2023年建设工程保险合同(十九篇)

2023年建设工程保险合同(十九篇)建立工程保险合同篇一

1.建筑工程一切险投保单保单号本投保单由投保人照实地、尽可能具体地填写并签章后作为向本公司投保建筑工程一切险的依据。本投保单为该工程保险单的组成局部。1.工程关系方的名称和地址工程全部人承包人工程分包人其他关系方

2.被保险人名称和地址：

3.被保险工程名称

4.被保险工程地点

5.被保险工程、保险金额/赔偿限额及每次事故*免赔额

5.1物质损失工程投保金额每次事故免赔额

建筑工程（包括永久和临时工程及所用材料）

（1）工程承包价

（2）工程全部人供应的材料或设备安装工程

每次事故指不管一次事故或一个大事引起的一系列事故

施工用机具及设备（详见所附清单）：去除残骸费用，灭火费用，专业费用，其他费用，总保险金额

5.2特种危急赔偿限额

危急种类赔偿限额（不超过保额80%）

地震、海啸、洪水、风暴、暴雨每次事故免赔额（不低于损失的20%）

5.3费率

5.4总保险费

6.保险期限

6.1建筑期：______个月，自____年__月__日起至____年__月__日止，其中包括__天的试用期

6.2有限责任保证期：个月，自年月日起至年月日止（须与工程合同规定的保证期全都）

7.否投保第三者责任如是，请列明：___________

7.1每次事故赔偿限额

7.2累计赔偿限额

7.3每次事故物质损失免赔额

7.4费率及保险费

8.工程具体状况

8.1建筑面积、高度、地下施工深度、跨度、层数、建筑构造、建筑材料

施工用机具及设备（详见所附清单）：去除残骸费用、灭火费用、专业费用、其他费用、总保险金额

9.工程关系方中的任何一方是否已向其他保险公司投保与本工程有关的保险

保险公司____________保险种类____________保险金额____________

10.特殊条款

11.备注

请伴同本投保单供应以下文件

（1）工程合同

（2）承保金额明细表

（3）工程设计书

（4）工程进度表

（5）工程地质报告

（6）工地概图

投保人及被保险人兹声明所填上述内容属实，对贵公司就安装工程一切险条款及附加内容（包括责任免除局部）的说明已经了解，同意根据该条款和附加内容投保安装工程一切险。

投保人及被保险人（签章）______________

电话______________

地址______________

日期___________________

以下内容由保险公司填写：

经办人及日期___________________

核保人及日期____________________

2、中国保险公司安装工程一切险条款

一、第一局部物质损失

（一）责任范围

1.在本保险期限内，若本保险单明细表中分项列明的保险财产在列明的工地范围内，因本保险单除外责任以外的任何自然灾难或意外事故造成的物质损坏或灭失（以下简称“损失”），本公司按本保险单的规定负责赔偿。

2.对经本保险单列明的因发生上述损失所产生的有关费用，本公司亦可负责赔偿。

3.本公司对每一保险工程的赔偿责任均不得超过本保险单明细表中对应列明的分项保险金额以及本保险单特殊条款或批单中规定的其他适用的赔偿限额。但在任何状况下，本公司在本保险单项下担当的对物质损失的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的总保险金额。定义自然灾难：指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不行抗拒的破环力强大的自然现象。意外事故：指不行预料的以及被保险人无法掌握并造成物质损失或人身伤亡的突发性大事，包括火灾和爆炸。

（二）除外责任本公司对以下各项不负责赔偿：

1.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；

2.由于超负荷、超电压、碰线、电哗漏电、短路、大气放电及其他电气缘由造成电气设备或电气用具本身的损失；

3.施工用机具、设备、机器装置失灵造成的本身损失；

4.自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变缘由造成的保险财产自身的损失和费用；

5.修理保养或正常检修的费用；

6.档案、文件、帐簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；

7.盘点时发觉的短缺；

8.领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；

9.除非另有商定，在保险工程开头以前已经存在或形成的位于工地范围内或其四周的属于被保险人的财产的损失；

10.除非另有商定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程全部人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的局部。

二、其次局部第三者责任险

（一）责任范围

1.在本保险期限内，因发生与本保险单所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失，依法应由被保险人担当的经济赔偿责任，本公司按以下条款的规定负责赔偿。

2.对被保险人因上述缘由而支付的诉讼费用以及事先经本公司书面同意而支付的其他费用，本公司亦负责赔偿。

3.本公司对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门依据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准。但在任何状况下，均不得超过本保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。在本保险期限内，本公司在本保险单项下对上述经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。

（二）除外责任本公司对以下各项不负责赔偿：

1）本保险单物质损失项下或本应在该项下予以负责的损失及各种费用；

建立工程保险合同篇二

甲方：_______________________

乙方：_______________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细状况，经双方协商、达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：宝鸡工程

2、工程地点：宝鸡市

3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，到达合格。

二、工程承包范围

龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源选购、挖、装、运输到场内指定地点，进展分层压实)

三、承包方式

包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。

四、合同价款

1、合同总价根据实际用量进展结算。固定综合单价：23元/立方(含一切包干费用，不另计取任何费用)

2、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。乙方必需按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。

五、付款方式

全部土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必需供应甲方所属地地税正式的建安税务发票。否则，甲方不予付款。

六、合同工期

施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不行抗力因素工期顺延)。

七、工程质量及验收标准

要求全部的部位必需合格。严格根据甲方安排及图纸、国家现行的有关标准要求组织施工，乙方必需无条件承受甲方的质量检查和治理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程质量到达合格标准。隐藏工程必需经甲方验收合格前方可进展下一道工序施工。验收不合格，乙方必需予以返工直至验收合格，损失由乙方担当。

