建设工程其他合同教材

第4章

建设工程其他合同

目录.ppt建设工程勘察设计合同建设工程委托监理合同练习题本章内容建设工程勘察设计合同一、建设工程勘察设计合同概述工程勘察和设计是工程建设活动必不可少的程序。建设工程在施工之前，必须要查明、分析、评价建设场地的地质、地理、环境特征和岩土工程条件，还要对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析和论证。根据建设工程的要求所进行的上述活动就是工程勘察和设计。建设工程勘察设计合同工程勘察设计活动是一项专业性极强的活动，必须由具备法定条件的专门机构和专业人员来完成。通常，建设工程的业主与从事工程勘察设计的专门机构签订勘察设计委托合同进行勘察设计活动。《合同法》第二百六十九条规定：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十条规定：建设工程合同应当采用书面形式。上述规定说明，勘察、设计合同必须采用书面形式订立。由于勘察设计活动的内容相当复杂，规定发包人和承包人权利义务的合同内容十分专业化，为使勘察设计合同的签订和履行能够顺利进行，建设部和国家工商行政管理总局于2000年联合颁布了《建设工程勘察设计合同管理办法》，并推荐使用《建设工程勘察合同》(GF-2000-0203，GF-2000-0204)和《建设工程设计合同》(GF-2000-0209，GF-2000-0210)示范文本。该示范文本虽不强制使用，但由于其条款设计的科学性和完备性有利于明确双方的技术经济责任、保护双方的合法权益，从而成为了勘察设计活动中发包方和承包方的明智选择。建设工程勘察设计合同《建设工程勘察合同》示范文本分为两种。其中，GF-2000-0203版本适用于岩土工程勘察、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探；GF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测。《建设工程设计合同》示范文本也分为两种。其中，GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计；GF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计。以上两种合同的示范文本虽因内容的不同而各有两个版本，但从条款来看，其实质都不外乎《合同法》第十二条所规定的内容，即当事人名称和住所，标的，数量，质量，价款或酬金，履行期限、地点和方式，违约责任，解决争议的方法等。建设工程勘察设计合同二、《建设工程勘察合同<示范文本>》的内容适用于岩土工程、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探的勘察合同示范文本GF-2000-0203条款如下：工程名称：工程地点：勘察证书等级：签订日期：发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，发包人、勘察人协商一致签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称1.2工程建设地点1.3工程规模、特征建设工程勘察设计合同1.4工程勘察任务委托文号、日期1.5工程勘察任务(内容)与技术要求1.6承接方式1.7预计勘察工作量

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。建设工程勘察设计合同

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责；勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于＿＿年＿＿月＿＿日开工，＿＿年＿＿月＿＿日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式建设工程勘察设计合同4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准＿＿计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费预算为＿＿元(大写)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计＿＿元(本合同履行后，定金抵作勘察费)；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度＿＿%时，向勘察人支付预算勘察费的＿＿%的工程进度款，计＿＿元；勘察工作结束后天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的＿＿%，计＿＿元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。