保单E.保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明【答案】ABCD26、《大气污染防治法》对施工单位的规定包括（）。A.在施工工地设置硬质围挡B.采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施C.将防治扬尘污染的费用列入工程造价D.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运E.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖【答案】ABD27、根据《民法典》，免除施工单位违约责任的情形有（）。A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于战争，施工单位暂停施