二级建造师之二建水利水电实务押题模拟B卷附答案

二级建造师之二建水利水电实务押题模拟B卷附答案

单选题（共50题）1、岩层的原始产状为（）。A.倾斜B.直立C.水平D.倒立【答案】C2、对碾压土石坝条形反滤层进行质量检查时，每个取样断面每层取样最少需（）个。A.3B.4C.5D.6【答案】B3、常用于坡面防护的材料是（）。A.土工格栅B.土工网C.土工管D.土工合成材料黏土垫层【答案】B4、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的有关规定，阶段验收由（）或其委托单位主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成；必要时，可邀请地方政府及有关部门参加。A.承包单位B.项目法人C.分部验收主持单位D.竣工验收主持单位【答案】D5、五孔水闸的平面控制网一般布设成（）级。A.一B.二C.三D.四【答案】B6、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），施工单位在监理单位验收前对施工质量负（）。A.全部责任B.间接责任C.部分责任D.直接责任【答案】A7、安全生产考核合格证书有效期满后，可申请延期，施工企业应于有效期截止日前（）内，向原发证机关提出延期申请。A.1个月B.3个月C.5个月D.6个月【答案】C8、岩石层面与水平面的交线方向，交线称为（）线。A.走向B.倾向C.延向D.斜向【答案】A9、采用“目测加花杆标定直线的方向”的方法距离测量，适用精度为相对（）。A.1/500～1/1000B.1/1000～1/2000C.1/1000～1/3000D.1/1000～1/4000【答案】D10、重大质量事故，是指造成特别重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后（）正常使用但对工程使用寿命有（）的事故。A.不影响、重大影响B.一般不影响、一定影响C.不影响、较大影响D.不影响、一定影响【答案】C11、在水闸设计中，为了适应地基的不均匀沉降和伸缩变形，缝有铅直和水平的两种，缝宽一般为（）。A.1.0～2.5mmB.5.0～10.0mmC.1.0～2.5cmD.5.0～10.0cm【答案】C12、采用（），坝块浇筑的先后程序须受一定的限制，必须是上游块先浇，下游块后浇。A.通仓浇筑B.横缝分块C.斜缝分块D.错缝分块,【答案】C13、工程一般用来做细骨料的砂是（）。A.河砂B.湖砂C.海砂D.山砂【答案】A14、根据《水土保持法》，水土保持方案审批部门为（）以上人民政府水行政主管部门。A.镇级B.县级C.地市级D.省级【答案】B15、3级土石围堰的安全超高，一般对于过水围堰（）。A.取0.3mB.取0.4mC.取0.5mD.可不予考虑【答案】D16、1、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限为（）。A.20B.30C.100D.50【答案】D17、根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017，不过水土石围堰防渗体顶部高程应不低于（）。A.设计洪水静水位B.设计洪水静水位与波浪高度之和C.设计洪水静水位与安全加高值之和D.设计洪水静水位与波浪高度及安全加高值之和【答案】C18、3级土石围堰的安全超高，一般对于过水围堰（）。A.取0.3mB.取0.4mC.取0.5mD.可不予考虑【答案】D19、混凝土正常养护时间一般为（）天。A.7B.14C.21D.28【答案】D20、水利水电工程施工中，依开挖方法、开挖难易程度等，将土分为()类。A.3B.4C.5D.7【答案】B21、五孔水闸的平面控制网一般布设成（）级。A.一B.二C.三D.四【答案】B22、《水利水电工程施工质量评定表》（试行）表1～表7从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写，“质量等级”栏由复核质量的（）填写。A.终检工程师B.监理人员C.承包人技术负责人D.质量监督人员【答案】B23、采用“目测加花杆标定直线的方向”的方法距离测量，适用精度为相对（）。A.1/500～1/1000B.1/1000～1/2000C.1/1000～1/3000D.1/1000～1/4000【答案】D24、根据《水利水电工程设施组织设计规范》(SL303-2004)，不过水土石围堰防渗体顶部高程应不低于()A.设计洪水静水位B.