排风道及风帽分包合同11

/(ＢF―2009―０208)合同编号:排风道及风帽购货、安装工程承包分包合同二○一一年九月第一部分协议书发包人：

江苏中信建设集团有限公司华堂八标项目部

(以下简称甲方）承包人：(以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程外墙石材干挂安装工程施工事项协商达成一致,订立本合同.1、工程名称： ﻩ华堂高尔夫庄园八标段工程地点： 燕郊经济开发区燕顺路西侧，高尔夫路北侧华堂高尔夫庄园球场内ﻩ 建筑面积：98５0平米２、分包合同内容：2。1承包形式：包工、包料（含辅料）、包施工机具、包安装、包质量、包工期、包安全文明施工、包日常的安全检查。甲方分包的其他专业工程，乙方需全力配合.使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用.２。2本合同分包范围：ﻩ华堂高尔夫庄园第八标段施工图内所有的排风道及风帽工程。文明设施配套上:材料归堆、材料进退装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围. ﻩ2。3本合同劳务作业内容及合同价款：产品名称截面尺寸（mm)产品单价（元）安装价格(元)工程量合计(元)备注排风道５50＊4５0排风道450*450排风道4５0*400排风道400＊30０排风道4０0*２5０排风道300＊300排风道250＊25０防倒灌风帽900*９00防倒灌风帽１０00＊1００0防倒灌风帽110０＊1１00防火阀合同价款共计：属于综合单价包干,该综合单价已包括人工费、材料及辅料、机械工具、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，分包合同价格风险幅度范围为人工费的上涨，材料的价格涨落等，物价工价等风险，不预调整.该工程完工后报验及检测如不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。3、工程材料及工程质量的约定3.1关于材料的约定:本工程乙方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到场,到场材料必须经甲方验收合格并呈报监理单位，监理单位同意进场施工，方可进行施工，如违反此规定造成的所有损失由乙方承担.材料检测不合格,不许进场,应立即退场并承担相应的损失。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。3.2关于工程质量的约定本工程严格执行国家及地方标准、质量评定验收标准；制作方法及施工工艺严格遵照图纸及图纸上规定的图集严格执行；由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成的质量问题，其返工费用由乙方承担;4、付款方式：5、分包工作期限开工日期2011年9月日，具体开工日期根据实际。竣工日期2０11年９月日，总日历天数为：天6、劳务作业人数：劳务作业人数按合同工期合理安排。７、项目经理、施工队长及劳动力管理员：7.1发包人（项目经理)为倪慧耀，职务：项目经理。项目经理有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动,应提前7日书面通知承包人。7.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为,职务:,岗位证书号：，身份证号码:。委托权限:,人员如有变动,应提前７日书面通知发包人。7.3承包人委派的分包合同价款收取负责人为,身份证号码：,职务：，联系电话：,在京住址：,家庭住址：。8、质量标准:本工程应当达到质量评定合格等级。一次性验收合格；未达到此标准，必须返工、整改至使工程质量达到合格标准为止。９、安全文明施工标准:本工程安全文明施工要求达到：现行安全文明施工标准要求,未达到此标准,发包人将按照公司强制性措施标准予以处罚。承包方严格要求，必须达到标准，否则按发包方内部相关措施执行处罚.1０、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同；（２）标准、规范及有关技术文件；（3）图纸及工程量清单;（4)合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件;11、争议解决：发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第2种方式解决争议：(1)向北京仲裁委员会申请仲裁；(2）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；(3）向当地人民法院起诉。1２、补充条款:(１）验收程序:按工序报验制度，一道工序完成后经甲方、监理验收合格后方可进行下道工序施工，乙方提供工序验收单经甲方质检员签字认可后方可进行下道工序施工；单体工程完成施工，经甲方、监理验收合格后，乙方提交单体竣工验收单及工程量确认单，单体竣工验收单及工程量确认单需要由项目经理、生产经理、质检员、安全员、预算员签字认可；上述资料作为结算依据，如没有上述验收过程资料将不予竣工结算，由此造成的损失乙方承担。