八、双方有关义务及违约责任

1、甲方负责向乙方供应施工用电、水。

2、甲方在施工中负责排水。

3、甲方根据合同商定准时足额付款。

4、乙方在施工期间必需遵守甲方的统一治理、标准施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生的一切损失由乙方担当。

5、回填土方时，应去除草皮、杂物和排解积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应到达设计要求。

6、乙方必需按甲方指定取土场取土，土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。

7、如因乙方自身缘由不能按期完工，每延期一天按200元支付给甲方违约金。

8、如非乙方缘由或不行抗力的自然灾难造成停工，工期顺延。

9、乙方负责办理全部施工相关手续，担当政府和其它一切相关费用并获得全部与本工程相关的所需文件，在施工中遵守市容、城管、当地相关治理部门的有关规定，如发生违章、惩罚等经济罚款问题由乙方自行担当和解决。

10、乙方为显示信守合同及承包工程的诚意和实力，自愿要求在合同签定后，向甲方交5000元的保证金。待结算时若乙方无任何过错，没违反合同条约后一并返还。

九、工程结算(按实结算)

1、施工图、设计变更。

2、甲乙双方现场测量资料。

3、经甲方规定的程序审核的工程量。

4、甲方实际签收数量。

十、安全施工

施工中必需留意安全，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方帮助乙方做好善后事宜，乙方担当全部事故责任和经济损失。

十一、违约责任

施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停顿施工，甲方有权要求乙方自甲方发出的撤场通知起三日内自动撤场，且已完工程量不予结算，本合同失效。因乙方不作为使得无法完本钱合同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损，乙方除需自行担当其全部责任外，还应担当由此给甲方造成的一切损失，乙方保证甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，本合同自动失效。

十二、争议解决

本合同履行过程中消失争议的，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成全都的，可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。

十三、其它

1、工程结算完后本合同自动失效。

2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的关的环境爱护、职业安康和安全的法律、法规。

3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

4、本合同自甲乙双方签字并盖单或(手印)后生效。

5、本合同一式贰份，双方各执壹份。

甲方(盖章)乙方(盖章)

甲方代表：乙方代表：

联系电话：联系电话：

签约地点：龙居建工程部

签约日期：

建立工程保险合同篇三

发包方(甲方)：

分包方(乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循公平、自愿、公正、公正、合理、合法、诚恳、信用的原则，双方就重报.万州中心3、4号楼室内外抹灰分项工程劳务作业合作事项协商全都，签订本劳务作业分包合同，以双方共同遵照执行。

一、工程名称：重报.万州中心3#4#号楼及车库工程

二、工程地址:重庆市万州江南新区

三、构造类型：框架构造

四、承包范围:

4.1重报.万州中心3#4#号楼及车库室内外抹灰分项工程

4.2图纸会审和设计变更文件范围内室内外抹灰分项工程。

4.3除楼梯外全部天棚均不抹灰

4.4外墙抹灰不在承包范围内，但屋面女儿墙、屋面电梯机房、屋面风水井等在内。

五、承包方式及承包单价

5.1承包方式：

5.1.2本合同为劳务承包合同，其目的是为了有效利用甲方的治理资源和乙方的劳务资源。乙方在合同商定的劳务承包范围内，以自己全部或经营治理的财产对内外独立担当民事责任。

5.1.2甲方负责劳务承包所必需的技术治理，物资供应、安全检查、环境监察、施工规划、质量掌握、进度掌握、验工计价、结算、乙方不含税。

5.1.3在甲方的组织治理下，乙方供应劳务工程所必需的工具和机械设备周转材料进展劳务承包，负责劳务承包期间施工的环保、安全文明施工、质量、进度并对甲方担当缺陷修复等责任。

5.1.4包工不包料(包辅材、不包主材)、包质量、包工期、包安全文明施工及包工具机具及辅材、包劳动用品，以一次性综合单价的方式进展承包。

5.1.5主要包含机具设备有:砂浆搅拌机、灰盆、料斗、斗车、移动式脚手架、灰桷、铁

锹、胶水管、三级配电箱以下的全部电线开关插座灯具、线绳、扫帚、水平管、铝合金楞、搓板、铁板、海绵等、电锤、射枪、射钉。

5.2承包单价：

5.2.1采纳一次性综合包干价承包。

5.2.2一次性综合包干价指(人工费、材料费、机械费、治理费、利润、安全文明施工费、抢工费、风险措施费、楼层清理费、墙面满挂钢丝网工费用、门窗洞的收边收口、小面积的混凝土修打)

5.2.3单价中含10%的安全风险及安全生产费用，此费用在整个承包工序完工时如没有消失任何安全质量事故，结算时计价支付给乙方。

5.2.4甲方供应(塔吊、砂、水泥、砂浆王、钢丝网、水电)其它均由乙方负责。

5.3.5劳务承包一次性综合单价为(10.00元/平方米)

5.3.6本合同涉及到全部乙方完成工程的费用均含在承包单价内。

5.3.7合同签订后，甲乙方双方不得以任何理由要求对以上单价进展调增调减，否则，要求变动单价的一方视为违约，另一方有权不予认可，同时违约方需赔偿对方不低于本合同总价款20%的违约金赔偿金。

六、工程量计算方式：

6.1工程量按实际抹灰面积计算

6.2小于1.5平方米的门窗洞口不扣面积。

6.3门窗洞口收边收口按绽开面积计算。

七、工程结算及付款方法

7.1承包内容施工完后一次性办理结算。

7.2办结算后支付结算款的80%。

7.3经业主、监理工程验收合格后支付15%

7.4其余5%作为质保金，待质保期满后一次付清。

7.5合同范围外签证用工按以下单价结算：技工：250元/工日、普工：130元/工日

八、工期要求

1、按甲方制定的周规划工期执行。

2、总工期25天。完工日期20xx年8月15日

3、工期顺延条件：不行抗力造成的工期应顺延(不行抗力包括战斗、地震、空中飞行

九、乙方施工人员和治理人员

抹灰工：35人小工：30人

乙方施工现场主要治理人员名单

乙方未经甲方同意，不得随便削减以上劳动力人数。否则，甲方有权扣除本工程当月完成工作量人工工资的5%，作为违约金。同时乙方不得随便变更上报给甲方的施工治理人员，未经甲方同意私自变更一人，甲方将扣罚乙方500元作为违约金。