建设工程勘察设计合同第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如落实土地征用、赔偿青苗树木、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及备好水上作业用船等)，并承担其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。建设工程勘察设计合同5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1)；发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。建设工程勘察设计合同5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的＿＿%。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。建设工程勘察设计合同5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。第六条违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。建设工程勘察设计合同6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计＿＿元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。建设工程勘察设计合同第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条其他约定事项第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。建设工程勘察设计合同本合同一式＿＿份，发包人＿＿份，勘察人＿＿份。发包人名称：(盖章) 勘察人名称：(盖章)法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)住所： 住所：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：建设行政主管部门备案：(盖章) 鉴证意见：(盖章)备案号： 经办人：备案日期：年月日 鉴证日期：年月日建设工程勘察设计合同适用于岩土工程设计、治理、检测的勘察合同示范文本GF-2000-0204条款如下：工程名称：工程地点：勘察证书等级：签订日期：发包人：承包人：发包人委托承包人承担＿＿任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程立项批准文件号、日期1.4岩土工程任务委托文号、日期1.5工程规模、特征建设工程勘察设计合同1.6岩土工程任务(内容)与技术要求1.7承接方式1.8预计的岩土工程工作量第二条发包人向承包人提供的有关资料文件见表4-1：表4-1发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间建设工程勘察设计合同

第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件见表4-2：表4-2承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告、成果、文件名称数量内容要求交付时间

第四条工期本岩土工程自＿＿年＿＿月＿＿日开工至＿＿年＿＿月＿＿日完工，工期为＿＿天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

建设足工程资勘察谱设计判合同第五订条键收费肝标准强及支扒付方报式5.肤1本桶岩土议工程督收费父按国还家规胳定的裳现行斧收费贡标准您计取涉；或险以“论预算屠包干陶”、型“中宰标价接加签太证”汁、“久实际著完成洋工作把量结赔算”商等方班式计圆取收滩费。锤国家助规定忽的收艇费标谊准中池没有华规定赠的收天费项瞧目，机由发顷包人贷、承窄包人此另行遭议定雅。5.混2本接岩土妻工程脊费总六额为谷元(雀大写蒙)，糖合同庆生效矿后3芹天内她，发筒包人静应向金承包脱人支辫付预午算工知程费却总额饱的2蜻0%页，计勤元作址为定渴金(欲本合科同履桶行后麻，定兼金抵槽作工受程费律)。5.陆3本稳合同索生效贼后，摆发包句人按予表4犬-3每约定著分刚次影向承恰包人守预付监(或类支付推)工扔程费聚，发潜包人宏不按冶时向览承包旗人拨貌付工亿程费割，从老应拨宫付之糟日起滨承担延应拨帐付工未程费趴的滞截纳金谣。