2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力检测试卷A卷附答案

2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力检测试卷A卷附答案

单选题（共50题）1、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是（）。A.结构吊装B.大模板施工C.一般现浇工艺D.爬模施工【答案】D2、在中等稳定岩层中施工长30.0米，宽5.0米，高6.0米的硐室，采用现浇混凝土作为永久支护，合理的施工方法是（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.分段施工法D.导硐施工法【答案】B3、当立井施工采用手持式凿岩机钻眼时，工作面炮眼深度宜取()。A.1.5～2.0mB.2.0～2.5mC.3.0～4.0mD.5.0～6.0m【答案】A4、矿业工程项目的风险性主要体现在（??）。A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条件的不确定【答案】D5、立井井筒施工的掘砌单行作业方式，是()。A.在井筒同一段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式B.在井筒同一段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式C.在井筒两个段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式D.在井筒两个段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式【答案】B6、根据《中华人民共和国矿山安全法》，应追究刑事责任的行为是（）。A.对事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故B.违章指挥，强令工人冒险作业C.矿长不具备安全专业知识又逾期不改正D.安全设施验收不合格，擅自投入生产又拒不停产【答案】A7、矿山设备购储的原则是()。A.通用设备优于专用设备B.成套设备优于单体设备C.小型设备优于大型设备D.共用设备优于独立使用设备【答案】B8、关于井下爆炸物品的贮存，做法正确的是（）。A.爆炸物品库房只能有一个出口B.爆炸物品库可采用锚喷、砌碹、金属棚等支护形式C.爆炸物品库房必须单独设立爆炸物品发放硐室D.领取爆炸物品人员进入爆炸物品库房时应熄灭矿灯【答案】C9、矿业工程现场管理工作的模式，目前多数采用的是（）。A.项目部和项目经理负责制B.工程处及处长负责制C.施工队与队长负责制D.专业区队与工地领导负责制【答案】A10、对于工程质量一般事故中的直接经济损失部分给出了其下限，即直接经济损失所在范围为（）。A.50万元以上500万元以下B.50万元以上1000万元以下C.100万元以上500万元以下D.100万元以上1000万元以下【答案】D11、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作（）。A.保护接地B.工作接零C.工作接地D.保护接零【答案】D12、当钢筋的混凝土保护层厚度不够时，会造成钢筋受拉时在钢筋附近的()破坏。A.钢筋断裂B.混凝土开裂C.钢筋与混凝土间滑动D.混凝土剪切【答案】B13、电子雷管采用电子控制模块取代传统雷管内的延时药，使延时精度有了质的提高，可达（）ms数量级A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】A14、关于矿井设计工作，说法错误的是（）。A.矿井设计的一个重要依据是由勘查单位提供的地质勘查报告B.进行矿井设计前应掌握区内或邻近相似矿井的主要技术资料C.矿井设计应包括固体废弃物处理的内容D.矿井工业场地的布置应符合集中与分散相结合的原则【答案】A15、针对可能造成轻度环境影响的矿业工程项目，环境影响评价应当（）.A.编制环境影响报告表B.编制环境监测规划C.填报环境影响登记表D.编制环境影响报告书【答案】A16、导爆管雷管起爆方法是利用导爆管传递（）点燃和引爆雷管。A.应力波B.超声波C.声波D.冲击波【答案】D17、下列钢材加工方法，不属于热处理方法的是()。A.正火B.热轧C.退火D.淬火【答案】B18、在掘进巷道中采用压入式通风，做法正确的是()。A.风筒的出风口排出的是乏风B.风机应设置在新鲜风流中C.必须采用柔性风筒D.压人式通风的有效射程短【答案】B19、钢结构的连接中，()施工简单、结构拆装方便，常适用于安装连接和需要经常拆装的结构。A.焊缝连接B.普通螺栓连接C.铆钉连接D.高强度螺栓连接【答案】B20、喷射混凝土强度检测试件的现场制作不宜采取()方法。A.凿取B.钻取C.喷大板D.试模现浇【答案】D21、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（）。A.钻井管井深度小于100m，管井斜度小于2。B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填入C.钻井管井深度大于100m时，每增加100m，管井斜度小于1。D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过10％【答案】C22、根据《煤矿井巷工程施工规范》GB50511--2010，泥岩、胶结不好的砂岩、煤等属于()岩层。A.稳定B.中等稳定C.弱稳定D.不稳定【答案】C23、单位工程施工组织设计的工程量计算，具有（）的特点。A.根据概算指标B.要求比较准确C.依据初步设计D.依据企业定额指标【答案】B24、施工单位接到质量通知单后在（）的组织与参与下，应尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告。A.设计工程师B.项目经理C.监理工程师D.质量工程师【答案】C25、不属于按物质消耗分类范畴的定额是（）。A.基础定额B.人工消耗定额C.材料消耗定额D.机械消耗定额【答案】A26、矿井的定向测量包括两种方法，它们是()。A.一井导人和两井导人B.几何定向和物理定向C.平硐定向和斜井定向D.立井导人和斜井导入【答案】B27、井筒冻结深度为（）的工程，属于中型建设工程规模。A.280mB.300mC.320mD.350m【答案】A28、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）nA.