设计洪水静水位与波浪高度之和C.设计洪水静水位与安全加高值之和D.设计洪水静水位与波浪高度及安全加高值之和【答案】D25、建设工程中水土保持设施投产使用时间是（）。A.工程投入使用前B.与主体工程同步C.水土保持设施通过验收后D.整体工程通过验收并投入使用后【答案】B26、有压涵洞为了防止洞身外围产生集中渗流需要在洞身周围设置（）。A.沉降缝B.止水C.素混凝土垫层D.截水环【答案】D27、移民安置验收应自下而上，按照（）的顺序组织进行。A.初验→自验→终验B.自验→初验→终验C.初验→中间验收→终验D.中间验收→初验→终验【答案】B28、重力坝中为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力，并且需要灌浆的缝是（）。A.横缝B.水平施工缝C.纵缝D.横缝和纵缝【答案】C29、在工程质量保修期满时，发包人将在（）个工作日内核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。A.10B.20C.30D.40【答案】C30、国家确定防洪标准的根据是（）。A.保护地区的面积B.防洪规划C.保护对象的重要性及经济合理性D.保护地区的人口及经济状况【答案】C31、根据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水建管[2012]581号），到2015年，大中型水利工程项目一次验收合格率应达到()A.90%B.95%C.98%D.100%【答案】D32、承包人提出索赔要求，发包人应在（）天内就予以答复。A.7天B.14天C.28天D.42天【答案】D33、混凝土入仓铺料多用（）。A.平浇法B.斜层浇筑C.台阶浇筑D.错层浇筑【答案】A34、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，企业管理费属于（）。A.直接费B.其他直接费C.间接费D.现场经费【答案】C35、蠕动变形属于（）变形。A.土力变形B.岩力变形C.弹性变形D.塑性变形【答案】D36、水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（）年内进行。A.5B.6C.10D.6-10【答案】A37、进行水资源开发利用规划的基本单元是（）。A.城市B.河流C.河流及湖泊D.流域【答案】D38、下列关于截流材料种类选择的说法，错误的是（）。A.截流材料主要有块石:石块:装石竹笼等B.当截流水力条件较好时，须采用混凝土块体C.凡有条件者，均应优先选用石块截流D.截流时采用当地材料在我国已有悠久的历史【答案】B39、施工现场的机动车道与外电架空线路（电压1—10kV）交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于（）m。A.6B.7C.8D.9【答案】B40、根据《水电工程验收管理办法》（国能新能［2015］426号），工程蓄水验收的申请，应由项目法人在计划下闸蓄水前（），向工程所在地省级人民政府能源主管部门报送。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【答案】C41、依据《水利工程建设项目档案验收评分标准》，档案验收85分，则验收结论为（）。A.不合格B.合格C.中等D.优良【答案】B42、某一级堤防工程施工过程中，监理人因故无法按事先约定的时限到场验收隐蔽工程，且未通知承包人延期验收，则（）。A.承包人可向发包人索赔B.承包人可向监理人索赔C.视为监理人已经批准承包人覆盖D.承包人应一直等待监理人来验收,【答案】C43、用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于（）m。A.15B.25C.35D.45【答案】B44、以下关于单价子目计量说法正确的是（）。A.工程量清单中的工程量为估算工程量B.承包人实际完成的工程量为结算工程量C.监理人修正的工程量为实际完成工程量D.监理人最终核实的工程量为实际完成工程量【答案】A45、材料体积内，孔隙体积所占的百分比称为材料的（）。A.孔隙率B.密实度C.填充率D.空隙率【答案】A46、对准石坝垫层料进行渗透稳定性检查时，其颗分取样部位应为()A.较低处B.中心处C.界面处D.较高处【答案】C47、根据《水利部关于印发水利建设市场主体信用评价管理办法的通知》（水建设[2019]307号）规定，水利建设市场主体信用等级为B级，其表示为（）。A.信用很好B.信用良好C.信用较差D.