表4繁-3糊向承决包人嗓预付蛇(或麦支付药)工枯程费尽表拨付工程费时间占合同总额百分比金额人民币(元)(工程进度)建设随工程矛勘察歇设计糖合同第六怨条露变更圆及工舟程费张的调沿整6.茫1本康岩土丑工程洽进行轮中，晕发包长人对胀工程仔内容这与技谜术要筑求提敞出变足更，纠发包肚人应筛在变拿更前天向漆承包齐人发草出书扭面变风更通漠知，辽否则图承包喇人有陈权拒治绝变师更；饭承包穷人接勾通知仁后于屿天内投，提守出变臣更方塞案的码文件气资料污，发魂包人偏收到关该文陵件资裁料之尸日起酒天内睛予以蒸确认扰，如阻不确刑认或奶不提谁出修丝式改意下见的仁，变骨更文陷件资茫料自烘送达扫之日卵起第画天自溪行生塔效，唯由此独延误凝的工唤期顺被延外致，因至变更役导致佳承包择人经笼济支封出和破损失植，由涝发包举人承冷担。6.诊2变葱更后孟，工动程费润按如墙下方宝法(瘦或标纲准)治进行宋调整厘：番。第七俘条洁发包箭人、首承包育人责咬任7.免1发内包人可责任7.盼1.胞1发棵包人卵按本枝合同梅第二令条规踩定的卡内容勺，在舍规定虫的时转间内盈向承烦包人零提供暖资料吓文件脆，并权对其挥完整咳性、拉正确咐性及壁时限文性负弯责；帅发包编人提妨供上积述资须料、腐文件惠超过串规定正期限属15受天以炭内，欢承包亦人按帅合同颤规定锡交付途报告牧、成盏果、糠文件街的时辅间顺铅延，涝规定腥期限起超过颜15辫天以关上时降，承宋包人闲有权充重新子确定训交付博报告剂、成歇果、技文件骄的时纳间。建设视工程炉勘察制设计炒合同7.阴1.歼2发椒包人患要求赤承包拐人在稍合同率规定钢时间种内提耍前交圣付报立告、疯成果究、文绘件时歇，发燃包人订应按长每提肥前一服天向民承包殿人支重付吸元批计算批加班炭费。7.污1.复3发揪包人级应为塘承包葡人现额场工罚作人鸽员提禁供必茶要的拆生产托、生熄活条残件；睛如不胖能提阵供时亚，应稻一次扒性付映给承坝包人饰临时虽设施蜓费页元衡。7.刷1.骑4开握工前誓，发址包人附应办章理完搏毕开爷工许荣可、剃工作屠场地妥使用移、青蜻苗、野树木下赔偿枪、坟严地迁宽移、举房屋养构筑种物拆肺迁、环障碍颠物清宅除等乏工作沃，及纹解决将扰民巾和影刻响正疮常工我作进敞行的拍有关抢问题始，并刷承担久费用仆；发析包人秧应向细承包震人提广供工朗作现蛛场地肯下已剖有埋润藏物张(如涌电力像、电煤讯电肚缆、兔各种鸭管道盯、人台防设黄施、捞洞室摊等)歉的资差料及忠其具情体位研置分协布图肿，若棕因地嫁下埋铸藏物烟不清俭，致宅使承蜂包人霉在现咐场工靠作中美发生吨人身端伤害冤或造蓝成经眯济损粒失时胸，由国发包养人承膊担民借事责忙任；鸡在有拖毒、显有害虹环境能中作辟业时毙，发身包人红应按恳有关躺规定携，提深供相俩应的千防护兔措施累，并狐承担帮有关呈的费辛用；础以书垫面形狸式向守承包归人提集供水值准点吉和坐写标控贿制点柄；发爷包人售应解侮决承苹包人不工作崭现场纤的平仓整，绵道路桶通行顶和用哲水用颠电，等并承奴担费扶用。建设熄工程链勘察己设计裤合同7.逮1.脚5发约包人娇应对演工作观现场崖周围递建筑渠物、捧构筑岛物、橡古树兄名木誉和地亭下管纵道、养线路演的保艘护负伤责，扭对承肥包人险提出耻书面晚具体梯保护唇要求文(措葱施)摆，并间承担膊费用椅。7.匹1.墙6发温包人参应保爱护承习包人旁的投奇标书摆、报芳告书宁、文焰件、隶设计横成果水、专饭利技蒜术、掌特殊密工艺镰和合羞理化拘建议根，未拍经承链包人璃同意取，发挥包人资不得包复制淘泄露丽或向章第三食人转窑让或柳用于卧本合阴同外坑的项报目，糊如发现生以己上情窄况，良发包狡人应淡负法放律责耐任，悲承包毅人有失权索宇赔。7.隐1.址7本搏合同徒中有艇关条惩款规脖定和倘补充岁协议指中发司包人叨应负厉的责壤任。7.高2承忠包人恩责任7.辞2.拼1承志包人屯按本母合同楚第三践条规娘定的驶内容虚、时级间、信数量唯向发煮包人游交付巩报告护、成械果、嘱文件治，并肺对其露质量那负责动。7.汉2.昆2承厚包人俯对报孙告、懂成果雀、文越件出横现的买遗漏皱或错拖误负冈责修夜改补虹充；针由于未承包捡人的辆遗漏装、错违误造永成工地程质嗽量事坐故，均承包股人除沈负法恰律责勿任和忠负责销采取匪补救昼措施息外，昏应减磨收或饮免收资直接银受损览失部抢分的丑岩土叔工程冬费，浪并根齿据受蜡损失箭程度当向发至包人凯支付振赔偿引金，反赔偿蹲金额杜由发恨包人具、承衡包人桂商定宝为实克际损滚失的裙%。建设柔工程素勘察涨设计剩合同7.催2.勺3承凳包人贝不得哪向第伏三人盘扩散庙、转欠让第分二条汤中发价包人午提供议的技锈术资疾料、驱文件玻。发闷生上鲜述情练况，养承包查人应芳负法记律责著任，敏发包谦人有丧权索嫂赔。7.胆2.有4遵筝守国帖家及暖当地嚷有关之部门扛对工傅作现崇场的冠有关说管理角规定竞，做么好工土作现凡场保坚卫和丝式环卫剩工作梁，并渗按发雁包人泰提出辛的保遵护要计求(呼措施纪)，其保护赛好工岛作现回场周草围的梅建、尽构筑巨物，岭古树侮、名窑木和抛地下足管线康(管万道)受、文邮物等兆。7.苍2.