2023年建设工程施工现场环境和卫生方案

建设工程施工现场环境和卫生方案日常工作中常常需要参考借鉴工程施工,现场,卫生,环境相关内容？不知道工程施工,现场,卫生,环境相关文章写作格式写法？阅读以下为您编辑的建设工程施工现场环境和卫生方案文章，盼望对您能有所关心。

篇1:建设工程施工现场环境和卫生方案

建设工程施工现场环境和卫生方案

1.严格遵守国家、部委和地方颁布的有关环保技术措施，增加全体施工人员的环保意识，建立健全施工中的环保责任制。切实加以贯彻落实。

2.制定施工方案和措施的同时，制定配套的环保技术措施，施工中加强监督、执行。

3.施工中仔细根据设计图纸及有关规范要求准时组织实施环保工程，美化路容，爱护生态环境。

4.施工场地及临时设施布置，尽量不占道路，并设置必要的环保设施，防止环境污染。

5.弃土严禁乱堆乱倒，应集中到监理工程师批准的弃土场妥当处理，并做好栏护，排水设施，尽可能将表面整平，表面实行植树、种草等措施。

6.取土坑应做好规划，确保其边坡的稳定。

7.施工区紧邻街道商铺，夜间应停止作业，避开施工机械噪音影响当地群众休息。

8.沿线的生产及生活营地的垃圾、污水，设立垃圾池、污水处理池等定点定期处理，防止污染环境。

9.乐观协作并接受业主、监理、设计和地方环保部门的监督和指导，全面做好各项环保工作。实行措施如下：

1)工地围栏：

在为施工车予留通道上设置简朴、规整、密闭的大门(见施工平面图)，门扇开启要敏捷，门高与围栏高相适应，非车辆进出时间应关闭，实行密闭施工。大门旁设置醒目、干净的施工标牌，标明工程项目名称、施工许可证批准号等。

2)施工现场环境卫生管理措施

1.施工现场要每天打扫，保持干净卫生，场地平整、道路畅通，做到无积水，有排水措施。

2.施工现场严禁大小便，发觉有随地打小便现象要对责任区负责人进行惩罚，施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。

3.卫生区的平面图应按比例绘制，并注明责任区编号和负责人姓名。

4.各分包支配固定人员搞好现场责任区内卫生。

5.公共卫生根据协议，各分包按月轮番清扫，但必需保证全天洁净干净不扬尘。

3)环境爱护措施

1.在场地不具备硬化条件前，暴露的地面用绿色小孔平安网掩盖，平安网的四角用地锚与地面连接坚固。

2.施工现场制定洒水降尘制度，设定专人负责，使用洒水小车常常清洒，防止扬尘。

3.施工现场设封闭式垃圾箱，建筑垃圾与生活垃圾分别存放，准时清运。

4.水泥、砂子和其它易飞扬的细颗粒散体材料用彩条布或密目网掩盖严密。

5.结构混凝土必需使用商品混凝土。

6.大门处设清洗池，使用商品混凝土或挖土期间车辆出入口设冲洗台，并设沉淀池和排水沟。

7.四级以上大风停止一切土方作业。

4)防噪音措施

1、噪音掌握：

将施工作业时间支配在：上午8:00-12:00和下午2:00-6:00之间，以免对四周人员产生过大影响。

(1)尽量采纳低噪音的施工工艺和方法。

(2)当施工作业噪音可能超过施工现场的噪声限值时，应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申请，核准后才能开工。

(3)施工时，应对司机进行环保教育，不得喧哗，禁止按喇叭，挖土机、自卸车、铲车装车时应轻装慢放，削减散料冲出车厢发出的声响。

(4)施工现场提倡文明施工，建立健全人为噪声的掌握管理制度。尽量削减人为的大声喧哗，增加全体施工人员的防噪声扰民的自觉意识。

(5)尽量选用低噪声或有消音降噪设备的施工机械。临时发电房应加装隔音和消音器。电锯、电刨、砂轮机等要设置封闭的机械棚，以削减强噪声的集中。

2.木工电锯、电刨、混凝土泵要搭设封闭式机棚。

5)污水的处理和排放：

(1)全部的生活或其他污水必需分别处理后才能排入市政排水管道。杜绝运输中泥浆、散体、流体物料撒漏。车辆出工地前，轮胎、车身必需冲洗洁净，并防止掉土污染路面。

(2)如有施工产生的泥浆，未经沉淀不得排入市政管网或河流。废浆和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运输。