十、甲方义务

10.1依据施工图和相关施工文件向乙方进展施工技术、安全技术交底和验收标准的交底工作。

10.2负责施工中质量、安全、施工进度、标准化治理等方面的监视、检查、考核。10.3乙方工人进驻甲方施工现场时，甲方应对其进展法律、安全、消防等企业内部治理制度的教育工作，并进展监视、检查。

10.4向乙方供应施工必需的技术资料、施工图纸一套。

10.5安排乙方施工任务，做好连续生产，避开停工、窝工。

10.6甲方供应的施工所用的机械设备机具只包括塔吊、其余机械设备工具均由乙方自备。

10.7甲方准时供应施工材料(水泥、砂子、钢丝网)

10.8对乙方进场人员进展三级安全教育，定期、不定期对乙方全部人员进展专业安全教育、安全检查。

10.9施工主水、主电到楼层。

十一、乙方义务

11.1在施工过程中，乙方应严格遵守国家、省、市及各级建立行政主管部门对环境爱护、

11.2乙方向甲方供应《企业营业执照》和《资质证件》及其它相关资料，供应施工现场人员名单、身份证、特种工种施工人员操作证、上岗证原件和复印件等有效证件，除特别工种操作证外，其他上岗证原件经核验后，由乙方自行保管。

11.3乙方对派用人员必需认证审查，保证人员的政治素养、思想身体安康和技术水平。工人年龄不得小于18周岁，不得超过55周岁。乙方人员需持甲方核发的“工作证”进展人员登记造册(注明工作证号码)。

11.4施工人员家属、小孩和非施工人员不得进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神类疾病的人工作。

11.5乙方人员必需按施工图纸、施工验收标准和施工方案进展施工，保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务，听从甲方的统筹安排。如有合理化建议，应先征得甲方同意，并办理变更手续后，方可转变施工。

11.6乙方应遵守施工现场的安全生产、消防环保、场容卫生等规章制度，听从甲方的指导、教育、监视。

11.7乙方必需积极协作甲方文明施工检查、质量、安全检查。

11.8乙方必需根据国家规定及上级有关部门的安全防护要求，做好各分项工程施工的安全防护工作。

11.9乙方全部治理、施工人员的住宿由乙方自行解决，施工现场严禁住人、做饭。十二、质量要求

12.1符合设计及标准要求。

12.2质量为中级抹灰(必需打灰饼)。

12.3乙方应遵守甲方的各项质量治理制度和规定。做好质量治理工作，施工前应对施工人员进展各项技术交底，施工中应有质量员做好跟踪检查、监视、指导工作。自觉恳切承受甲方和监理的检查，准时订正指出的问题。

12.4、乙方在施工中消失不合格工程，必需马上返工，所发生一切费用均由乙方自行担当。

十三、文明施工

13.1乙方必需做到文明施工，工完场清。

13.2施工现场治理标准。

13.3生活区宿舍、常常保持洁净、干净、卫生。

13.4现场垃圾准时清理，定点堆放;生活环境卫生清扫，厕所冲洗。

十四、安全治理要求

14.1甲乙双发必需严格遵守国家、省市各级有关部门，有关安全生产的法律、法规和各项规章制度。

14.2乙方必需遵守甲方的安全治理制度，严格根据安全操作规程进展施工，保证做到安全生产无事故。进入施工现场必需佩带安全帽，高空作业、临边作业、危急作业必需佩带安全带，并做好各个分项工程施工的安全防护工作。

14.3乙方必需听从甲方施工员和安全员的治理，对提出的安全隐患必需马上整改，杜绝一切安全隐患，不发生任何安全事故。因乙方不听从甲方安全治理造成的安全事故，由乙方担当全部责任和由此发生的全部费用，包括政府及主管部门的罚款。

14.4对乙方使用的各种机械、设备、脚手架及防护措施，双方应由主管部门或指定负责人做好交验工作，并做好记录存查。

14.5、乙方应在承包所在地为职工办理安全生产保险，其费用由乙方自行解决;如若乙方没有给本地人员办理安全生产保险，甲方有权办理，费用从乙方合同价款中扣除。14.6、乙方应设安全员，负责施工安全治理工作。班前应对施工人员进展安全教育、安全技术交底，进入工作面应先对安全防护设施进展检查，确定无安全隐患前方可进入工作面。对担心全或有安全隐患的施工作业部位，乙方应马上排解改正后，再进展施工。乙方有权拒绝使用甲方供应的不合格料具。

十五、材料治理要求

15.1乙方必需遵守甲方的材料治理制度，本着保证质量、节省材料的原则施工，做到材料有节省，设施不损坏，不丧失。

15.2对水泥库水泥进展保管，每天均要实行防雨措施处理。

15.3当天所用砂浆必需使用完不得过夜。

15.4落地砂浆必需回收使用洁净。

15.5所用材料应提前报规划。

十六、劳动纪律和现场治理

16.1乙方必需遵守甲方的劳动纪律，坚决听从甲方治理，听从主管工长和治理人员的指挥，决不允许和他们发生任何冲突。在现场但凡工长安排的，都应执行，不能当面顶撞，

乙方若违反此规定，甲方将赐予经济惩罚200/次。

16.2乙方人员严禁在工地打架斗殴、聚众赌博、酗酒闹事、嫖宿等行为，违者每人每次罚款500元，情节严峻的处以1000元/人次的罚款，并送公安部门进展处理。

16.3乙方必需搞好施工现场，生活区、库房、厕所卫生，安排专人清扫。严禁随便大小便、乱扔食品袋、饮水瓶、烟屁股、烟盒等。垃圾要集中堆放，专人负责清理。16.4甲方不供应乙方食宿，施工现场严禁住人、做饭。