（2)乙方要服从甲方项目部的领导，服从质检员、安全员的现场指挥，如不服从甲方领导,每次罚款5０0元，由于甲方指挥失误造成乙方损失由甲方负责。乙方负责人、班组长按甲方规定时间参加例会，认真记录会议内容.（3）支付工程款:乙方需要提供支付款申请单,经项目经理、生产经理、质检员、安全员、预算员签字认可,方可到财务部领取工程款。(4)乙方要派遣技术过硬的现场总负责人，负责现场的技术、放线、图纸、报验,如乙方派遣的负责人不能胜任其工作,甲方有权要求乙方更换，如更换后还不能胜任，甲方有权自行派遣能胜任的技术人员，技术人员工资从乙方工程款中扣除；各班组长要熟练其本职工作的要求,严格按照项目部的要求进行施工布置。（5)劳动力安排按照甲方合同工期合理安排，根据合同工期制定施工计划，经甲方认可后组织施工，如乙方班组施工质量、进度、安全文明不能达到项目部要求，在整改后仍不能达到甲方要求,甲方有权要求乙方更换施工班组,如乙方更换的班组还是不能胜任或是拒绝更换,甲方有权自行安排其他班组进入施工,退场的施工班组完成的产值在建设方工程竣工验收后方给予进行结算。(６）乙方派遣的工人按照国家规范必须持证上岗的工种必须1０0%持证上岗，如发现有无证上岗者甲方马上让其退场并罚款1000元。(7）甲方提供水源、电源,乙方自行搭接。临时用电按照规范严格执行。甲方提供乙方工人住宿场所。甲方负责协调工序之间的协调工作,乙方必须配合甲方直接分包的其他专业的工作。乙方完成相关工程交工资料，作为结算依据。（8)制作安装按成型实际数量收方。(9）乙方如果不能按进度要求提供材料或是由于材料质量不能保证合同与图纸要求，在甲方要求时间内仍不能达到合同与图纸要求,甲方有权更换材料厂家,在更换之前已完成的供货量,款项在竣工验收后给予结算，中途将不予结算。（10)乙方进场2天内必须向甲方提供工人身份证复印件，每月3号之前必须提供考勤表、工人工资表（必须本人签字)。如不按时提供甲方将延迟付进度款。（11）乙方进场前需要提供施工组织设计、进度计划表、劳动力人数安排,经甲方审批。施工过程中严格按照方案执行，所报的劳动力人数必须符合合同工期的要求,在规定时间内必须上齐所有劳动力（在有足够的工作面的清况下），如在规定时间内不能上齐所要求的劳动力数量，少一人罚款1０0元。(12）乙方提供与本工程相适应的营业执照、资质等公司资料。（13）乙方人员服从甲方安全员的进场三级教育、施工过程中的安全培训、认真填写班组安全施工记录，安全发放的安全文件需要填写和签字的要认真填写，在规定时间内上交，如少一份罚款100元,班组安全记录每日记录,如乙方不填写甲方可派人填写,每页3０元人工费。以上资料作为竣工资料归档。（15）乙方自行提供质量合格的安全帽、安全带。 ﻩﻩﻩﻩ ﻩ ﻩﻩﻩ(1６)施工过程中的垃圾每天完工之前要清理干净，如每天不及时清理，甲方另行派人清理,清理费从乙方工程款中扣除。 ﻩﻩ ﻩﻩ ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ ﻩ ﻩ ﻩ ﻩ ﻩ 13、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效.本合同签订后工程不得转包。工程保修期为按国家及地方有关规定年本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。合同订立时间：201１年9月日合同订立地点：江苏中信建设集团有限公司华堂八标项目部。发包人：（签字盖章）承包人:（签字盖章)地址：ﻩﻩ ﻩ住址： ﻩ法定代表人: 法定代表人:ﻩ委托代理人:ﻩ 委托代理人:ﻩ联系电话:ﻩ 联系电话:排风道及风帽工程质量保修书发包人（全称）：江苏中信建设集团有限公司华堂八标项目部承包人(全称)：发包人、承包根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对华堂高尔夫庄园第八标段（工程全称）签定工程质量保修书.工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任.质量保修范围包括华堂高尔夫庄园第八标段施工图内所有的排风道、风帽。质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起７天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相当资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修.４、质量保修完成后，由发包人组织验收.四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项:工程保修办法执行国务院现行《工程质量保修条例》，工程质保金分二次支付:竣工验收合格1年后支付质保金的４5%,竣工验收合格２年后支付质保金的55%。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件，其有效期限至保修欺满.发包人(章）:承包人（公章）：法定代表人（签字)：法定代表人(签字）:２０１１年9月日２011年９月日总包分包施工安全协议书甲方（总包方）：江苏中信建设集团有限公司华堂八标项目部ﻫ乙方(分包方）：