6)粉尘掌握：

(1)未做硬地化的场地，要定期压实地面和洒水，削减灰尘对四周环境的污染。对易产粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，应制定详细的操作规程和洒水降尘制度。易飞扬细颗粒、散物应尽量支配简易仓库存放，堆土场、散装物料露天堆放要压实、掩盖，

(2)严禁在施工现场焚烧任何弃物和产生有害有毒气体、烟尘、臭气的物质，熔融有毒物质要使用封闭和带烟气处理装置的设备。

(3)装卸有粉尘的材料时，应洒水潮湿和在仓库内进行。

(4)严禁向围栏外抛掷垃圾。施工现场严禁焚烧建筑垃圾。

(5)全部车辆及设备的废气排放必需合乎环保要求，若检测不合格，需整改直至合格。

(6)现场厨房采纳瓶装煤气作清洁能源，炉灶符合烟尘排放规定。

7)光线污染掌握：

对夜间的照明要进行设计，考虑到满意施工照明的需要，同时施工照明灯的悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息，其亮度也应保证不会让人产生疲惫感。

8)水质污染掌握：

在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，设置足够的污水沉淀池;在施工过程中做到现场无积水，泥浆不外溢，不堵塞，暴雨期设立抢险突击队，日夜巡察，发觉状况特别，准时抢修。

施工时产生的废浆准时清理，收集送至废浆沉淀，定期外运。

临时厕所必需设置三级沉淀化粪池，污水达到标准后方能排入市政排水管道。

9)路面卫生

(1)对施工中产生的弃土和余泥、渣土应准时清运，选择有资质的运输单位并建立登记制度，防止中途倾倒大事发生并做到运输中土不散落。

(2)选择对外部环境影响小的出土口、运输路线和运输时间。车辆出场前必需冲洗车轮和车厢，严禁携土污染城市道路。

10)运输车辆

运输车辆必需冲洗洁净才能离场上路行使。装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，驶出工地前，出口处要铺设麻袋或草袋，做好轮胎冲洗、清洁工作，车斗要有遮挡   ，保证行使途中不污染道路和环境。

11)城市生态爱护

(1)不得随便破坏绿化，修剪树木。在工程开挖时，发觉地下文物，应妥当爱护现场，准时向有关部门报告。

(2)做好交通疏解工作，少占路、封路，尽量不占用公路和人行道。指派特地班组，负责对围栏外侧的临时道路进行日常养护，在雨季更应保证路面的平整。

(3)严格按有关文件要求布置施工临时设施，并保证施工结束后准时撤场，尽快恢复原状。

(4)在施工场地四周张贴安民告示，并争取四周居民的支持、理解和协作。

12)防大气污染措施

1.清理作业面垃圾时，用容器或编织袋装好，采纳容器向下吊运，严禁凌空抛洒。

您正在扫瞄的文章由www.glwk8.om()整理，版权归原、原出处全部。

2.现场密闭式垃圾站，不准乱到垃圾、渣土、乱仍废弃物。清运垃圾时，适量洒水，削减扬尘。

3.现场内临时道路进行混凝土硬化，并派专人进行洒水，以削减扬尘。

4.现场不设混凝土搅拌站，全部使用商品混凝土，以削减搅拌站扬尘。

5.现场水泥封闭有效，砂石料等细颗粒材料掩盖严密。土方集中堆放掩盖或固化。

6.现场食堂做饭使用燃气灶，液化石油气，以削减烟尘污染。

7.现场严禁焚烧废弃物及会产生有害烟尘气体等物质。

13)防止污染措施

1.施工道路两侧设排水沟，引至市政水管道内，防止污水四处漫流。

2.泵车，沙浆机搅拌后设沉淀池，冲洗污水经沉淀池后外排，沉淀池随时清理。

3.现场油料库，地面必需有防止渗漏的措施，防止油体渗漏污染地下水源。

4.食堂处设置隔油池，污水经隔油池后外排。剩余饭菜倒入桶内集中外运，隔油池让专人定期掏油，防止污染。

篇2:深圳建筑装饰工程施工合同

深圳建筑装饰工程施工合同

发包方（以下简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大大事影响买方连续正常存续和履行本合同的力量；

