建筑工程施工补充合同

合同编号：__________建筑工程施工补充合同地址：_______联系人：_______联系电话：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______二、合同金额2.1本补充合同的总金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整），该金额为最终结算金额。三、合同工期3.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，确保工程质量达到_______等级。五、合同的履行5.1乙方应按照主合同约定的条款和本补充合同的约定，完成施工任务。5.2甲方应按照主合同和本补充合同的约定，按时支付工程款。六、合同的变更和解除6.1在合同履行过程中，甲乙双方同意对主合同或本补充合同的任何内容进行变更或解除的，应签订书面变更协议或解除协议。七、违约责任7.1乙方未按照主合同和本补充合同的约定履行义务的，甲方有权按照主合同约定要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×违约天数×日违约金率。日违约金率为本合同金额的千分之______。7.2甲方未按照主合同和本补充合同的约定支付工程款的，乙方有权按照主合同约定要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付工程款×滞纳天数×日滞纳金率。日滞纳金率为本合同金额的千分之______。八、争议解决8.1双方在履行主合同和本补充合同时发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.2本补充合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格，甲乙双方履行完毕合同约定的权利义务之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：在签订建筑工程施工补充合同时，甲乙双方应仔细阅读合同条款，确保合同内容符合国家相关法律法规，明确双方的权利和义务。2.合同的履行：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，确保工程质量达到约定等级。同时，甲方应按照合同约定，按时支付工程款。3.合同的变更和解除：在合同履行过程中，如有需要变更或解除合同的情况，甲乙双方应签订书面变更协议或解除协议，以确保双方的权益。4.违约责任：若乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金。反之，若甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金。5.争议解决：在履行合同过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.建筑工程施工合同：是指甲方作为发包人，乙方作为承包人，双方就建筑工程的施工、交付及质量保证等事项达成的书面协议。2.补充合同：是指在主合同基础上，甲乙双方为明确某些特定事项或补充主合同内容而签订的书面协议。3.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、技术规范、标准及甲方要求的情况，包括工程的适用性、安全性、耐久性、可靠性、环保性等方面。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。5.滞纳金：指一方未按照合同约定支付款项，按照合同约定向另一方支付的迟延履行赔偿金。6.争议解决：指在合同履行过程中，甲乙双方因合同内容、履行情况等发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，使纠纷得到解决的过程。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如果甲方在施工过程中提出新的要求或者需要对原有工程进行修改，乙方应及时与甲方沟通，确定变更的具体内容和影响，并在补充合同中明确变更的项目、范围、工期和费用等。2.不可抗力：如遇自然灾害、政策调整等不可抗力因素影响施工进度或导致合同无法履行，双方应协商确定应对措施，如暂停施工、调整工期等，并在补充合同中予以明确。3.材料价格波动：由于市场原因导致建筑材料价格出现大幅波动，影响工程成本，双方可以在补充合同中约定材料价格波动的处理方式，如分摊成本、调整合同价格等。4.工程提前或延期完成：若乙方提前完成工程，甲方应按照约定支付提前完成奖金；若工程延期，乙方应承担相应的违约责任，并在补充合同中明确奖金金额和违约金的计算方式。5.工程质量争议：如甲方对工程质量有异议，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到甲方满意。双方可在补充合同中约定质量争议的解决程序和责任承担。附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.主要建筑材料、构配件和设备