劫5本消合同套有关锐条款逗规定淋和补混充协垒议中本承包乏人应写负的圾责任画。第八己条究违约所责任8.话1由象于发疗包人低提供比的资泛料文拾件错估误、绕不准捆确，雕造成川工期露延误蓬或返酒工时础，除岗工期耳顺延叹外，吃发包路人应丹向承伍包人堡支付剧停工贱费或厌返工宰费，禁造成赌质量淘、安澡全事界故时亚，由趋发包鸽人承针担法然律责悼任和付经济捏责任中。8.约2在裹合同暂履行疲期间打，发予包人抓要求宿终止渴或解忘除合辟同，婚承包垦人未锹开始辆工作些的，壳不退邪还发忌包人搬已付观的定堤金；刻已进樱行工胳作的蜘，完舍成的梨工作辩量在税50萄%以搁内时祝，发汤包人创应支巧付承椅包人级工程后费的扶50服%的皱费用寨；完畏成的需工作与量超间过5音0%荷时，她发包慌人应住支付缘瑞承包端人工见程费春的1活00惰%的勺费用此。建设框工程略勘察缠设计气合同8.列3发智包人首不按啄时支庭付工酬程费雹(进领度款挽)，宇承包唱人在渐约定慌支付夕时间嚼10刺天后导，向筹发包随人发梯出书捏面催素款的陡通知联，发脖包人亦收到粥通知新后仍女不按氏要求歪付款首，承腹包人关有权骨停工义，工录期顺摇延，击发包遍人还仁应承纺担滞袍纳金拳。8.迈4由歌于承蛮包人段原因检延误氧工期旬或未错按规脏定时春间交久付报搂告、仙成果展、文果件，缴每延晕误一弯天应劲承担两以工秋程费某千分阀之一晋计算变的违循约金特。8.兆5交构付的歌报告充、成驶果、撇文件乖达不凶到合敏同约肢定条约件的祥部分延，发魔包人宿可要辫求承啦包人且返工知，承童包人络按发忙包人躲要求都的时绸间返昼工，古直到唇符合萌约定葵条件秃，因汇承包般人原辅因达冶不到驻约定陵条件剑，由玩承包茄人承瓦担返凉工费怠，返番工后玩仍不仰能达聪到约萄定条剖件，但承包庙人承量担违皱约责召任，厉并根糕据因挥此造态成的衬损失错程度窗向发散包人昆支付竭赔偿西金，闪赔偿币金额柏最高第不超拆过返表工项戏目的斑收费中。建设绑工程擦勘察影设计由合同第九里条绩材料茎设备叔供应9.窗1发剖包人测、承司包人猎应对答各自刷负责嘱供应钻的材虑料设技备负寨责，篮提供踏产品块合格膜证明梨，并葛经发焦包人估、承表包人仔代表钉共同坝验收旷认可饼，如洗与设烫计和吩规范泄要求浮不符珠的产赴品，猎应重块新采骄购符滥合要串求的急产品骡，并碧经发狐包人墓、承匠包人浇代表粮重新弄验收耗认定解，各画自承志担发损生的烟费用恋。若朴造成惕停、昏窝工坦的，赖原因赤是承闲包人替的，累则责观任自蜜负；羞原因皇是发邮包人痕的，容则应匹向承鸦包人返支付愚停、转窝工赚费。9.卧2承泰包人叼需使踪蝶用代撒用材码料时愉，须盏经发绑包人负代表竖批准妇方可础使用仗，增础减的多费用助由发纸包人唇、承信包人坊商定恭。第十岭条草报告颈、成常果、艺文件较检查丸验收10婆.1授发包股人负域责组简织对易承包龙人交售付的嘱报告拔、成旁果、侨文件忍进行屑检查输验收泼。10虑.2顽发包间人收止到承丘包人炼交付避的报吊告、择成果槽、文纸件后抛天内钢检查骡验收挺完毕议，并忽出具砖检查陵验收揪证明美，以疑示承授包人知已完迷成任浅务，敬逾期悦未检魂查验搂收的瘦，视零为接陕受承葛包人斧的报旋告、评成果僵、文在件。建设锋工程壮勘察笨设计摇合同10外.3傍隐蔽托工程砌工序挖质量咱检查孙，由姿承包军人自蜂检后绪，书昼面通豆知发尚包人不检查洗；发专包人擦接通洗知后隔，当粥天组珍织质慰检，锡经检文验合腹格，之发包骆人、户承包逆人签施字后吸方能妄进行壳下一裙道工距序；帜检验题不合帜格，营承包疤人在枪限定兴时间壶内修控补后胀重新斤检验谋，直锡至合援格；壮若发托包人呈接通伞知后乡丰24宴小时嫂内仍连未能波到现姨场检背验，恋承包耐人可宰以顺昂延工秩程工秆期，亡发包脉人应押赔偿肌停、甘窝工臭的损惰失。10酿.4汉工程怒完工株，承教包人雁向发闹包人雾提交基岩土灶治理颗工程犯的原筹始记孙录、滋竣工鬼图及扒报告忆、成红果、宇文件幼、发盈包人引应在糊天内斜组织唯验收轿，如狮有不撤符合独规定叠要求谜及存穗在质晓量问乎题，亡承包场人应宵采取扮有效犁补救提措施番。10县.5疤工程蜂未经溪验收溪，发添包人糟提前逐使用鲜和擅悠自动龟用，程由此断发生例的质陪量、火安全锄问题舅，由训发包斯人承滋担责哗任，刷并以星发包仰人开答始使通用日捐期为殊完工逼日期侧。10宝.6武完工撇工程醉经验泡收符遭合合季同要若求和坝质量导标准软，自涂验收在之日犯起浊天籍内，帅承包唐人向焰发包输人移夺交完消毕，钩如发机包人泄不能练按时话接管啄，致馆使已蹄验收咳工程屋发生扯损失撞，应言由发总包人播承担锅，如怒承包窝人不脸能按卡时交送付，遥应按悠逾期骑完工碎处理乏，发筐包人宝不得韵因此修而拒凳付工渴程款径。建设悉工程那勘察未设计秘合同第十同一条叫本橡合同荣未尽损事宜浙，经授发包吩人与蜂承包映人协殖商一果致，份签订批补充层协议阶，补场充协胡议与领本合兵同具术有同歌等效胞力。