信用一般【答案】D48、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），水利水电工程等别分为（）等。A.二B.三C.四D.五【答案】D49、施工单位在近（）内工程发生特大质量事故的，不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工任务。A.5年B.3年C.1年D.2年,【答案】C50、水泥代号CA的是（）。A.快硬硅酸盐水泥B.硅酸盐水泥C.铝酸盐水泥D.抗硫酸盐硅酸盐水泥【答案】C多选题（共30题）1、根据《注册建造师执业工程规模标准》（试行），工程规模为()的水库工程，其执业工程规模为中型。A.大(2)型B.中型C.小(1)型D.小(2)型E.小(2)型以下【答案】BC2、下列属于合同争议处理方法的有（）。A.友好协商解决B.提请争议评审组评审C.仲裁D.诉讼E.调解【答案】ABCD3、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)，确定灌溉泵站工程等别的依据包括（）。A.设计扬程B.装机流量C.投资规模D.装机功率E.灌溉面积【答案】BD4、建设项目管理“三项”制度是指（）。A.项目法人责任制B.招标投标制C.建设监理制D.合同管理制E.施工承包制【答案】ABC5、根据《中华人民共和国水土保持法》，国家对水土保持实行的方针有()。A.预防为主B.综合规划C.全面防治D.因地制宜E.注重效益【答案】AD6、根据《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012），水电站单位工程完工验收后，在项目法人颁发合同工程完工证书前，施工验收工作包括（）。A.工程移交运行管理单位B.验收遗留问题处理C.提交工程质量保修书D.提交竣工资料E.施工场地清理【答案】B7、水准测量的线路可以选择（）。A.闭合水准路线B.三角水准线路C.双回水准线路D.附合水准路线E.支水准线路【答案】AD8、根据《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/T5135—2013，下列说法正确的是（）。A.明挖爆破时，应在爆破后5min进入工作面B.明挖爆破时，当不能确认有无盲炮时，应在爆破后15min进入工作面C.地下洞室爆破应在爆破后10min，并经检查确认洞室内空气合格后，方可准许人员进入工作面D.保护层及邻近保护层的爆破孔不得使用散装流态炸药E.装药完成后，应将剩余爆破器材及时交给专人保管【答案】ABD9、根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》（水精［2014］3号），下列工作中，属于文明工地创建标准的是（）。A.体制机制健全B.环境和谐有序C.质量管理到位D.安全施工到位E.进度管理到位【答案】ABCD10、在带电体附近进行高处作业时，距带电体的最小安全距离应满足（）。A.工作人员的活动范围与带电体（10kV及以下）的距离应不小于1.7mB.工作人员的活动范围与带电体（10kV及以下）的距离应不小于4mC.工器具、安装构件、接地线等与带电体（220kV）的距离应不小于3mD.工器具、安装构件、接地线等与带电体（220kV）的距离应不小于5mE.整体组立杆塔与带电体的距离应大于倒杆距离【答案】AD11、模板设计中，基本荷载包括（）。A.钢筋重量B.风荷载C.振捣混凝土产生的荷载D.新浇混凝土重量E.模板及其支架的自重【答案】ACD12、混凝土坝的混凝土铺料间隔时间主要受混凝土（）的限制。A.终凝时间B.初凝时间C.温控要求D.运输能力E.浇筑能力【答案】BC13、根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》(水安监[2011]374号)，“三类人员”安全生产知识考核主要测试申请人对（）等知识的掌握情况。A.文化B.法律法规C.安全生产管理D.施工技术E.安全生产技术【答案】BC14、井点法降水适应的土层是（）。A.黏土B.粉土C.砂土D.粉质黏土E.砾石【答案】ABD15、土方明挖工程单价包括（）。A.场地清理B.测量放样C.基坑深井降水D.土方开挖、装卸和运输E.边坡整治和稳定观测【答案】ABD16、已知G的高程和坐标，F点的位置通过测定两点间的（）确定。A.水平距离B.水平角C.高差D.仰角E.直线距离【答案】ABC17、凡从事该工程（）的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。