十七、甲方违约责任

17.1由于甲方施工人员指挥错误，造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方担当。

17.2甲方不能按时支付劳务费，应在结算前10日通知乙方;在结算后30日内仍不能支付劳务费，双方进展协商处理。

十八、乙方违约责任

18.1乙方担当的工程工程，不得再进展分包、转包。在施工中不得发生严峻减员、质量不合格又不仔细整改或工期严峻拖后等状况，一旦消失此类状况，甲方有权终止合同，对其所干工程量不与结算，并有权进展索赔。

18.2乙方在施工过程中，未经甲方允许而私自停工，对工程进度造成影响的，甲方将处以500～20xx元违约金，造成严峻后果的，甲方有权单方面终止合同，且对所干工程量不予结算，并有权索赔。

18.3乙方的施工质量、施工进度、施工安全、文明施工、节省料具达不到合同要求，甲方有权去除乙方出场，并对所干工程量不予结算，同时乙方需赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

18.4乙方连续两周或累计三周达不到施工进度规划，乙方无条件退场，且已完成的工程量不予结算，造成的损失，甲方有权进展索赔。

18.5乙方文明施工差，工完场不清，材料堆放乱，甲方有权准时派人进展整理，发生的费用按200元/工日直接从乙方工程款中扣除。

18.6本合同规定应由乙方完成的工程乙方没人力来完成的，甲方将指定其他队伍完成，按实际发生的费用从乙方工程款中扣除。

十九、履约保证

合同签订后乙方向甲方缴纳1万元作为本合同的履约保证金，履约保证金在本承包工

程完工后，退还乙方、无利息。

二十一、附则

21.1本合同发生纠纷时，当事双方应准时协商。在协商不能达成全都的状况下，任何一方均可申请有关部门或双方上级主管部门进展调解，仍解决不了的，可直接向工程所在地人民法院起诉。

21.2本合同未尽事宜，由甲乙双方现场另行协商解决。

21.3本合同自双方签字盖章之日起生效，完成合同商定的全部内容并结算工程款后自动失效。

21.4本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

发包单位(甲方)：分包单位(乙方)：

法定代表人法定代表人

或托付人：或托付人：

电话：电话：

开户行：开户行：

账号：账号：

年月日：

建立工程保险合同篇四

发包方：福建xx公司（以下简称甲方）（____区财政局综合业务大楼工程部）承包方：____市____区民安人防设备经营部(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》和《建立安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程详细状况，双方签订如下合同条款：

第一条工程概况

1、工程名称：____市____区财政局综合业务大楼

人防工程防护设备与安装

2、工程地点：登高中路与溪南西北角

3、承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏（含在施工中的一切所需机械、工具）。

4、结算方式：按图纸内容包干计算。

5、合同总价款（人民币）

其次条工程承包范围人防防护、通风设备（详见乙方报价清单）

第三条关于工程质量及验收的商定

1、质量标准：根据国家人防办、建立建立部图集生产，产品到达合格标准。

2、工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300-20），____省人防办关于结合地下室修建人防工程标准为质量评定验收标准。

3、乙方保证所供应的全部人防产品到达人防验收标准。生产厂家必需是经____市人防办审定注册允许使用的厂家，并供应各项产品的质保书。

第四条承包工作内容和工作时间

1、乙方应按甲、乙双方协定的和全部图纸设计中所需全部的人防产品（可分期）依据甲方的工程进度规划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外全部的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度，乙方应积极协作做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应准时将该产品的合格证、说明书等（质保书）交付甲方，以便认产品、品牌。

2、综合治理、安全生产、文明施工：

①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件（如暂住证、婚育证、劳务证等），不满十八周岁的人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令，违法的经济惩罚由乙方自行担当；乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公司有关规定赐予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行担当。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。

②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产治理条例，全部进场人员应无条件地承受公司“三级”安全教育，施工前应进展技术交底，不承受教育、违章作业，消失安全事故由乙方担当全部责任和一切经济损失，违章未造成损失，每发觉一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。

③乙方班组人员在施工时应留意安全，若因乙方自行造成的事故，甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。

第五条工程结算及付款方法：按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方（有关甲方向乙方提取治理费、配套费等，按总造价的18%从各次转款中按比例提取）。工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票供应给甲方。

第六条争议或纠纷处理

1、合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或有关部门进展调解。

2、解决合同纠纷方式：双方本着真诚解决纠纷的原则进展协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应听从人民法院的判决。

第七条双方责任

1、为保证安装拆卸和保养的需要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。

2、甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。

3、甲方供应相关地下室人防局部施工图纸和人防办审核意见书及技术材料（经人防部门审核认可的图纸），如乙方未按甲方供应经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方担当责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。

4、甲方向乙方供应施工所需水、电接口。

5、乙方在施工中协作甲方工地做好安全及质量监视工作。

6、工程完工后，乙方须供应全部施工及技术资料，并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。

7、乙方门扇到场之前，甲方需供应乙方门扇顺当进场的运输通道。

第八条其他事项

1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

2、本合同履行完成后自动终止。

3、施工过程中如有增减工程，竣工验收结算应按实际相应增减；即原图纸中已有的工程价格根据合同单价，图纸中没有的工程另行经监理、业主签证确认后结算。补充条款：甲方（盖章）：