第十谈二条顷其世他约狠定事四项第十慌三条旺争北议解屡决办扫法本合斜同发远生争份议时弯，发局包人容、承耻包人忙应及汇时协竟商解意决，他也可跨由当皮地建思设行杆政主优管部及门调傅解，落协商帐或调触解不冒成时狡，发已包人祖、承储包人繁同意盏由缘瑞仲帆裁委度员会军仲裁卡。发曾包人宽、承绢包人愤未在握本合米同中祖约定范仲裁途机构刃，事抚后又骑未达蹲成书秆面仲第裁协电议的梢，可苗向人轰民法泽院起留诉。第十这四条腿合姜同生燃效与折终止本合哨同自猫发包型人、料承包验人签乎字盖答章后增生效座；按壶规定应到省害级建躬设行族政主渣管部锅门规上定的丈审查京部门蜂备案隶；发数包人俊、承剧包人我认为蛾必要摸时，属到项匹目所撒在地庆工商责行政仓管理悼部门亲申请颂鉴证窗。发邮包人属、承傻包人闹履行厕完合竞同规狼定的积义务钓后，强本合浴同终养止。建设锤工程购勘察踩设计茧合同本合铺同一毁式谨＿＿加份，搬发包氏人＿润＿份际、承疲包人泼＿＿灰份。发包欧人名筒称：贝(盖狠章)雀承包虚人名捷称：太(盖拢章)法定渣代表员人：役(签继字)歪法定株代表蜓人：裂(签助字)委托笔代理期人：性(签嚷字)梁委托宇代理因人：隙(签葛字)住都所：返住磁所：邮政来编码盼：普邮炸政编许码：电捆话：桂电摊话锻：传幼真：穷传吵真魂：开户既银行拔：金开户神银行眨：银行幻玉账号煌：炒银行话账号崖：建设瓶行政萌主管慕部门哲备案英：(辆盖章阴)姥鉴证框意见属：(谋盖章烤)备案芝号：辅经办那人：备案圆日期眠：遗年文月锯日掘鉴角证日际期：付年虹月心日建设沾工程泳勘察豪设计术合同可以证看出临，根军据勘剩察任万务的帆不同滴，上在述两侧种版朝本的默合同辅示范洞文本惊略有剑区别疲，但庆它们递所包岩含的莲条款茫实质鲜上是侧相同厌的。关于办发包历人向惊勘察士人提专供文维件资傲料的屯约定如，合假同特物别强养调这刘是发舍包人掘的义吩务。市但实校践中蚀，由启于专草业上系的原慢因，豪发包反人往元往会滨要求击由勘有察人慌收集国这些般资料酬文件极，而好处于歪弱势烛的勘作察人慰又不壮得不街顺从腹发包涨人的扣要求飘。为莲此，笼示范叹文本帽特别和规定溉，如升果勘支察人甘进行阅了该椅项工生作，集所需踩费用于应由幕发包惯人承煤担，咏并且垂不包剪含在悟勘察缩慧费中决。关于锅工期状的约删定，换示范蒜文本歉提供堂了两古种方劝式，怕合同师双方衔可以干选择柏其一葬。一请种是讲约定帝绝对谢工期防，即世“本蕉工程伍的勘厌察工锅作定尖于＿昆＿年乓＿＿劳月＿涌＿日搬开工饼，＿渐＿年斯＿＿猛月＿刮＿日惧提交童勘察啦成果念资料贩”；雪另一响种是扩相对喜工期稻，即翻“勘诱察工对作有吩效期广限以辩发包泄人下静达的蜘开工摊通知寺书或师合同趁规定笛的时框间为误准”愉。关于舍收费瞧标准板的约部定，警示范唯文本向也提隆供了启多种罚选择向。如阔果所师进行届的勘犬察工纽奉作有士国家顶的统辞一定拿价，愧则按店照定潜价执扁行；少否则肾，双刺方可汽以约允定以文“预蠢算包借干”耗、“户中标兴价加厨签证伞”或扮“实绿际完慰成工旺作量贫结算甲”等物方式耀根据哑双方伐的协炊议价狼格计常取收很费。建设宜工程县勘察丹设计某合同关于青付费践方式博的约界定，偿示范务文本肾统一吉规定揭了首你付定量金、装按进视度分购期支悔付的威方式洪。定具金是列我国怠《担娱保法兆》规吧定的奔法定早担保坡方式端之一模。定习金是夸在订蜻立合量同之窃后、目履行昆合同亭之前跑，一迅方当梯事人吐预先救支付抬给另宾一方篇当事祖人的碑不超轨过合屿同总狼价款顾20追%的对货币颂。《倡担保蛋法》吊规定退：定姑金对林于双变方都伙有违帮约惩闪罚的高作用述，即露给付灿定金或的一久方不劣履行宵合同构，则涨无权蹦索回蓝定金顷，而逃收取沟定金遇的一状方不宅履行逼合同弟，则孟须双逢倍返锅还定企金。嗽在合拍同履运行之糊后，侄定金蓬抵做陈合同糕价款伴。示范牧文本城对双灿方义嗓务进谜行了凯一般钟性的蔽约定宝，但云当事谊人还汉可以疏根据闪具体子工程编的情抛况，球以补售充协匙议或止条款惰的方腥式对巡寿双方怜的义跳务做卧更完随善和瘦详尽忽的规妇定，秋补充鲁协议岩或条庄款作杨为合额同的类组成象部分进，与懂合同浙具有扩同等甚法律漂效力违。建设团工程傍勘察磨设计蚀合同关于抱违约嫩责任莲的约休定，奸示范亩文本冬规定糟“由皱于工立程停苗建而秋终止唯合同借或发焦包人很要求系解除主合同期时，女勘察区人未常进行狠勘察赤工作年的，较不退渴还发荷包人目已付景定金抓；已谎进行胖勘察村工作斯的，描完成羊的工援作量趣在5穿0%罪以内养时，贩发包妥人应凤向勘胃察人澡支付孙预算汽额5驱0%霜的勘测察费酒；完移成的治工作倡量超终过5败0%与时，唤则应赵向勘迹察人碧支付湿预算辞额1捡00鞠%的蚂勘察寒费”轨；以拥及因追勘察舌人违杨约给死发包待人造画成损园失时似应向能发包秧人赔效偿，补但“插……税赔偿堆金额汇最高辉不超傍过返传工项听目的焦收费趁”。厕从这闪些规岭定可秩以看烂出，乳示范趴文本牲在一俊定程昆度上吗对处霜于弱哪势的径勘察询人有耽所保叠护，序这有守助于如维护取双方燥当事喝人实声质上迈公平天的法戏律地哄位。关于赛争议坚解决怀方式辰的约央定，汪示范手文本蒙首先错规定睡双方本可以堂协商扫或提番请建谎设行否政主枯管部林门调猴解解药决。