A.建设B.监理C.设计D.施工E.设备制造【答案】BCD18、地基处理的常用方法有（）。A.防渗墙B.置换法C.排水法D.挤实法E.漂浮法【答案】ABCD19、水工混凝土裂缝的修补材料宜采用()等。A.环氧砂浆B.水泥砂浆C.钢纤维混凝土D.沥青砂浆E.压浆混凝土【答案】ABD20、水利工程建设项目法人对（）负总责。A.工程质量B.资产的保值增值C.生产安全D.资产管理E.工程进度【答案】ACD21、根据施工方法的不同，土石坝可分为（）等类型。A.干填碾压式B.湿填碾压式C.水中填土D.水力冲填E.定向爆破修筑【答案】ACD22、和易性是一项综合性指标，其含义包括(）。A.耐久性B.抗渗性C.流动性D.保水性E.黏聚性【答案】CD23、根据《中华人民共和国水法》，水资源规划按层次分为（）。A.综合规划B.区域规划C.全国战略规划D.流域规划E.专业规划【答案】BCD24、反击式水轮机按转轮区内水流相对于主轴流动方向的不同可分为（）等类型。A.双击式B.混流式C.轴流式D.斜击式E.贯流式【答案】BC25、一次拦断河床导流按其导流泄水建筑物的类型可分为（）导流等。A.明渠B.束窄河床C.隧洞D.涵管E.分段分期【答案】ACD26、下列适用于软土地基处理的方法有()A.开挖法B.排水法C.帷幕灌浆D.固结灌浆E.高压喷射灌浆【答案】AB27、水准尺横截面的形式有（）。A.丁字形B.槽形C.矩形D.工字形E.三角形【答案】ABD28、根据《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》（水建管[2015]377号），下列行为中，属于严重失信行为的有（）。A.未取得资质证书承揽工程B.串标C.转包所承揽工程D.有行贿违法记录E.超越本单位资质承揽工程【答案】BCD29、根据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（SL47-1994），水工建筑物岩石基础开挖临近建基面不应采用（）施工。A.洞室爆破B.梯段爆破C.预留保护层人工撬挖D.药壶爆破E.深孔爆破【答案】AD30、根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水安监［2011］374号），“三类人员”安全生产知识考核主要测试申请人对（）等知识的掌握情况。A.文化B.法律法规C.安全生产管理D.施工技术E.安全生产技术【答案】BC大题（共10题）一、某水库枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水洞等建筑物组成，水库总库容5.84×107m3，电站装机容量6MW，主坝为黏土心墙土石坝，最大坝高90.3米；保护区当量经济规模100×104人。溢洪道控制段共5孔，每孔净宽15.0m。事件一：为加强工程施工安全管理，根据《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015）等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度、安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证、“三类人员”安全生产考核合格证及特种人员持证上岗等情况进行核查。事件二：项目监理部编制了监理规划,其中涉及本单位安全责任的部分内容如下:（1）严格按照国家的法律法规和技术标准进行工程监理；（2）工程施工前认真履行有关文件的审查义务；（3）施工过程中履行代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务。事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划，部分内容如下：（1）施工用电由系统电网接入，现场安装变压器一台；（2）基坑采用明挖施工，基坑开挖深度9.5米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于50kg，雷雨天气禁止爆破作业；（3）电站厂房墩墙采用落地式钢管脚手架施工，墩墙最大高度26.0m；（4）混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过6m3，并要求风力超过7级暂停施工。【答案】1.工程等别Ⅱ等，电站主要建筑物2级，临时建筑物4级，本工程项目负责人具有一建水利水电专业建造师。2.