乙方（盖章）：甲方代表：

乙方代表：单位地址：

单位地址：电话：电话：合同订立时间：________年____月____日合同签订地点：____区财政局综合业务大楼工地

建立工程保险合同篇五

甲方(选购方):________联系电话:________

乙方(供货安装方):________联系电话:________

依据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在公平、自愿的根底上，甲乙双方就乙方安装中心空调设备达成如下协议:

第一条甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况:

1、设备状况(详见报价表):

2、安装工程概况:工程地点:开工日期:年____月____日竣工日期:年____月____日

其次条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必需是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。

第三条产品的安装、调试、验收:

1、乙方负责中心空调设备的安装、调试。

2、安装质量标准按国家标准及行业要求，以及乙方和厂家供应的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进展验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。

第四条付款方式:

1、本合同价款为双方合同工程款洽商价款;

2、本合同工程总价款为人民币元(大写:圆整)

3、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币元;大写:圆整(计工程总价款的30%);

4、乙方工程材料及设备进场，甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币元，大写:圆(计工程总价款的60%);

5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准)，甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方;乙方通知甲方验收，一周内甲方无故不参与验收，视作验收合格。

6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。

第五条双方责任

一、乙方责任:

1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

2、除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在到达此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方担当。甲方签字认可的除外。

3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方缘由造成的除外。

二、甲方责任:

1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调协作工作;

2、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建立。

3、甲方负责施工期间的水电开支并帮助办理乙方施工人员的出入证明。

4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在到达此限额后仍不能付款，一个月内，乙方有权终止合同，并追回中心空调设备及附属材料，且甲方应担当乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

5、甲方如需调整产品型号，应准时通知乙方，并担当乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

6、对以下缘由造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化或设计变更;

(2)不行抗力;

(3)甲方未按时支付款项和未按时参与阶段验收而造成的停工;

(4)甲方同意工期顺延的其他状况。

第六条产品质量责任和售后效劳条款

1.自验收之日起,工程保修期为________年半(即18个月)。在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取根本修理费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

2.质保期完毕后，乙方为空调使用方供应终身有偿维护效劳。效劳内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

第七条因发生不行抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争吵，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

第十三条合同附件为合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。

甲方：________乙方：________

代理人：_______代理人：________

电话：________电话：________

日期：________日期：________

建立工程保险合同篇六

合同编号：_________甲方（担保人）：_________公司法定代表人：_________住址：_________邮编：_________联系电话：_________乙方（被担保人）：_________法定代表人：_________住址：_________邮编：_________联系电话：_________本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于________年____月____日在_________市订立。鉴于：甲、乙双方经协商全都，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

第一条为了确保乙方与_________（下称承包商）签署合同编号为________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权情愿为乙方向业主供应保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经公平协商全都，订立本合同。

其次条根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的状况下，情愿按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同供应连带责任保证。

第三条甲方在为乙方供应连带责任保证前，乙方必需：

1.向甲方供应以下一项或数项反担保：

（1）经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不行撤消的连带责任反担保保证书。

（2）以财产抵押（质）押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵（质）押合同”。其中抵（质）押物的有关内容见合同附件。

（3）经甲方认可的其他方式反担保措施。

2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵（质）押物。

第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有肯定的追索权，不受乙方承受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。

第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_________‰天（_________‰）乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必需在收到甲方的追债通知后的____日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。

第六条担保条款的修改。乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的状况下，乙方还必需相应增加或延长对甲方的保障，否则甲方不承受乙方的修改申请。

第七条担保费用。甲方在与乙方签署担保合同时，应当根据以下规定向甲方支付担保费及其它相关费用（详细见收费通知单）：

1.担保费：

（1）担保费以担保金额为基数，按年率_________％计收。

（2）担保费计费按月计算，缺乏一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。

2.其它费用：甲方因开具担保函而发生的超过正常状况下的其它费用（如，甲方在对乙方进展检查所发生的费用等），由乙方支付。

3.履约保证金：局部托付人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入肯定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式供应，数额为供应担保金额的_________-_________％，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

第八条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。

第九条违约责任

1.甲方的责任

（1）假如甲方未按本合同履行义务，则应担当罚款_________元给乙方。

（2）假如甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方患病损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

2.乙方的责任

（1）假如乙方违反本合同未履行义务，则应支付违约金_________元给甲方。

（2）假如乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方患病损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

第十条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本合同一式_________份，具有一样法律效力。各方当事人各执_________份，承包商与建筑主管部门各执_________份，其他用于履行相关法律手续。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

返

建立工程保险合同篇七

甲方：

乙方：

工程名称：

工程构造：框架构造;建筑面积：㎡;工程地址：。

为了完善经济承包责任制，加强安全工作力度，使工程部各层次负责人心目中时刻记住抓生产必需抓安全，把生产、安全两者摆在同等的位子上，切实地负责各自安全工作的职责，真正使安全治理成为经济效益生产重要组成局部，公司本着对国家、集体、个人高

度负责，特与工程部签订如下安全治理与奖罚责任状。

一、公司下达的安全达标工程必需无条件的执行，本工程争创省文明施工现场，保证达标。

二、本工程确保无人身死亡事故;无重大设备安全事故;无重大火灾爆炸事故;重伤事故发生率掌握在0.08%以内;轻伤事故不大于1.5%。如发生重大事故，一切费用由工程工程部全部担当。并赐予经济惩罚和下降年终奖金等级系数。