亚实践泄中，紧因协纳商或掩调解私能迅具速而营低成持本地同解决馆纠纷到，所霞以常恒被纠巷纷双拨方首捞选采兆用。亡但协卸商和箱调解扩都不兆具备爽法律劫效力森，也肚不是烤纠纷锋解决端的必迟经程地序。暗当协恳商或保调解洲不能站解决辩纠纷娇，或装者双疑方不奔愿进屈行协康商或贞调解您，则笛双方核必须侧通过驾一种冤具有没法律顶效力枕的途香径解下决纠还纷。煤示范央文本慈提供霞了两眼种选愁择，侵即仲属裁或铃诉讼显。现表实中什，仲誓裁由教于其速专业积、保污密、勇快速倘、低聋成本驼且不绑失公须正而功成为推当事迎人的舍首选坐。建设袜工程杏勘察仙设计耀合同三、根《霞建设摧工程律设计终合同握<示义范文质本>堪》的犬内容适用艘于民秒用建呆设工哲程的惹设计日合同傻示范夜文本仙GF求-2查00北0-俱02腾09转条款迷如下为：工程标名称终：工程染地点泡：合同程编号扣：设计盼证书第等级纵：发包项人：设计毒人：签订畅日期覆：发包妖人委挨托设溉计人交承担父工程她设计寸，经游双方凑协商苍一致思，签佣订本责合同颜。第一占条枣本合宴同依扩据下绝列文息件签琴订1.盖1《波中华坐人民过共和越国合蔬同法浪》《形中华连人民素共和锯国建亿筑法那》《疮建设贪工程界勘察孝设计古管理岭办法满》。1.甩2国邮家及娱地方馆有关钻建设蜡工程耳勘察撑设计克管理小法规辆和规年章。1.萝3建挺设工刃程批川准文悄件。建设痕工程积勘察殊设计誓合同第二影条愚本合渣同设虾计项宵目的蜓内容福、名孕称、更规模欺、阶悄段、物投资沃及设往计费坟等见极表4倾-4厌：表4查-4贱合同商设计蛮项目建设鼠工程市勘察拔设计缩慧合同第三倾条剂发包谋人应芒向设竿计人演提交批的有述关资非料及抄文件挤见表黄4-俘5：表4匙-5绝发包储人应残向设晚计人选提交东的有给关资嫂料及租文件第四资条罚设计撑人应侧向发牙包人压交付穿的设事计资死料及脾文件冈见表撞4-原6：表4浇-6考设计传人应舌向发莫包人知交付夸的设椒计资慈料及平文件建设烂工程逼勘察霜设计矮合同第五扮条吼本合偶同设苦计收筹费估尤算为爹元人煤民币毙。设灯计费呼支付隶进度司详见秆表4沃-7提：表4袜-7彩设计圆费支客付进坐度表说明铁：①黎提交维各阶披段设缎计文屿件的车同时晃支付最各阶承段设犹计费悬。②悟在提态交最付后一顾部分际施工钞图的严同时扣结清驶全部挑设计桃费，坝不留舅尾款溪。③枪实际皮设计毁费按泄初步纤设计肃概算氏(施改工图虚设计仁概算朵)核打定，艘多退封少补秩。实捏际设虽计费渠与估胡算设失计费削出现昼差额轻时，杏双方熔另行衰签订刃补充渠协议件。④哈本合较同履垮行后悦，定锅金抵谋作设谈计费跟。建设级工程居勘察命设计谨合同第六破条耽双方邀责任6.墙1发炒包人啊责任6.径1.百1发析包人类按本吊合同虹第三昼条规惧定的荐内容潮，在开规定低的时画间内础向设雅计人累提交餐资料证及文富件，康并对辈其完默整性俘、正衰确性鹿及时秧限负昂责，倘发包扬人不扎得要侨求设救计人狼违反鸽国家子有关股标准停进行咬设计监。发双包人岩提交涝上述乔资料贩及文妥件超崭过规疼定期胳限1顽5天剧以内屠，设棵计人街按合亩同第抽四条炉规定逢交付聋设计雁文件洗时间吉顺延膀；超途过规降定期较限1抱5天脆以上称时，逝设计浅人员繁有权牲重新梅确定葱提交凭设计贞文件惩的时达间。6.选1.西2发嫁包人释变更缺委托悠设计辫项目河、规优模、律条件氧或因御提交糖的资敲料错饲误，亩或所雾提交耳资料怀作较饰大修彻改，亲以致晕造成锻设计存人设而计需晋返工往时，乌双方浇除需斤另行恋协商种签订似补充恰协议朽(或辜另订穴合同数)、羡重新绞明确挣有关性条款低外，鼠发包螺人应湾按设件计人扛所耗政工作晒量向茎设计誓人增盏付设喊计费慰。在炮未签懒合同黄前发趴包人邪已同牺意，昆设计拿人为威发包赠人所其做的答各项享设计返工作便，应斑按收芦费标柿准，阔相应傍支付议设计刺费。6.觉1.烘3发储包人队要求溪设计允人比骡合同旦规定毙时间吓提前穗交付贡设计劝资料扣及文但件时遍，如咬果设珠计人雅能够冻做到乳，发杠包人矩应根皆据设杆计人眼提前第投入坊的工视作量债，向纲设计耽人支择付赶划工费行。建设宅工程异勘察慈设计启合同6.钳1.亮4发丙包人佣应为竹派赴速现场楼处理参有关顿设计拨问题胞的工马作人躺员，惕提供挽必要哲的工贺作生离活及亏交通挣等方细便条兼件。6.亚1.信5发镇包人迁应保稀护设派计人久的投熄标书替、设测计方皆案、高文件驾、资甜料图饭纸、县数据咐、计劝算软乡丰件和圆专利享技术治。未素经设苏计人龙同意安，发末包人购对设臣计人储交付碰的设寸计资齿料及竭文件交不得宅擅自退修改刊、复雪制或工向第艺三人冤转让妥或用直于本蔬合同涂外的唐项目增，如须发生库以上酸情况摩，发它包人庸应负惜法律梨责任腐，设猪计人号有权躬向发尝包人羞提出锋索赔撕。6.赵2设坐计人言责任6.言2.滩1设磁计人票应按富国家码技术哥规范蛇、标纳准、垃规程晃及发樱包人伤提出婆的设夺计要悔求，秤进行弱工程浪设计奇，按萝合同揭规定点的进谋度要坛求提虫交质亦量合库格的胜设计壤资料疗，并纺对其铁负责箱。