（1）三类人员是指施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员。（2）三同时是指同时设计、同时施工、同时投入生产使用”的制度。3.发现施工过程中存在安全事故隐患时,应当要求施工单位整改；对情况严重的,应当要求施工单位暂停施工,并及时报告；施工单位拒不整改或者不停止施工时,应当履行及时报告义务。4.列入重大危险源评价对象有变压器，基坑，落地式钢管脚手架，塔式起重机。二、某水闸建筑在砂质壤土地基上，水闸每孔净宽8m，共3孔，采用平板闸门，闸门采用一台门式启闭机启闭，闸墩厚度为2m，因闸室的总宽度较小，故不分缝。闸底板的总宽度为30m，净宽为24m，底板顺水流方向长度为20m。施工中发现由于平板闸门主轨、侧轨安装出现严重偏差，产生了质量事故。事故发生后，项目法人立即组织联合调查组对事故进行调查，并根据水利部《贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见》中的"四不放过"原则进行处理。且项目法人向省水利厅提出了书面报告。其中包括以下内容：工程名称、建设地点、工期以及负责人联系电话；事故发生的时间、地点、工程部位以及相应参见单位；事故报告单位、负责人以及联系方式等。问题：1．根据水利部《贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见》，说明背景材料中“四不放过”原则的具体内容？2．根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部第9号令)，工程质量事故分类的依据是什么?工程质量事故分为哪几类?3．事故报告除上述内容外，还应包括哪些内容？4．闸门应有标志，标志应包括哪些内容?【答案】1．根据水利部《贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见》，坚持"事故原因不查清楚不放过、主要事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过、责任人员未受到处理不放过"的原则，做好事故处理工作。2．根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部第9号令)，工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响进行分类。分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类。3．事故报告还应包括：事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因初步分析；事故发生后采取的措施及事故控制情况。4．闸门应有标志，标志内容包括:制造厂名、产品名称、生产许可证标志及编号、制造日期、闸门中心位置和总重量。三、背景资料某中型混凝土重力坝枢纽工程建于岩基上，由混凝土大坝、放水涵洞、坝后发电站组成。工程施工前，承包人按要求编制工程质量保证措施文件。在施工期间发生如下事件：事件1：电站基坑采用爆破施工，施工单位提交的施工安全技术措施部分内容如下：爆破作业，必须统一指挥，统一信号，划定安全警戒区，并明确安全警戒人员。在起爆信号发出时，无关人员一律退到安全地点隐蔽。爆破后，首先须经安全员进行检查，确认安全后，其他人员方能进入现场。事件2：大坝混凝土施工中，为防止出现深层裂缝，施工单位采取了降低混凝土入仓温度、加速混凝土散热等多项温度控制措施。事件3：混凝土重力坝工程共分为1个单位工程，9个分部工程，9个分部工程质量全部合格，其中6个分部工程质量优良，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故，外观质量得分率为82%。单位工程施工质量检验与评定资料齐全。工程施工期和运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求，该单位工程质量等级评定为优良。事件4：本枢纽工程施工质量评定工作（部分）如下：（1）放水涵洞地基加固处理单元工程质量进行自检合格后，报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可，质量监督部门认为上述涵洞地基加固处理单元工程施工质量评定工作的组织不妥。（2）混凝土坝施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。问题：1.