协议书签订依据:

１、《建筑施工安全检查标准》JGＪ５9-９9ﻫ２、《建筑机械使用安全技术规程》JGＪ33—2001

3、《施工现场临时用电安全技术规范》ＪGJ46—８8

４、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB5０1０4-93

5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JＧJ80—9１

6、《河北市建筑工程施工安全操作规程》DＢJ０1—62－2002ﻫ7、《建筑安装工人安全手册》中国知识出版社ﻫ8、总包方与建设单位签订的《施工安全协议书》依照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、以及《河北市生产安全事故责任划分试行办法》等有关规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则,双方就本项工程安全施工事项协商一致，订立本协议书工程概况1.工程名称：华堂高尔夫庄园第八标段2。工程地点：燕郊经济开发区燕顺路西侧,高尔夫路北侧华堂高尔夫庄园球场内3.分承包形式：专业分包4．分承包范围:华堂高尔夫庄园第八标段施工图内所有的排风道及风帽工程。文明设施配套上：材料归堆、材料进退装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

协

议

内

容:

为加强建设工程施工现场安全管理,保障建设工程顺利进行，依据相关法律、法规、建设单位及中信公司有关管理文件规定，特制定本安全协议书。本协议书强制执行，甲已双方应共同遵守并履行相应责任与义务。

一、总则

1、由总包单位负责施工现场的统一管理,监督检查分包单位的施工现场活动。分包单位应当在总包单位的统一管理下，在其分包范围内建立施工现场安全管理责任制,并组织实施。ﻫ2、分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范,自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

３、分包单位必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案.施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。切实保障施工工作人员的安全与健康.

4、分包单位在总包单位的总体部署下,负责编制分包工程的安全施工组织设计。

5、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

6、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

7、施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置,不得任意侵占场内道路。施工机械进场的须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。ﻫ8、施工单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁,随时清理建筑垃圾.在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖和施工标志。ﻫ9、施工单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施,在现场周边设立围护设施。施工现场在市区的,周围应当设置遮栏围栏，临街的脚手架也应当设置相应的围扩设施。非施工人员不得擅自进入施工现场.

1０、施工单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施。ﻫ1１、施工现场发生的工程建设重大事故的处理,依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行.

二、甲方责任与义务1。总包项目经理:倪慧耀安全总监:蔡裕平

2、协助乙方了解甲方有关安全生产的制度及规定，从思想上和组织上应把乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。ﻫ3、甲方对乙方进场的管理人员与员工进行安全教育，以确保施工现场安全生产.ﻫ４、甲方有权要求立刻撤走现场内的乙方分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意。