6.修2.扁2设辆计人当采用互的主蓝要技跌术标忧准6.熊2.撕3设磁计合按理使孝用年抗限为婶年。6.由2.郊4设吼计人礼按本撕合同惹第二帆条和埋第四息条规恒定的画内容失、进境度及遣份数窝向发猜包人捐交付紧资料陵及文卧件。6.秆2.裳5设服计人搁交付储设计踩资料嚷及文顶件后赛，按勿规定骗参加禽有关迹的设渠计审阴查，鸣并根壁据审陆查结走论负片责对紫不超骑出原威定范椅围的凭内容逼做必弊要调四整补然充。印设计夕人按垒合同组规定草时限柿交付待设建设迟工程沃勘察歉设计槐合同计资太料及谊文件田，本糊年内析项目写开始拍施工羡，负沾责向缘瑞发包灶人及拉施工零单位正进行森设计鬼交底序，处庸理有舱关设盈计问壁题和喜参加引竣工按验收与。在贯一年涉内项贫目尚孝未开沾始施琴工，龟设计痛人仍绑负责季上述刚工作傲，但棵应按德所需决工作值量向少发包蓬人适念当收案取咨族询服懒务费镜，收单费额掩由双涝方商慰定。6.梳2.带6设联计人醉应保旧护发呀包人灾的知分识产欧权，播不得框向第匆三人追泄露陪、转距让发袋包人何提交烂的产欠品图依纸等而技术扎经济敬资料底。如走发生恰以上党情况较并给议发包泽人造丝式成经越济损虑失，苹发包场人有秧权向聪设计脖人索奔赔。第七止条租违约茫责任7.馒1在剂合同供履行鞋期间剃，发楚包人寻要求守终止祝或解称除合堆同，妇设计复人未烂开始轿设计慰工作土的，始不退奔还发殃包人结已付处的定年金；妈已开客始设命计工耍作的击，发楼包人仿应根伙据设筑计人牧已进您行的汗实际啦工作桌量，糕不足鉴一半铁时，愉按该孟阶段福设计取费的稠一半厦支付纸；超挎过一圈半时梦，按稿该阶残段设觉计费距的全绵部支湿付。7.负2发筝包人警应按限本合趟同第挖五条焰规定送的金蔽额和冈时间谈向设缩慧计人迟支付践设计洗费，膊每逾前期支絮付一伶天，厨应承临担支壶付金取额千距分之片二的捏逾期蜻违约畜金。滋逾期膏超过趣30或天以扩上时详，设森计人您有权闪暂停刻履行凭下阶重段工业作，冷并书会面通殊知发融包人胃。发姻包人魂的上神级或括设计吧审批妖部门颗对设熟计文芝件不毙审批钥或本汽合同肢项目货停缓阁建，守发包据人均燃按7丘.1苗条规艇定支置付设已计费稀。建设疫工程喊勘察灵设计毁合同7.阀3设柳计人撇对设已计资扮料及斜文件贸出现章的遗恋漏或涂错误绸负责杜修改猾或补务充。渗由于嗽设计湾人员冻错误五造成尿工程杰质量伞事故图损失弊，设秃计人芬除负找责采妄取补娃救措柳施外满，应省免收子直接币受损踪蝶失部销分的这设计舰费。陆损失平严重棕的根刚据损降失的平程度报和设摇计人闯责任忆大小骗向发叫包人迹支付叫赔偿油金，片赔偿躬金由尚双方瓜商定糟为实颈际损糠失的怨%。7.竿4由颠于设越计人敢自身粉原因呆，延建误了区按本饿合同堂第四钳条规荐定的壁设计耀资料誓及设籍计文追件的垂交付形时间胡，每别延误亡一天彼，应戚减收炕该项瓦目应彼收设掩计费禾的千嘱分之茧二。7.塑5合扔同生乐效后鉴，设艳计人泥要求尖终止东或解秧除合递同，慨设计物人应凑双倍边返还乓定金键。第八警条粘其他8.刃1发益包人斧要求絮设计匹人派傲专人哈留驻休施工鞭现场赌以配见合与州解决邪有关编问题全时，貌双方最应另在行签愉订补绒充协棋议或砖技术狮咨询假服务志合同哄。8.台2设含计人素为本辽合同缩慧项目落所采隐用的螺国家酬或地兄方标勇准图驾，由别发包潜人自钥费向要有关损出版晴部门受购买坚。本羊合同薪第四得条规耗定设跃计人泊交付崖的设纹计资鸡料及自文件汤份数积超过吃《工纹程设星计收犬费标玻准》腔规定澡的份队数，哑设计和人另炸收工由本费妙。建设呢工程饭勘察适设计克合同8.笛3本竖工程半设计逝资料逝及文荒件中盘，建向筑材雕料、翅建筑招构配季件和杯设备粒，应场当注笋明其柄规格煤、型跟号、哪性能蛋等技敌术指划标，棉设计角人不带得指序定生竭产厂翁、供壶应商萝。发旨包人错需要障设计纳人的坟设计斜人员特配合棉加工舒订货趋时，打所需师要费咬用由拜发包描人承桃担。8.吧4发那包人唤委托猛设计拔配合凯引进胸项目恋的设娘计任王务，崇从询伶价、袭对外乞谈判镰、国删内外凤技术尚考察掠直至窗建成芦投产也的各峡个阶恢段，荡应吸沫收承廊担有后关设猎计任左务的稻设计净人参晚加。乐出国烂费用叔，除姜制装台费外哪，其垮他费瞒用由赶发包址人支肥付。8.铅5发抬包人辛委托疏设计妻人承复担本腿合同偶内容监之外边的工伶作服姓务，看另行艰支付积费用巩。8.穿6由漏于不榆可抗胶力因德素致柳使合碑同无犬法履杰行时造，双奴方应翠及时浮协商木解决窃。8.好7本现合同默发生蔬争议钥，双池方当香事人兽应及糊时协酒商解阀决。铸也可庭由当询地建题设行屡政主辽管部赵门调勿解，锁调解瘦不成稻时，留双方并当事路人同栗意由婶仲裁垄委员怒会仲锻裁。视双方尤当事击人未怎在合卸同中嚼约定摘仲裁骂机构丸，事脂后又苗未达沟成仲炮裁书框面协拆议的涂，可待向人敲民法部院起针诉。8.称8本锄合同狸一式份，竞发包剩人份，也设计澡人份。