指出承包人编制工程质量保证措施文件内容由哪些？【答案】1.承包人按要求编制工程质量保证措施文件包括：质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等。2.“在起爆信号时，无关人员……”不妥，应为“在预告信号发出后，无关人员……”“经安全员检查…”不妥，应为经“炮工（或爆破人员）检查……。”3.大坝混凝土施工中，温度控制措施有：（一）原材料和配合比优化，降低水化热温升1.减少每立方米混凝土的水泥用量（1）坝体分区（2）采用低流态或干硬性贫混凝土（3）改善骨料级配，增大骨料粒径（4）大量掺粉煤灰（5）高效外加减水剂2.用低发热量的水泥（二）降低混凝土的入仓温度1.合理安排浇筑时间四、某大（2）型水库枢纽工程，总库容为5.84×108m^3；水库枢纽主要有主坝、副坝、溢洪道、电站及输水洞组成。输水洞位于主坝右岸山体内：长275.0m；洞径4.6m，设计输水流量为34.5m^3/s。该枢纽工程在施工过程中发生如下事件：事件1：主坝帷幕由三排灌浆孔组成，分别为上游排孔、中间排孔、下游排孔。各排孔均按二序进行灌浆施工；主坝帷幕后布置排水孔和扬压力观测孔。施工单位计划安排排水孔和扬压力观测孔与帷幕灌浆同期施工。事件2：输水洞布置在主坝防渗范围之内，洞内采用现浇混凝土衬砌，衬砌厚度为0.5m。根据设计方案，输水洞采取了帷幕灌浆，固结灌浆和回填灌浆的综合措施。事件3：输水洞开挖采用爆破法施工，施工分甲、乙两组从输水洞两端相向进行，当两个开挖工作面相距25m，乙组爆破时，甲组进行出渣作业，当两个开挖工作面积相距10m，甲组爆破时，导致乙组正在作业的3名工人死亡，事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人进行了电话报告。1、帷幕灌浆施工的原则是什么？指出事件1土坝三排帷幕灌浆孔施工的先后顺序。2、指出事件1中施工安排的不妥之处，并说明正确做法。3、指出事件2中帷幕灌浆，固结灌浆和回填灌浆施工的先后顺序，回填灌浆应在衬砌混凝土强度达到设计强度的多少后进行？4、指出事件3中施工方法的不妥之处，并说明正确做法。5、根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水安监[2016]220号），事件3中施工单位负责人在接到事故电话报告后，应在多长时间内向哪个单位（部门）进行电话报告？【答案】1.帷幕灌浆必须按分序加密的原则进行。由三排孔组成的帷幕，应先灌注下游排孔再灌注上游排孔，然后进行中间排孔的灌浆，每排可分为二序。2.不妥之处：施工单位计划安排排水孔和扬压力观测孔与帷幕灌浆同期施工。正确做法：帷幕后的排水孔和扬压力观测孔必须在相应部位的帷幕灌浆完成并检查合格后，方可钻进。3.当在隧洞中进行帷幕灌浆时，应当先进行隧洞回填灌浆、固结灌浆，再进行帷幕灌浆。回填灌浆应在衬砌混凝土达70%设计强度后进行。4.不妥之处：当两个开挖工作面相距25m，乙组爆破时甲组进行出渣作业。正确做法：地下相向开挖的两端在相距30m以内时，装炮前应通知另一端暂停工作，退到安全地点。当相向开挖的两端相距15m时，一端应停止掘进，单头贯通。5.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人电话报告；单位负责人2019二建考前黑钻押题-金考典考试软件考前更新接到报告后；在1小时内向主管单位和事故发生地县级以上水行政主管部门电话报告。其中：水利工程建设项目事故发生单位应立即向项目法人（项目部）负责人报告，项目法人（项目部）负责人应于1小时内向主管单位和事故发生地县级以上水行政主管部门报告。五、背景资料：某水利枢纽工程，主要工程项目有大坝、泄洪闸、引水洞、发电站等，2007年元月开工，2008年5月申报文明建设工地，此时己完成全部建安工程量40%。上级有关主管部门为加强质量管理，在工地现场成立了由省水利工程质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位人员组成的工程质量监督项日站。＜1>、工地工程质量监督项目站的组成形式是否妥当？并说明理由。＜2>、根据水利水电工程有关建设管理的规定，简述工程现场项目法人、设计、施工、监理、质量监督各单位之间在建设管理上的相互关系。＜3>、根据水利系统文明建设工地的有关规定，文明工地创建标准包括哪些？文明工地申报包括哪些程序？＜4>、简述水利工程质量事故等级分类。＜5>、根据水利部有关规定，水利安全生产的方针是什么？【答案】＜1>工地工程质量监督项目站的组成形式不妥当。