承包方（以下简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，一家依据中国法律成立并在中国【】合法注册、经营及有效存续的公司，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大大事影响卖方连续正常存续和履行本合同的力量。

根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。

第一条

工程概况

１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１．２工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１．３承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１．４承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１．５工期：本工程自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日开工，于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日竣工。

１．６工程质量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１．７合同价款（人民币大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

其次条

甲方工作

２．１开工前＿＿＿＿天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明＿＿＿＿份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

２．２指派＿＿＿＿为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

２．３托付＿＿＿＿监理公司进行工程监理，监理公司任命＿＿＿＿为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方＿＿＿＿份。

２．４负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。

２．５如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

２．６协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。

第三条

乙方工作

３．１参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。

３．２指派

为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

３．３严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。

３．４遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。

３．５施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

３．６工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。

第四条

关于工期的商定

４．１甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。

４．２因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。

４．３因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

４．４因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条

关于工程质量及验收的商定

５．１本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（ＪＧＪ７３－－９１）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（ＧＢＪ３００－－８８）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

５．２本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

５．３甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。

５．４由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。

５．５由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。

５．６工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知＿＿＿＿日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。

第六条

关于工程价款及结算的商定

６．１双方商定本合同价款采纳第＿＿＿＿种：

（１）固定价格。

（２）固定价格加＿＿＿＿％包干风险系数计算。包干风险包括内容。

（３）可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

６．２合同结算

6.2.1工程进度款：

6.2.2工程竣工验收合格后，甲方付至本合同总价款的==，乙方编制工程决算，经甲方审计后，甲方根据审计认定价格付至==，剩余的合同价款作为质量保证金，待保修时间届满时支付。

６．３工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料＿＿＿＿天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在＿＿＿＿天内，结清尾款。

第七条

关于材料供应的商定

７．１本工程甲方负责选购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡商定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值＿＿＿＿％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

７．２凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条

有关平安生产和防火的商定

８．１甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

８．２乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

８．３由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。

８．４由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。

第九条

嘉奖和违约责任

９．１由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方＿＿＿＿元。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一天，按付款额的＿＿＿＿％支付滞纳金。

９．２由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方＿＿＿＿元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方＿＿＿＿元，作为嘉奖。

９．３乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同５．２款增加优质价款外，甲方支付乙方＿＿＿＿元，作为嘉奖。

９．４乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

９．５甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。

９．６未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。

９．７未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

９．８因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条

争议或纠纷处理

１０．１本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。

１０．２当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同商定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

第十一条

其它商定

第十二条

附则

１２．１本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

１２．２本合同正式两份，双方各执一份。副本＿＿＿＿份，甲方执份，乙方执＿＿＿＿份。

１２．３本合同履行完成后自动终止。

１２．４附件

（１）施工图纸或作法说明

（２）工程项目一览表

（３）工程预算书

（４）甲方供应货物清单

（５）会议纪要

（６）设计变更

（７）其他

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

代理人：

代表人：

单位地址：

单位地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮编：

邮编：

开户银行：

开户银行：

户名：

户名：

帐号：

帐号：*年*月*日*年*月*日

篇3:大路工程施工监理合同

20**年大路工程施工监理合同附件[1]

附件A监理服务的形式、范围与内容

一、监理服务的形式

1服务要求

例：对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。

2组织机构

认对监理服务机构的设置、工作方案的支配、主要人员的资质等方面的要求。

二、监理服务的范围

1服务范围

例：监理服务所包括的工程范围和工作范围。

2服务目标

例：监理服务的性质、目的及主要工作目标。

三、监理服务的内容

例：本条所列的监理服务各阶段内的详细监理工作，应主要参照《大路工程施工监理规范》（JTJ

077-95）的内容予以归纳，并依据本工程的详细状况予以补充。

1编制监理规划或方案；

2熟识合同文件，了解施工现场；

3参加支柱和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工图设计；

4督促和检查承包人建立质量保证体系；

5主持召开第一次工地会议和常规工地会议；

6已发布开（复）工今批准单项工程开工报告；

7审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；

8验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

9建立监理的试验、检测工作体系，根据规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

10审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

11审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

12审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

13审查分包合同和分包人的资质，掌握重要外购成品件或半成品件的质量；

14审批承包人提交的总体进度方案，检查和督促承包人实施进度方案，核批承包人的修正方案；

15要求承包人根据合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡察、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和掌握工程质量；