5、

对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除.ﻫ6、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为,总包单位依据相关规定有权对分包方进行经济处罚。7。贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全保证体系,对施工现场的安全生产负总则。8。制定施工现场安全管理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况，对总承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理.9．严格审查分包人营业执照、技术资质等级，不得将工程分包给不具备相应资质（或资格)的分包单位。10。保证项目工程安全生产费用的有效使用,完善施工现场安全生产条件１１.提供施工现场安全生产环境：①工程安全防护设施由：__甲方__方提供,日常维护和作业面防护由：＿_乙方__方负责；②施工用电由用电电源到：一、二级配电箱由甲方提供,该级配电箱以下的部分由_＿乙＿_方负责；③总包方对上述设备、设施具有监督检查权，依据河北市安全生产标准和江苏中信集团安全生产规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚.12.负责编制施工现场危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并监督实施。13.负责施工人员入场安全教育、培训考核;负责施工现场专项安全教育。负责建立特种作业人员备案档案。对施工人员违章指挥、违章作业行为，依法查处和纠正。1４.负责建立健全施工现场安全生产管理制度；负责建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求分包建立救援体系,落实救援措施。15．按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。16。按规定对施工现场的危险部位设置安全防护和安全警示标识。17.有义务提供施工现场消防通道和消防设备。18.有义务对分包人发生生产安全事故时提供协助救援服务。１9.有义务对分包人开展的安全生产活动提供帮助。ﻫ三、乙方责任与义务1、_＿____分包项目经理:__＿__＿分包安全员：2、贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立分包安全生产自保体系，对分承包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理.3、按照总包单位的有关规定提供相关资料。严格按照合约规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务。不得将承分包项目再次转包.

4、分包单位必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。乙方对自己施工区域或作业活动的安全生产全面负责,并对总包安全生产负连带责任.ﻫ５、分包单位应在合同签约后15天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，报总包方批准。但此批准并不减轻分包方的安全责任.

６、分包单位必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作.

7、分包单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度,按要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。ﻫ8、分包单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度确保安全方案和措施得到实施;建立工长、班长跟班检查制度和班组自检制度；必须严格执行检查整改消项制度。ﻫ９、分包单位必须严格执行安全防范制度,采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建设工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

10、分包单位自带的各类施工机械设备，机械性能应良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠.中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报总包单位、监理单位验收,合格后方可使用；ﻫ１1、分包单位必须教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定。.负责对本单位施工人员进行施工队（班组)级安全教育培训，书面告知本岗作业危害和操作规程，经考试合格上岗。负责建立特种作业人员安全教育档案,并保证特种作业人员持证上岗。

1２、分包单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度，负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用;必须预防和治理职业伤害与中毒事故。13、有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议;有权拒绝总包违反法律法规的安全指令;对造成后果的违章指令有权检举和控告.14.对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。二级以下自备配电设备设施必须符合有关安全标准，对不符合安全标准的用电设备从本责任路段拉接电源有权拒绝。15．按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。16．按规定，定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查,对总包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向总包及时报告.１7。服从总包统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责,保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标.１８。使用非责任区域安全防护设备设施前,应与总包办理手续,并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故,或未遂事故负责。１9．在施工现场内发生生产安全事故后,必须立即向总包报告,并按规定逐级上报。同时，有义务配合开展事故调查工作。ﻫ四、安全生产事故处理办法ﻫ1、分包单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度,分包单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故，责任和损失均由分包单位负责.

２、如果发生因工伤亡事故,分包单位应在１小时内,以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情,由总包方及时逐级上报上级有关部门.同时分包方积极组织抢救工作，采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。总包方为抢救提供必要条件。

3、分包单位要积极配合总包方、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场的,所造成的一切后果均由分包方承担。

4、分包单位必须承担因为分包单位的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。ﻫ5、如果发生因工伤亡事故，总包单位协助分包单位做好事故的善后处理工作。伤亡人员为分包方人员的,分包单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作.

五、罚则ﻫ1、分包单位必须执行总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,施工现场因安全生产不达标而造成的罚款等损失均由分包方承担。ﻫ2、分包单位应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包