根据《水利工程质量监督规定》的规定，各级质量监督机构的质量监督人员有专职质量监督员和兼职质量监督员组成，其中，兼职质量监督员为工程技术人员，凡从事该工程监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。＜2>工程现场项目法人和设计、施工、监理之间是合同关系，和质量监督之间是被监督和监督关系。设计和施工、监理之间属于工作关系，和质量监督之间属于被监督和监督关系。施工和监理之间是被监理和监理的关系、和质量监督之间属于被监督和监督关系。监理和质量监督之间属于被监督和监督关系。＜3>文明工地创建标准包括：质量管理、综合管理、安全管理、施工区环境。＜4>水利工程质量事故等级分类为：一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。＜5>水利安全生产坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针。六、背景资料：某水利工程中的“泵站工程”，在施工过程中，施工单位让负责质量管理的施工人员兼任现场安全生产监督工作。基坑土方开挖到接近设计标高时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝．即向施工单位发出书面通知，要求暂停施工，并要求现场施工人员立即撤离，查明原因后再恢复施工，但施工单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。不久基坑发生严重坍塌，并造成4名施工人员被掩埋，其中3人死亡，1人重伤。事故发生后，施工单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况。经事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因是由于地质勘察资料中未标明地下存在古河道，基坑支护设计(合同约定由发包人委托设计单位设计)中未能考虑这一因素造成的。事故直接经济损失380万元，施工单位要求设计单位赔偿事故损失。问题：1．指出上述背景资料中有哪些做法不妥并说明正确的做法。2．根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位应对哪些达到一定规模的危险性较大的工程编制专项施工方案3．根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，说明本工程的事故等级。4．这起事故的主要责任单位是谁说明理由。【答案】1、不妥之处：(1)施工单位由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作的做法不妥。从事安全生产监督工作的人员应经专门的安全培训并持证上岗。(2)施工单位对总监理工程师发出的停工通知不予以理睬的做法不妥。施工单位应按监理通知的要求停止施工。(3)事故发生后施工单位仅向有关安全生产监督管理部门上报的做法不妥，施工单位除应及时向安全生产监督部门报告外，应同时向事故所在地人民政府、当地县级水行政主管部门报告。(4)施工单位要求设计单位赔偿事故损失不妥，施工单位和设计单位之间不存在合同关系，不能直接向设计单位索赔，施工单位应通过监理单位向业主索赔。2、(1)基坑支护与降水工程；(2)土方和石方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程；(7)围堰工程；(8)其他危险性较大的工程。3、本工程事故等级应为Ⅲ级(重大质量与安全事故)。4、本起事故的主要责任应由施工单位承担。在总监理工程师发出书面通知要求停止施工的情况下，施工单位继续施工，直接导致事故的发生，所以本起事故的主要责任应由施工单位承担。七、背景资料y江是我国西南地区的一条河流，根据河流规划拟建一水电站，主坝为土石坝。工程同时兼有防洪、发电、灌溉等任务。该流域大部分为山地，山脉、盆地相互交错于其间，地形变化剧烈。坝址地区河床覆盖层厚度平均20m，河床中部厚达32m，河床冲击层为卵砾石类土，但河床宽度不大。坝址两岸山坡陡峻，为坚硬的玄武岩。从筑坝材料上看，坝址上下游2km内有可供筑坝的土料190万m3作为防渗体之用，又有1250万m3的砂砾料作坝壳，作心墙和斜墙坝都是可行的。由于本地区黏性土料自然含水量较高，不宜大量采用黏性土料，以薄心墙、薄斜墙较为有利，又因坝基条件复杂、处理工程量大、工期长，故设计方案为斜墙坝。经过专家论证，由于涵管泄流能力有限，因此采用涵管无法满足施工导流要求。