16签发中间交工证书；

17调查、处理工程质量缺陷和事故，消失重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

18发布停工令；

19对已完工程进行精确     的计量；

20签发中期支付凭证；

ZI发布变更令；

22受理合同事宜，依据合同规定进行评估和处理；

23依据合同规定处理违约大事，协调争端，在仲裁过程中作证；

24编制监理工作月报、季报和年报；

25对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

26签发交工证书；

27督促、检查承包人按工程管理部门和业生的要求编制竣工文件；

28编制监理方面的竣工文件；

29监督承包人仔细执行缺陷责任期的工作方案，检查和验收剩余工程，对已交工工程中消失的缺陷、病害调查其缘由并确定相应责任；

30签发工程缺陷责枉终止证书；

31签发最终支付证书；

32协作业主的竣工验收和工程移交工作；

33其它。

四、业生对监理单位的授权

例：业生在此明确：监理单位依据监理合同随行监理服务时的职责范围和权限，以及依据本项目或本工程的特点授予监理单位的其它权力。

五、监理服务的依据

例1：监理合同；

2业生与第三方签订的正式合同、协议及附件；

3合同图纸及说明；

4合同工程量清单及说明；

5合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

6国家、交通部、项目所在省、市颁布的监理法规等；

7其它。

六、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

业主：（盖章）

监理单位：（盖章）

授权代表：（签字）

授权代表：（签字）*年*月*日*年*月*日

附件B

业主供应的监理工作条件

一、文件和资料

例：业主在监理合同生效之日起＿＿日内，向监理单位免费供应下述文件、

、资料：

1业主与承包人签订的合同协议与条件＿＿份；

2业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明＿＿份；

3合同图纸和相关的标准图纸及说明＿＿份；

4合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作远规程＿＿份；

5其它。

二、决策与打算

例：业主同意：依据监理单位针对有关项目或本工程的工期、质量、投资、合约和平安等重大问题的请示，及是时予以决策或打算。

双方在此商定：业主对上述问题赐予书面答复的期限。

三、帮助

例：业主在项目所在地对监理单位供应如下帮助：

1建立监理工作人员及个人财产的出入通道；

2建立监理服务费用财务通道；

3建立监理服务所需的公关和信息通道；

4避开监理单位依据监理合同履行监理服务而导致的第三方的收费（不含税金）；

5解决非监理单位缘由而发生意外大事时，监理工作人员的遣返和相关事宜；

6其它。

四、设施与物品

例：业主向监理单位免费供应下列设施、设备及物品，并担当相应的使用费和修理费。

双方在此商定；业主向监理单位供应下列设施、设备及物品的品种、数量、使用时间和期限1办公设施（办公用房，配套水电及附属物品）；

2生活设施（生活用房、配套水电及附属物品）；

3办公设备；

4生活设备；

5通汛设备6交通设备；

7试验、检测设备；

8办公物品；

9其它。

双方在此商定：下列设施、设备和物品由监理单位自备，业主赐予适当的经济补偿。

监理单位自备的设施、设备、物品清单及经济补偿方法

五、帮助工作人员

例：双方商定：业主向监理单位免费派遣工作人员＿＿＿名，服务人员＿＿＿名，帮助监理单位的监理服务工作。

双方商定：下列帮助工作人员由监理单位自行聘用，业主赐予适当的经济补偿。

监理单位聘用帮助工作人员清单及经济补偿方法

六、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

业主：（盖章）

监理单位：（盖章）

授权代表：（签字）

授权代表：（签字）*年*月*日*年*月*日

附件C监理服务的费用与支付

一、监理服务费用

l正常服务的费用

例：监理单位正常服务费用的计算方法、费率和价格或双方商定的其它方法。

监理单位正常服务费用一般应包括如下内容：

（1）派驻监理人员费用

基本工资

加班费（法定节、假日的加班和法定工作