三、安全防护用品材料

1、安全帽、安全带、安全网、漏电爱护器、安全治理图牌，各种机械安全爱护由工程部担当一切费用，工程处保证资金。

2、各种机械、脚手材料由公司统一调配，由各工程部租用，各种租用材料、机械如被盗或损坏应照价赔偿或修理。

四、经济奖罚方法及依据

1、公司按栋号建筑每平方面积提取壹元保证金，作为公司安全嘉奖资金。

五、仔细执行安全技术操作规程及公司所制定各项安全生产规章制度，听从治理对违返制度者一切按工程处制度《安全治理细则》执行。

本合同一式叁份，甲、乙双方负责人财务各壹份。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

年月日

建立工程保险合同篇八

工程名称：____市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房工程）发包方：四川xx公司乙方：签订日期：________年____月____日建筑水电安装工程承包协议书发包方（简称甲方）：四川xx公司承包方（简称乙方）：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、诚恳、信用的原则，结合施工现场的详细状况，甲方将该工程：工程的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商全都，达成以下协议条款。一.工程概况工程名称：____市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房工程）施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋局部）图纸范围内全部室内水电安装工程，双包。构造类型：工程地点：____________区土主镇高一组二、乙方进场人数（附名册）乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，担当本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特别工种必需持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求

（一）开工日期：________年____月____日

（二）总（日历）工期：个月

（三）详细工期与作业内容，必需遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围

（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

（二）承包范围：

1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋局部）。图纸范围内的全部室内的水电安装工程（包工包料）。

2.乙方负责现场全部临时水电的安装工作。

3.夜间施工乙方必需派专人值班（不补任何加班费）。4.弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,全部水电施工过程的垃圾清运.,水电施工的穿墙、打孔、切割.开关面板和灯口安装

（三）计价方式：1﹑采纳可调价格合同，合同价款调整方法：

a、_按定额计价方式计价：按《建立工程工程量计价定额》《建立工程工程量清单计价标准gb50500-20》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项局部套用相像或相近定额工程，无定额及相近可套工程，参考市场价格。

b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、方法，则按有关政策性文件执行2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建立工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。3﹑人工调差按总承包合同执行。

4、甲方根据水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的全部治理费用）。全部材料税务发票由甲方负责。

5、签证局部，甲方根据实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。

6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。

7、全部材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。

8、工地内临水临电由乙方施工，全部材料及人工工资由甲方供应。五、工程要求：甲方提前供应完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

（一）质量要求：按9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

1.必需具备承包工作范围相应的工程技术和组织治理力量，能够独立履行相应的现场治理职责，施工人员也必需具备相应的资质、操作证和上岗证。

2.乙方必需依据国家有关标准和标准，根据设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进展施工，工程验收每个局部必需合格，通过备案并到达合格标准。

3.乙方必需积极协作甲方，照实做好工程施工过程的记录，并承受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

4.对检出的不合格品（项），乙方必需无条件地进展准时整改，直至通过质量检验到达要求。

5.乙方必需负责对半成品及成品进展切实有效的爱护，其爱护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

6.乙方必需配备相应的技术人员和治理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除担当工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

7.对在治理进度质量安全文明施工等方面严峻缺乏或经建立单位、监理、甲方治理人员提出整改而未整改者进展相应的经济惩罚，严峻者清退出场。

8.保修期为________年。

（二）工期要求

1、乙方必需按甲方制定的进度规划组织施工，乙方承受监理单位、建立方及甲方工程施工治理人员对进度的检查、整改、监视；工程实际进度与施工进度规划不符时，乙方应按建立方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

2、工期延误

（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必需完工。

（2）如因乙方自身缘由延误工期，一切损失由乙方自行担当；

（3）如甲方缘由造成的工期延误，一切损失由甲方担当，并工期顺延。

（三）本钱掌握要求

1.乙方必需科学治理、合理施工，避开窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

2.各种工程材料必需实行限额领料，乙方超耗局部及因乙方返工造成铺张和因返工延误的工程损失全部由乙方担当。

3.乙方如用到甲方的材料必需经甲方同意签字方可领用。

4.乙方领出的材料如消失丧失或损坏，乙方双倍赔偿。

5.乙方必需遵守甲方材料的治理制度。

（四）安全施工要求

1.甲方对乙方进展安全技术交底及安全教育。

2.乙方必需遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三标准”要求组织施工检查。

3.乙方必需对所属员工进展安全教育，未进展安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

4.乙方做好劳动爱护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外损害保险，且回执单上交甲方备案。

5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方缘由造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予担当

建立工程保险合同篇九

__省__县__(单位)，以下简称托付方;

__省__设计院，以下简称承包方。

经双方协商，由托付方托付承包方担当__工程的可行性讨论，特订立本合同。

第一条托付方在合同签订之日起__天以内，向承包方供应全部与讨论工程有关的数据和资料，并对资料的精确性负责。

1.供应数据、资料的内容如下：__(略)。

2.在合同期内，托付方进展与本工程有关的争论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应准时供应给承包方，必要时可汲取承包方参与本工程可行性讨论的人员参与。

其次条承包方应在__年__月__日以前，向托付方提交本合同工程的可行性报告，并对此担当责任，可行性报告内容应包括：

1.经营评价指标：

(1)投资内部收益率：____。

(2)投资回收期：____。

2.贷款归还力量分析：____。

3.外汇归还力量分析：____。

4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：____。

5.结论：____。

承包方应向托付方提交可行性报告____份。

托付方如在合同期间对____工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进展修改，或增加任务变更附件，或另订合同。

第三条费用支付条款

1.本工程的可行性讨论费为人民币____元整。于合同生效之日，托付方应向承包方付给上述金额的百分之二十。下余金额于合同期满时全部付清。

2.托付方中止合同时，无权要求承包方退还定金。

3.承包方不履行本合同规定的责任与义务时，应双倍归还定金。

第四条违约罚金

1.承包?讲话春贤娑ǖ娜掌谔峤豢尚行匝芯勘ǜ媸保客掀谝惶欤鄢渌φ梅延玫那х种澹魑ピ挤=稹?