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B29、关于瓦斯发生爆炸的条件，不正确的说法是（）。A.瓦斯浓度5％～16％B.空气中的氧含量在12％以上C.火源温度650～750℃D.温度650～750℃【答案】D30、下列对网络计划编制的要求中，正确的是()。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A31、罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不大于0.18m【答案】D32、根据矿井(煤矿)防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是（）。A.有疑必探B.先探后掘C.预测预报D.先治后采【答案】C33、提升钢丝绳水平荷载的绝大部分由井架的()结构承受。A.头部B.立架C.斜架D.井口支撑梁【答案】C34、关于联系测量工作的说法中，不正确的是（）。A.通往地面的井巷，原则上都应进行联系测量B.联系测量必须在井口附近建立近井点、高程基点C.两次独立导入高程的互差不超过井深的1/8000D.斜井导入高程一般用水准测量方法【答案】D35、按照所用材料，地面建筑防水砂浆属于（）。A.柔性防水B.刚性防水C.综合防水D.自防水【答案】B36、下列属于人为产生的矿井通水通道为（）。A.压力裂隙B.导水陷落柱C.岩溶塌陷D.封闭不良的钻孔【答案】D37、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容，包括有（）。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山安全法律C.审查批准矿山建设工程的设计D.提取安全技术措施专项费用【答案】A38、水泥是一种水硬性胶凝材料，其组成成分中一般不包括()。A.水泥熟料B.石膏C.混合料D.水【答案】D39、下列关于井巷工程施工通风安全规定中，正确的是（）。A.运输机巷，采区进、回风巷最低风速0.15m／sB.采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过1％C.掘进中的岩巷最低风速0.15m／sD.采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于10％【答案】C40、根据《安全生产法》的规定，在安全生产管理体系中，应坚持()为方针。A.强化和落实生产经营单位的主体责任B.以人为本，坚持安全发展C.安全第一、预防为主、综合治理D.建立科学管理、现代化发展的监管机制【答案】C41、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871—2002的规定，属于外照射的防护方法的是()。A.中和法B.缩短受辐照时间C.包容、集中法D.稀释、分散法【答案】B42、采用机械开挖土方时，基底预留20∽30cm土，由人工挖掘修整。其目的是（）。A.避免超深和基底土遭受扰动B.减少机械费用C.保证施工安全D.保持基底充分平整【答案】A43、根据《金属非金属矿山安全标准化规范》标准化等级分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级【答案】B44、根据注册建造师执业工程规模标准，年产60万吨，单项工程合同额1200万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型工程B.大型工程C.中型工程D.小型工程【答案】C45、凿岩爆破中，立井掏槽眼一般都以()为布置中心A.辅助眼B.井筒中心C.周边眼D.工作面平面中心【答案】B46、黏土通过土的分类方法很多，按（）可分为坚硬黏土、硬塑黏土、可塑黏土、软塑黏土和流塑黏土。A.塑性指数B.液性指数C.颗粒级配D.颗粒大小【答案】B47、井巷工程盲炮的处理中，对于浅孔药壶法，平行孔距盲炮药壶边缘不应()m。A.<1B.>1C.<0.5D.>0.5【答案】C48、矿业工程项目合同价款调整中，当发生()时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。A.企业资质发生改变B.一方企业发生人事变动C.工程设计内容模糊D.物价变化【答案】D49、关于斜井明洞衬砌施工程序，正确的是（）。A.立模板后绑扎钢筋B.浇筑混凝土后应加固模板C.等混凝土达到强度后再拆模板D.拆模后可即回填【答案】C50、混凝土中的含砂率是指（）。A.砂子与骨料总的质量之比B.砂子与骨料总的体积之比C.砂子与混凝土总的质量之比D.砂子与混凝土总的体积之比【答案】A多选题（共20题）1、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建(构)筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形【答案】ABC2、根据《尾矿库安全监督管理规定》的规定，对生产运行的尾矿库，未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，不得进行变更的是()。A.尾矿库电网设计方式B.尾矿物化特性C.坝体防渗、排渗及反滤层的设置D.设计以外的尾矿、废料或者废水进库E.排洪系统的型式、布置及尺寸【答案】BCD3、斜井永久支护采用远距离输运地面混凝土时，尤其应注意的问题有()。A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与工作面间的联系【答案】ACD4、毫秒延时爆破特点，说法正确的有（）A.改善破碎效果，岩石爆破块度均匀,可减少大块率、根底、后冲，爆堆集中;B.可扩大孔网参数，降低炸药单耗，提高爆破效率;C.一次爆破的方量小，可减少爆破次数，提高装运效率;D.可降低爆破震动、空气冲击波和个别飞散物等危害，能有效防止保留岩体和建筑物的损坏;E.在有瓦斯的工作面可实现全断面一次爆破。【答案】ABD5、施工过程中的个人防护，是解决矿业工程中的（）污染影响的方法。A.岩尘、矿尘B.尾矿C.矸石、废渣D.施工噪声E.放射性【答案】AD6、2016年重新修订的《金属非金属矿山安全标准化规范》中对地下矿山企业的具体评定标准是（）。A.评定采用标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率三项指标B.企业安全标准化评定分为3个等级C.评定等级的标准化得分最低为≥60分D.其中标准化得分是由15个元素(即15项总体要求)组成E.