＜1>、某设计单位给出的施工导流方案采用纵向围堰，分期修建土坝，采用明渠导流等。你认为此设计方案是否合理？你认为应如何选择导流方案？＜2>、施工分期应如何考虑？＜3>、在该土石坝开工前，施工单位进行了筑坝材料碾压试验等试验项目。碾压试验的目的是什么？除碾压试验外，施工单位还应进行哪些施工试验？＜4>、简述本工程坝体土、砂填筑中，接头处理的技术要求【答案】＜1>不合理。土坝建于深厚的覆盖层上，不宜修建纵向围堰；且河床宽度不大，若分期修建土坝，易形成接头薄弱面，加之坝体方量大，保持其持续均衡生产十分重要，所以采用全断围堰法导流方案较为合理。坝址附近山坡陡峻，不适于采用明渠导流，本案由于两岸山岩为坚硬玄武岩，可采用隧洞方案导流，导流洞将来还可作泄洪洞。＜2>施工分期：1）截流前，完成导流隧洞施工。2）从截流开始，在围堰的保护下进行大坝基础工程，包括排水、清基、防渗墙施工，汛期来临之前将围堰抢到拦洪水位以上。3）拦洪后填筑大坝到开始封孔蓄水。4）封孔后继续填筑大坝至坝顶高程。施工分期：1）截流前，完成导流隧洞施工。2）从截流开始，在围堰的保护下进行大坝基础工程，包括排水、清基、防渗墙施工，汛期来临之前将围堰抢到拦洪水位以上。3）拦洪后填筑大坝到开始封孔蓄水。4）封孔后继续填筑大坝至坝顶高程。＜3>通过碾压试验可以确定合适的压实机具、压实方法、压实参数等，并核实设计填筑标准的合理性。除碾压试验外，其他施工试验项目包括：调整土料含水率、调整土料级配工艺等。＜4>坝体土、砂填筑中，接头处理的技术要求包括：1）在坝体填筑中，层与层之间分段接头应错开一定距离，同时分段条带应与坝轴线平行布置，各分段之间不应形成过大的高差。接坡坡比一般缓于1：3。2）坝体填筑中，为了保护黏土斜墙不致长时间暴露在大气中遭受影响，应采用土、砂平起的施工方法，并对土砂结合部进行压实，在夯实土砂结合部时，宜先夯土边一侧，等合格后再夯反滤料，不得交替夯实，影响质量。八、承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）签订了某水闸项目的施工合同。合同工期为8各月，工程开工日期为2012年11月1日。承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划（每月按30天计，不考虑间歇时间）见表1。工程施工中发生如下事件：事件1：由于承包人部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成分，由此增加费用2万元。事件2：监理人在对闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。事件3：发包人负责闸门的设计与采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元。事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。<1>、指出进度计划表中TB、TE、TG所代表的工作起止时间。<2>、事件1中，承包人应在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告？该书面报告应包括哪些主要内容？<3>、分别指出事件2、事件3、事件4对进度计划和合同工期有何影响？指出该部分项目的实际完成日期。<4>、依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），指出承包人可向发包人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。【答案】<1>、TB：2012年12月11日～2013年1月15日TE：2013年4月26日～2013年5月25日TG：2013年5月26日～2013年6月30日<2>、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。<3>、事件2，工作B计划工期延误5天，合同工期延误5天,实际完成日期2013年1月20日；事件3，工作D计划延误10天，D总时差为25天，合同工期不延误，实际完成日期2013年4月25日；事件4，工作F计划工期延误20天，F总时差为70天，合同工期不延误，实际完成日期2013年5月20日。该工程实际完成时间为2013年07月05。<4>、承包人可索赔工期0天，可索赔费用8万元。九、某大型水电站工地，施工单位A在重力坝浇筑过程中，管理人员只在作业现场的危险区悬挂了警示牌，夜间施工时，却