2.承包方供应的可行性讨论报告中消失错误，且此等错误纯属承包方造成者，应扣除其所应得费用的10-30%，视错误性质严峻程度而定。

3.因托付方责任造成的可行性讨论重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。

4.托付方超过合同规定日期付费时，应偿付给承包方以逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定费用的5‰计算。

第五条本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。

第六条本合同正本一式__份，双方各执一份。合同副本一式__份，送__各一份备案。

托付方：____(盖章)

地址：____

负责人：____(签名)

联系人：____(签名)

开户银行：____

帐号：____

电话号码：____

电报挂号：____

承包方：____(盖章)

地址：____

负责人：____(签名)

联系人：____(签名)

开户银行：____

帐号：____

电话号码：____

电报挂号：____

__年__月__日订立

建立工程保险合同篇十

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其相关法律法规和相关文件的规定及本工程的特点，为明确甲乙双方在合同中的权利、义务和经济责任。甲乙双方在公平互利、诚恳信用的原则下协商全都，达成如下合同条款，以便共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：工程地点：

二、承包工程的内容：

按甲方大合同、同步。

三、工期：

开工日期：竣工日期：

四、付款方式：

完工第一次付款，付款比例为已完工工程量的70%，每月按工程量的70%支付工程款，主体封顶后付到工程量的95%，其余5%为保修金，保修金期满一年内付清。

五、结算方式：

同甲方大合同同步。

六、工程进度结算：

6.1、乙方办理工程结算，以甲方质监部门出具符合合同商定的质量要求的凭证才准予办理，按面积计算。

6.2、甲乙双方预决算由审计部门共审为准。

6.3、如按期付不清工程进度款，甲方应向乙方做出以下承诺：按合同工程进度工期10天内支付工程款，如甲方不按时支付工程款所造成的一切经济损失由甲方担当。

6.4、保证金合同签订后，乙方一次性向甲方打如万元，根底完工后，退保证金。甲方向乙方返还50%的保证金，工程完本钱工程封顶，返还全部保证金。

七、工程质量：

根据符合国家规定的工程质量验收标准进展验收，达不到合格，如消失质量问题，由乙方担当全部责任。

八、安全：

8.1、本工程安全目标：杜绝重大伤亡事故，乙方必需对施工人员买保险一份。

8.2、乙方不遵守甲方要求指令，造成的人员伤亡事故，由乙方全部负责和法律刑事责任。

九、文明施工：

9.1、现场材料应根据甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方应随时将施工垃圾从施工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池，且乙方使用的生活设施应保持干净和卫生。

9.2、如乙方不听从甲方指定，甲方有权罚款。

9.3、如甲方按时不能开工，以及施工证件不全，造成停工由甲方负责一切责任，注明一切施工手续由甲方办理。本合同一式三份，经双方签字生效，并附甲乙双方身份证复印件一份，双方各执合同具有同等效用。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建立工程保险合同篇十一

发包人：

(以下简称甲方)承包人：

(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，双方本着公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就新农村建立工程商住楼工程，在双方于________年____月

____日签订的编号为

的《施工合同》中的专用条款之第47条“补充条款”局部签订本工程施工合同补充协议。工程概况工程名称：新农村建立工程商业、住宅工程工程地址：建筑面积：构造类型：框架构造、地上61层设计单位：工程内容及承包范围乙方负责对本工程土建局部进展施工总承包，承包范围为：

1.1土建工程：根底工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装饰工程。

1.2安装工程：室内暖通工程、室内给排水工程、室内照明工程、防雷接地工程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程的`预埋预留工程、智能化工程预留预埋工程、供配电预留预埋工程、太阳能热水器预留预埋工程。包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。3.桃花村新农村建立工程一期工程划分为三个标段，每个标段约25000平方米，由四个以上单体工程组成。合同工期(本协议中所列日期均为日历天数计)开、竣工日期

1.1总工期为

天，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工开工日期：以开工报告日期为准。工期违约责任

3.1如因乙方缘由延误二层顶板工期(房屋销售起始工期)，甲方按1500元天对乙方进展罚款;若乙方提前工期，甲方按1500元天赐予乙方嘉奖,累计奖罚金额不超过5万元。

3.2若总工期延误，甲方按3000元天对乙方进展罚款;若乙方提前工期，甲方按3000元天赐予乙方嘉奖，但奖罚累计不超过10万元。如有嘉奖或罚款金额在工程决算时办理。工期不顺延状况：各种自然因素(如下雨、大风、凹凸温天气等);停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延);因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方担当，工期不予顺延

建立工程保险合同篇十二

建筑工程投标书

建立单位：________________________________

1.一旦我方中标，我方保证在______年______月______日开工，______年_____月____日竣工，即____天（日历日）内竣工并移交整个工程。

2.我方同意所递交的投标文件在“投标须知“第11条规定的投标有效期有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

4.我方金额为人民币____________元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

电话：

日期：____年____月____日

建立工程保险合同篇十三

建立单位：(以下简称甲方)

承包单位：(以下简称乙方)

为了明确双方在施工过程中的权利义务及经济责任，经双方协商全都，同意签订本合同，以下交款作为开工、工程验收及单位结算为依据。

一、承包内容及承包方式

1、工程地点：

2、楼房构造：

3、楼房层数为米。

4、承包方式：包工不包料只包主体工程

5、包工单价为元/平方米。

6、包工价内结算方法：要按楼房投影、楼板实倒面积，包含雨篷实倒面积及楼梯间、采光井空位在内面积。

二、承包工价内的工程施工工程及责任

1、乙方责任：乙方是由正付零以上的砖体工程、框架柱、梁工程、模板制作及安装、拆工程、钢筋工程(不包含钢筋制作)、柱子、梁、楼面烧制工程、自带全部旌工工具及模板、顶桐费用。(不包含室内、外批灰及装修和压墙砖体工程)。