安全标准化评定每三年至少一次【答案】BC7、井筒混合作业方式的主要特点是()。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC8、瓦斯突出、窒息事故后的紧急处理做法，正确的是（）。A.首先是设法撤离灾区人员B.首先抢救遇险人员C.切断电源D.避免后续操作引起的二次火花E.切断电源同时做到停止通风【答案】ABCD9、井筒混合作业方式的主要特点是（）。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC10、巷道施工一次成巷的主要特点是（）。A.可一次完成，不留收尾工程B.施工作业安全，质量好C.施工干扰多，速度慢D.节约材料、降低工程成本和施工计划管理可靠E.工作面不需要临时支护【答案】ABD11、在工序能力分析方法中，通常以。为标准衡量工序能力，下列说法正确的是（）。A.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越小；B.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越大；C.σ值越小，工序特|生值的波动越小，说明工序能力越大；D.σ值越小，工序特性值的波动越小，说明工序能力越小；E.σ值较大时，工序特性值的波动可以忽略【答案】AC12、关于塔式起重机的特点，说法正确的是（）。A.起升高度高B.工作面广C.行走距离近D.转动困难E.工业建筑施工中应用广【答案】AB13、工程地质中，土的工程性质包括()。A.固结性B.可松性C.压缩性和地基变形D.休止角E.弹性【答案】BCD14、常用钢材的加工方法有()。A.冷加工强化B.时效强化C.热处理D.焊接E.萃取【答案】ABCD15、关于后注浆的特点，说法正确的是（）。A.后注浆主要为井壁堵漏B.后注浆也是一种井壁加固措施C.它分为工作面后注浆和地面后注浆D.后注浆有临时性支护作用E.井壁后注浆只是井壁质量补救措施【答案】AB16、矿业工程项目主要经济技术指标中，单位工程施工组织设计主要的经济技术指标有()。A.进度指标B.质量指标C.利润指标D.安全指标E.降低成本率【答案】BD17、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有(??)。A.间排距应不小于2.0m×1.5mB.上覆层厚度不大于2mC.锚固段长度应在2m以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在15°～25°的范围，但不应大于45°【答案】A18、关于电雷管起爆的缺点的说法，正确的有（）。A.不能用仪表检查起爆网路B.地面爆破受雷雨天气限制C.可分时间段控制爆破D.在有杂散电流的环境下易引起早爆E.有引起殉爆的危险【答案】BD19、关于尾矿贮存、输送的正确做法是（）。A.必须有防止尾矿流失的措施B.有害的尾矿贮存必须采取防渗漏措施C.可以在沟渠或管道中输送有毒废水D.强通风可以提高渠道输运矿尘能力E.输送有腐蚀性物质的管道应有防腐措施【答案】ABC20、锚索结构的主要构成有()。A.锚杆B.索具C.内锚头D.外锚头E.锚索体【答案】CD大题（共10题）一、【背景资料】某施工单位承担一高瓦斯矿井的运输大巷和回风大巷的施工任务。其中，B队施工回风巷，该巷断面20m2，穿过一层厚0．5m的煤层；巷道采用锚、网、喷和U型钢支架，然后复啧混凝土的联合支护形式。在巷道即将穿过煤层前，B队队长认为煤层很薄，没有采取专门的措施，结果在穿煤时，发生了煤与瓦斯突出，造成尚未进行复喷混凝土的10余棚支架崩倒，顶板冒落，引起3人死亡。发生事故后项目经理立即组织事故调查工作，汇报施工单位领导，同时迅速作出了恢复施工的决定。【问题】1．在巷道推进到煤层前的掘进工作中存在什么隐患?B队队长在穿透煤层前的考虑为什么不对?2．大巷在揭穿煤与瓦斯突出煤层前应采取什么措施?3．从倒棚事故分析，该巷道在揭穿煤层前应怎样做好支护工作?4．项目经理对本次事故处理有哪些不正确的做法?说明正确的做法。【答案】1．在巷道推进到煤层前的掘进工作中存在的隐患：支架倒塌、瓦斯突出和爆炸。B队队长在穿透煤层前认为煤层很薄，没有采取专门的措施，很可能会在掘进过程中点燃煤层，发生瓦斯爆炸。2．大巷在揭穿煤与瓦斯突出煤层前应采取的措施：应设置固定式集中瓦斯连续监测系统，应接人矿井安全监测系统，并配备便携式个体检测设备；井口棚及井下各种机电设备必须防爆；井下应采用不延燃橡胶电缆和抗静电、阻燃风筒。3．从倒棚事故分析，该巷道在揭穿煤层前应采用前探支架、掩护支架。4．项目经理对本次事故处理的不正确的做法及改正。不正确的做法：项目经理立即组织事故调查工作。正确的做法：项目经理应立即向有关部门报告，应严格保护事故现场，采取有效措施防止事故扩大。不正确的做法：迅速作出了恢复施工的决定。正确的做法：在质量缺陷处理完毕后，由监理工程师作出恢复施工的决定。二、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？【答案】基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计(2分)。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够(1分);(2)水对基坑稳定性的影响(1分);(3)基坑上边边缘附近超载(1分);(4)支护措施不当(1分)。三、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台lm3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场l日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深l．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23Et修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件l：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5—2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)一8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)一975元；机械费550×1—550元。四、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？