8.狭9本而合同熔经双洗方签抓章并扒在发楚包人僚向设煎计人恒支付纤订金援后生姓效。建设甚工程宣勘察热设计尚合同8.适10号本合央同生催效后点，按弊规定裳到项案目所麻在省张级建厉设行计政主界管部肚门规岔定的故审查细部门平备案响。双撞方认着为必席要时家，到约项目其所在阅地工酿商行葛政管吴理部开门申盛请鉴止证。争双方粱履行挡完合刷同规遥定的株义务辩后，倒本合浴同即著行终筛止。8.狡11妥本合汁同未预尽事阅宜，明双方慰可签蠢订补敏充协识议，日有关萍协议虽及双陕方认垂可的冈来往手电报忠、传临真、得会议缠纪要僚等，气均为捉本合控同组软成部降分，生与本时合同裕具有陡同等番法律歉效力男。8.蕉12殃其他皆约定夹事项庙：发包松人名躬称：码(盖韵章)面设膨计人周名称济：(丽盖章饿)法定朴代表秘人：粱(签膜字)妻法虽定代锈表人钻：(起签字下)委托橡代理拒人：沙(签播字)须委托议代理马人：谷(签腰字)住所详：咬住宾所：邮政怒编码兆：还邮政啦编码恩：电话眠：椒电克话：传真赛：居传真铺：开户脑银行侵：衣开户时银行拿：银行饺账号她：玻银睛行账顿号：建设数工程壁勘察笑设计麻合同建设异行政胸主管桥部门狮备案煮：(震盖章乡丰)质鉴饱证意掀见：护(盖什章)备案逗号：尾经办或人：备案果日期箱：赔鉴证选日期泛：适用蜓于专俗业建黎设工扩程的粥设计茎合同晨示范际文本尼GF宏―2冻00晒0―洞02烛10藏条款灵如下盼：工程否名称倦：工程脸地点疫：合同哀编号谨：设计弓证书任等级寨：发包梅人：设计懂人：签订氧日期佛：发包芒人委雅托设然计人环承担拆＿亭＿工壤程设半计，萄经双还方协顿商一伙致，碰签订诵本合多同。建设吐工程榜勘察浩设计模合同第一犬条艺本合些同签荡订依悲据1.沟1《错中华旋人民曾共和帆国合桐同法修》《岛中华赶人民妖共和黄国建伙筑法乱》《毅建设盖工程罪勘察贪设计税管理销办法虏》1.肿2国肤家及握地方哥有关惧建设缸工程寺勘察债设计签管理弯法规形和规师章1.口3建弄设工酱程批侄准文备件第二访条似设计递依据2.拐1发垒包人密给设误计人面的委安托书弯或设透计中运标文急件2.乔2发景包人驻提交芹的基河础资荡料2.推3设污计人未采用梳的主挽要技耻术标招准第三锄条元合同悄文件尾的优凤先次胖序。诱构成件本合艘同的共文件副可视尝为是秧能互秆相说烂明的阔，如暖果合托同文抬件存乖在歧烟义或尾不一丢致，公则根肥据如皆下优叔先次渣序来烟判断握：1．搬合同嘉书2．黎中标优函(须文件极)3．传发包牛人要册求及唐委托也书4．教投标法书建设智工程蹦勘察禾设计越合同第四耍条明本合姿同项支目的裁名称冻、规德模、餐阶段挑、投针资及开设计栗内容症(根商据行扩业特辛点填事写)第五厚条班发包涨人向榜设计阀人提歉交的谱有关觉资料氧、文握件及需时间第六景条夕设计忆人向华发包哄人交题付的墨设计庸文件蒙、份拳数、驻地点筑及时匪间第七评条衬费用7.碗1双姥方商个定，齐本合覆同的仅设计脑费为偶万元甘。收廊费依斥据和厚计算寒方法索按国轿家和外地方纯有关有规定胶执行伍，国挽家和上地方促没有较规定希的，忘由双状方商怪定。7.宾2如稀果上庆述费只用为山估算码设计吗费，释则双矩方在爬初步秋设计葡审批筋后，这按批唇准的胁初步授设计贤概算赚核算纠设计扣费。届工程挪建设雁期间资如遇洞概算刺调整串，则紧设计侨费也络应做答相应冈调整立。第八息条注支付怠方式8.扒1本莫合同并生效崭后三鞠天内炕，发巾包人常支付丧设计姜费总胖额的较20递%，谨计顽万蚊元作赶为定费金(板合同断结算雕时，辞定金问抵作量设计餐费)增。建设签工程俘勘察娃设计草合同8.冬2设剖计人抱提交帮设计臂文件范后三底天内戴，发夸包人眨支付臂设计鼻费总拍额的伞30订%，像计酸万猪元；巡寿之后扇，发担包人单应按膝设计拔人所原完成弃的施然工图秤工作耍量比县例，狸分期归分批将向设缴计人怀支付句总设圈计费曲的5韵0%企，计伍万元轻，施华工图解完成担后，碍发包炸人结暗清设假计费鹿，不聚留尾夜款。8.刑3双踢方委娃托银酱行代雄付代耗收有唉关费滚用。第九云条竞双方死责任9.摧1发涨包人明责任9.盟1.铸1发年包人彩按本插合同怀第五询条规伴定的润内容渗，在役规定赶的时乎间内笨向设答计人吧提交滩基础电资料施及文绵件，拘并对袍其完陆整性酒、正芳确性沟及时杰限负道责。饺发包圈人不派得要苗求设姿计人恭违反描国家漆有关姨标准贷进行拣设计欣。发科包人享提交雪上述破资料抗及文子件超拐过规压定期恶限1妻5天楚以内宣，设摸计人后按本鸭合同远第六盾条规俘定的俭交付峡设计槽文件索时间渗顺延谱；发坝包人腐交付风上述蚀资料贝及文跳件超检过规泊定期绵限1吓5天肚以上僚时，膝设计唯人有驻权重扰新确糊定提形交设吧计文兆件的嫂时间警。9.盛1.秩2发牛包人辉变更抛委托冠设计交项目抽、规融模、腥条件壶或因闷提交狮的资非料错委误，惹或所管提交歌资料孙作较污大修扒改，袍以致箭造成仓设计董人设工计返僻工时肉，双毕方除手另行斤协商观签订牵补充尚协议态(或李另订醉合同旋)、创重新牲明确冷有关晕条款可外，厚发