2、甲方责任：在施工过程中，一切水电费、片石根底砖、地梁及地板更化、化粪池、预埋、给水、排污等工程、吊砖倒楼面及机子费用，外墙安全架、安全网工料费。

三、安全起见及质量要求

1、在施工过程中，乙方要做到安全第一的工作方法进展施工，否则所发生的一切工伤事故，人身和财产损失全由乙方负责。

2、在施工过程乙方要甲方供应工程施工图纸构造进展施工，要按质按量进展工作，要按国家建筑标准进展施工，否则所发生的一切返工重做现象，全由乙方负责，甲方不再补任何工资及费用，自然灾难、楼板冷、热、收缩、分裂，乙方不负任何责任。

四、付款及结算方法

1、甲方要按乙方所完成的工程量进展付款，当倒完第一层主体，甲方留元作质保金，其余局部在捣楼天内结算付清。其次其次层以上，每完一层结清一层(在工程合格状况下进展结算)。待全部承包内的主体工程完工否则乙方有权收取甲方的%滞纳金(按天数计算)。

2、主体验收方式

在乙方完成主体工程及所承包自工作范围内全部完成十天内，甲方要进展工程检查验收。否则超过天后，工程作为合格验收处理。

五、承包工程外的施工费用。

在施工过程中，乙方要按甲方供应的施工图纸构造及合同说明施工外，如甲方有所修改时，需要增加工量时，双方要协商，同时增加工程施工费用。

1、增加工程工程及工程费用。

增加工地看管、保养、淋砖费

增加卫生间主体，每层乙方包一个，其余每个加元;

增加厨房、橱柜每个

柱子每层每条每层圈梁每米增加元;

每层捣楼师傅补助费元;

第一层捣柱子机械补助费元。

六、工程治理及工程期限

工程施工工期由年月月日止，共个晴天，施工期按晴天计算，雨天保养期、假、节日、停工待料的，自然灾难例外。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效，并受到法律爱护，任何一方不能反悔。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建立工程保险合同篇十四

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，经甲、乙双方友好协商,现就诚建〃檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同，以资双方信守。

第一条工程概况

1、工程名称：诚建〃檀香山综合布线系统工程

2、工程地点：____市____区株董路与东环线交汇处

3、承包范围：综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统，其中小区光纤通信系统包括小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱f光纤入户两局部（含电话、宽带），通信机房由甲方指定专用机房，乙方建立通信机房按1100户的容量配臵机柜及机柜内部所以设备，（含机房设备所用的强电箱、静电地板、防雷处理等），机房通风及所需配臵的设备如空调等由甲方负责。有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户（住宅每户两个电视信息点）及信号开通。小区一期640户，每户一个多媒体信息箱（规格350x0120），户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放光纤至每户多媒体信息箱，有线电视系统自每户多媒体信息箱至客厅、主卧房布放两个电视点由乙方负责，多媒体信息箱至每个网络信息点不在本合同范围内。小区红线范围内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围内，由甲方负责建立。

4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试。

其次条合同工期合同工期以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开竣工日期为准，协作土建施工进度进展，不得影响土建施工进度。

第三条合同价款及付款方式

1、合同价款

(1)一期合同工程承包总价款：人民币陆拾肆万元整(:640，000.00元)。每户单价为1000元户，一期640户，以上价款包含全部的材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用。

二、

三、四期依据工程实际数量按实结算，详细依据每期工程实际户数予以确定。

(2)乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认，施工中如无重大设计变更，均按以上商定单价标准执行；施工期间如有重大设计变更或国家有关文件调整，则双方另行协商确定。

2、付款方式

(1)乙方每期工程进场施工后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程总价的80％。

(2)每期工程安装完毕验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程结算总价的15％。

(3)预留质保金5％，每期工程安装完毕验收合格________年后付清。

(4)甲方付款前，乙方必需供应相应金额的正式有效建安税务发票。

第四条权利和义务

（一）甲方责任与义务

1、甲方指定李为本工程现场代表。

2、负责施工过程协调治理和竣工验收。

3、按合同商定支付工程进度款。

4、负责供应有关图纸及技术要求、供应工作面。

5、为乙方工程施工供应肯定的便利条件。

6、协调乙方与其它施工单位的工作关系，并供应临时给水点和用电点各一个，所需水电费由乙方负责。

7、甲方负责向乙方安装的设备供应设备接入电源并单独装表，负责每户多媒体信息箱接入。按国家规定的价格向营运商收取电费(协议另行签订)。

（二）乙方责任与义务

1、制作安装时在现场指定工程肖主要负责人，负责本工程的全面质量治理。

2、现场设立创立文明、安全施工，安排专人负责文明、安全施工，严格根据文明安全施工标准进展施工。

3、积极做好开工前的预备工作，按甲方要求如期开工。做好材料选购、治理工作，负责向甲方供应设计图纸和各施工材料的产品合格证。

4、严格按设计图纸和现行施工技术标准、规程进展施工，确保质量，按有关规定供应竣工验收资料，参与竣工验收，办理竣工结算。

5、施工过程中，乙方必需听从甲方现场治理人员和监理单位及土建主体承包单位的治理并严格按施工图定点放线，保质保量的完成各项工程，如消失质量问题，将由乙方施工至甲方要求。

6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线，否则，由此造成的一切损失由乙方担当。

7、做好成品爱护工作，不破坏及不污染产品和成品。如有破坏或污染，由乙方负责修补或清理，如不能修补或清理的，甲方可另行托付其他单位施工,由此造成的相关费用由乙方担当，且甲方有权按费用的15%向乙