【答案】宜采用井点降水方式(2分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下5.5m以下(2分)。五、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。六、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1．本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2．伤亡事故处理时限是如何规定的?3．承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4．该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1．本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3．工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4．工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。七、背景某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径6~7m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m/月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理（施工），1个机电队，1个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-2.8/15.5，副提升机为JK-2.5/11.5，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟Ф400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL-75X8吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2.5个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题1.项目经理部配置和组织有何不妥？2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥？3.分析该项目部的劳动组织。【答案】1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理（或工程师）。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施丁进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-2.5/11.5也不能提升4m3吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟Ф400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟Ф800胶质风筒为宜。80DGL-75X8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，2~3名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。八、施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的50％后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题1．施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2．土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1．施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70％后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2．土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70％后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差±100mm；成孔倾角允许偏差±5％。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为0．5，水泥砂浆配合比宜为1：1～1：2(重量比)，水灰比宜为0．38～0．45；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过30min时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底250～500mm处，空N部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。九、【背景资料】某矿的斜井深度为1500m，断面为25m2，坡度为-15。。需采用矿车提升装置。据地质资料显示，井筒涌水量为25m3／h。施工单位在井口安装了阻车器，并在井口下方安设了一道挡车栏，在下部装矸地点的上方安设了一道挡车栏。在7月8日9：00左右，发生一起矿车跑车事故，造成井下工作人员2人死亡，3人重伤。得知消息后，施工单位的负责人立即组织人员进行抢救，并安排专人将矿车提升至地面，同时恢复生产。7月8日14时许，施工单位负责人将事故报告县级安全生产监督管理部门，事后经调查，造成直接经济损失450万元。【问题】1．用于斜井的装岩设备有哪些2．防跑车装置的设置是否合理说明理由。3．在本案例中，应该设置几级排水如何确定水泵流量4．发生的安全事故等级属于什么等级，事故等级的划分依据是什么5．施工单位的负责人做法是否合理说明理由。【答案】1．斜井施工装矸除特殊情况采用人工装矸外，基本都实现了机械装矸。常用的装矸机械有耙斗装岩机、挖掘机、装载机等。其中耙斗装岩机适用于任何坡度的斜井，有利于平行作业。2．防跑车装置的设置不合理。理由：斜井施工提升防跑车是斜井提升的重要安全措施，通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要