河道治理类劳务合同模板执行范本2015年

1/9.**********工程劳务承包合同达标,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就************工程劳务承包事项达成一致,特订；2.5根据现场的需要,乙方无条件承担甲方安排的其他新增或零星的施工2.6根据现场需要和甲方的安排,乙方无条件的配合其他劳务作业队伍的3、合同工期及进度要求： 2/9. 术间歇时间,如碾压期、试验期、合理的间隔期、雨季影响、其它工序合理的停工期顺延：更；由于业主原因要求停工；误的责任.1因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切.2由于重大设计变更或业主原因造成的工期延误,除工期顺延外,如业主进.3由于不可抗力原因造成工期延误,除工期顺延外,双方各自承担自己的经4、计量与单价劳务单价中包含了施工作业所需的全部人工费、辅助及消耗性材料费、约3/9. 4.1.4本合同价格为固定价格,不因施工期内的人工、材料、机械、政策法超出施工交底图工程量不予计量,造成甲方损失的由乙方负责赔偿按合同约定及时支付工程款；合理、公平、公正地协调解决相关作业班组的配合、纠纷、施工条件；协调业主、监理及当地相关部门的关系；全面负责施工的组织协调工作,编制施工组织设计,安排施工进度计划,确保施工任务均衡合理；按照规定提供乙方所需图纸,并做好技术交底和安全交底；施。电费由甲方承担〔低压计量装置到乙方用电设备的线缆、末级配电箱、照明设施及水管等由乙方负责提供尺枋、手提切割机、钢筋加工、焊接机械等所有甲方提供的设备材料以外的全4/9.、文明施工、质量管理、材料管理、劳动管理等各项规章制度；乙方在施工中加施工范围内的第三者责任事故均由乙方承担全部责任；5.2.3配备满足进度要求的设备、材料、管理及作业人员,保证达到施工过程中甲方按月下达的进度计划要求及本合同附件规定的完工时间和节点工期；服从项目部的管理、调度,施工中不得随意停工；5.2.4乙方必须采取措施保证合同分项工程的施工质量,必须达到本工程相质量达不到合同约定标准,由乙方负责返工,并承担返工的一切费用和损失；.5乙方所涉工程,在该部分工程完工后,必须立即清理,做到工完料净场地清,分项工程完工移交后面工种时,必须保持环境清洁,剩余的材料,必须堆放到甲方指定的地点；5.2.6乙方对进场工人应严格管理,如因乙方进场工人违规、违纪、违法等造成的一切后果由乙方承担；耗,节约材料；在合理范围以外的甲供材料损耗和工器具损坏由乙方负责损耗和修理费用；付民工工资及材料、设备款；6.1合同签订时乙方向甲方提交履约保证金、农民工工资保证金和安全保 ,5/9.。每月与业主结算报量的同时由项目部与乙方同步计算当月完成工程量和工程价款,报公司相关部门审批后作为中间支付的依据；当合同工程施工结束经验收后办理本工程完工结算,报公司相关部门审批7.2.2在完工结算办理结束、遗留问题处理清楚后三个月内退还保留金的退还。与相关班组的配合8.1乙方配备足够的作业设备和作业人员,并保证设备完好率和作业人员出8.2乙方应主动配合关联班组工作,及时为关联的下道工序腾出场地便于施明施工9.1乙方必须严格执行国家的安全法规和项目部的各项安全生产规章制度,方6/9.同履行期间,安全费用在两万元人民币内由乙方全额承担,安全费用超过两万元作业9.3乙方所有设备、车辆必须有正规齐全的手续〔合格证、驾驶证、行驶9.6乙方必须加强对机械设备、车辆的班前例行安全检查,并做好设备安全9.7乙方在施工前必须将乙方现场作业人员名单报送甲方项目部备案,施工列情形之一为违约：不按时支付工程进度款；利率支付延期付款利息。10.3乙方如出现下列情形之一为违约：人员退场；.无理由或者因合同的未尽事宜没得到及时解决采取停工、怠工的；7/9.不服从业主、监理和甲方管理指挥,造成恶劣影响的；10.4乙方违约责任甲方同意,机械及人员退场的,。11.2对协商无法达成共识的争议可依法按诉讼程序解决,最终以法律判决用8/9.合同签订日期：施工技术及安全交底》22-12-1-52-1-62-1-72-1-82-1-102-1-142-1-162-1-172-22-2-42-2-52-2-62-2-72-2-8名称主体工程河道透水砖5cm<检修步道>100mm厚碎石垫层<检修步道>格宾笼镇脚100厚碎石垫层<堤顶通道C20混凝土下河梯步<现浇>翻板闸C20钢筋混凝土<铺盖>C25钢筋混凝土<闸基>C25钢筋混凝土<护坦>C<边墙>M7.5浆砌条石<边墙>m2m2mm2mm3m3m2m2m3m3m3m3m3m3单价单价甲方提供水电及小型拌合机拌合,班组提供小型转运机具〔或工具；包含搅拌、转运、浇筑、收光、养护、透水砖铺贴、掖缝；及10cm厚碎石垫层铺设〔含人工、机具。工程格宾封盖组装连接、块石填充、块石解小、格宾支撑、墙后土工布铺设,包含人工转运距包含人工挖沟槽、支拆模、搅拌、转运、浇筑,养护；溜槽搭设拆除、手推车运砼溜槽入仓；班组提供手推车、工具等甲方提供水电及小型拌合机拌合,班组提供小型砼转运机具〔或工具；包含搅拌、转运、护、铁丝钉子等耗材,工程量以m2计班组提供小型砼转运机具〔或工具；包含转运、摊铺、〔含机具、养护、铁丝钉子等耗甲方提供水电及小型拌合机,班组提供小型砼转运机具〔或工具；包含支模、溜槽搭设、搅拌、转运、浇筑、收光〔含二次成型施工、养护,〔含机具、铁丝、钉子等耗材,工程量甲方提供水电及拌合机拌合,班组提供小型转运机具〔工具,砼搅拌、浇筑、止水及排水铁丝、钉子等耗材、预留空洞安装含人工、机具,考虑20m人工转运,表面剔光打平、灰缝横平竖直、勾平缝、排水孔安装9/9.2-2-9钢筋制安低堰2-2-9钢筋制安低堰C25钢筋混凝土<堰基础>C25钢筋混凝土<消力池>M7.5浆砌条石边墙钢筋制安箱涵t2-32-3-82-3-92-3-112-3-122-3-102-3-14m3m3m2-3-82-3-92-3-112-3-122-3-102-3-14m3m3m3m3m3t含人工、机具,考虑20m人工转运,表面剔光m3t人工、加工机具、钢筋场内转运2-42-4-5m3甲方提供水电及拌合机