公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷八

公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷八[单选题]1.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而工程量清单中没有适用于变（江南博哥）更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。A.按监理人提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价参考答案：D参考解析：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平。合同中有适用于变更工作的子目的，采用该子目单价；合同中只有类似于变更工作的子目的，可以参照类似单价变更合同价款；合同中无适用或类似子目的单价，可综合考虑承包人投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人商定或确定变更工作的单价。[单选题]2.甲超越代理权使用乙公司的合同专用章，在乙不知情的情况下以乙的名义与丙订立合同，以上情况丙并不知情，则此合同的效力为()。A.有效B.无效C.由甲决定是否有效D.由乙决定是否有效参考答案：A[单选题]3.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定“开工预付款”的支付办法是，在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，发包人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款()的价款；在承包人承诺的主要设备进场后，再支付其余部分。A.50%B.60%C.70%D.80%参考答案：C[单选题]4.承包人和发包人签订施工合同后，要将合同的一部分分包给第三方承担时，()。A.应得到发包人的批准B.应得到监理人的批准C.自行决定后通知发包人D.自行决定后通知监理人参考答案：A[单选题]5.某承诺文件超过要约规定时间2天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投寄邮局的，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应()。A.因迟到而自然失效B.必须经要约人发出接受通知后才有效C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺参考答案：C[单选题]6.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方()。A.经催告后，可解除合同B.可解除合同C.经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同D.在履行期限届满之前可解除合同参考答案：C[单选题]7.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，监理人收到承包人提交的工期索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。监理人按合同规定，商定或确定了延长的工期后，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的()天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。A.14B.21C.42D.35参考答案：C[单选题]8.下列情况下标书有效的是()。A.投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章B.投标书未密封C.投标书逾期送达D.投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方参考答案：A[单选题]9.公路工程施工过程中，承包人挖掘出了一处大型古墓葬群，监理人指令承包人暂停施工，由此使承包人施工工期受到拖延及增加了费用，则()。A.应给予承包人延长工期和费用补偿B.不应给予承包人延长工期和费用补偿C.应给予承包人延长工期，但不给予费用补偿D.应给予承包人费用补偿，但不给予延长工期参考答案：A[单选题]10.可撤销的公路工程施工合同，合同当事人应当请求()撤销。A.交通主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院参考答案：D[单选题]11.组织办理竣工验收的费用由()承担。A.承包人B.监理C.发包人D.上级主管部门参考答案：C参考解析：组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。[单选题]12.下列()是公路工程施工招标的项目应具备的条件。A.初步设计文件已被批准B.施工图设计文件已被批准C.建设用地的征用工作已经完成D.建设资金全部到位参考答案：A[单选题]13.合同法律关系主要是由法律规范调整的()。A.行政法律关系B.民事权利义务关系C.刑事法律关系D.经济侵权关系参考答案：B[单选题]14.双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指()的酬金。A.正常监理工作B.附加监理工作C.额外监理工作D.包括正常、附加和额外监理工作参考答案：A[单选题]15.施工单位按照其与建设单位的口头协议，承担某工程的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于建设单位拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。A.合同没有成立B.双方没有合同关系C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故建设单位不承担责任参考答案：C[单选题]16.行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，该代理称为()。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理参考答案：D[单选题]17.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，监理人在收到承包人提交的交工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后()天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的交工付款证书。A.7B.14C.28D.35参考答案：B[单选题]18.发包人对工程分包的管理主要表现在()。A.对施工现场的协调管理B.对分包工程的支付管理C.对分包工程的批准D.行使对分包人的自主选择权参考答案：C参考解析：工程分包的管理[单选题]19.《招标投标法》规定，应由()监督招标活动是否依法进行。A.投标人B.招标代理机构C.仲裁机构D.行业行政主管部门参考答案：D[单选题]20.计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的之日为止。A.工程移交证书B.工程移交证书指明的竣工日C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书参考答案：B[单选题]21.明知代理人的行为没有代理权、超越代理权、属于代理权限终止后的代理，但仍与该代理人实施民事行为（包括订立合同）的第三人属于法律中规定的“非善意的第三人”。凡是“非善意的第三人”与代理行为人签订的合同，对他人造成损害时，“非善意的第三人”要负法律上的()。A.主要责任B.连带责任C.不承担责任D.道义上的责任参考答案：B[单选题]22.如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不作为”，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由()负责对该损失进行赔偿的责任。A.业主B.承包人C.监理单位D.直接处理监理事务的监理从业人员参考答案：C[单选题]23.某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同中止履行的权利参考答案：C参考解析：不安抗辩权是指合同中约定了履行的顺序，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。[单选题]24.公路工程的验收按其先后顺序可划分为交工验收和竣工验收，其中交工验收由()主持。A.监理人B.发包人C.发包人和监理人共同D.公路质量监督站参考答案：B参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，按原交通部《公路工程竣（交）工验收办法》进行交工验收。组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照合同条款的有关规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。[单选题]25.()是要约邀请。A.投标人的投标B.招标公告C.中标通知书D.投标保证书参考答案：B[单选题]26.甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两台重要设备，使得合同难于履行，给乙造成损害。此时，乙有权请求法院()。A.解除合同B.撤销合同C.变更合同D.撤销甲的行为参考答案：D[单选题]27.因非监理单位原因而终止或暂停监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。A.正常监理服务B.附加监理服务C.额外服务D.其他服务参考答案：C参考解析：额外服务是指合同约定的正常监理服务和附加监理服务以外的工作。[单选题]28.按照《公路工程标准施工招标文件》的规定，中标人应在发出中标通知书后30天内，并在()，按合同规定向发包人提供履约担保。A.签订合同协议书之前B.签订合同协议书之后C.签订合同协议书的同时D.中标人选定的时间参考答案：A参考解析：《公路工程标准施工招标文件》规定，中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，并在签订合同协议书之前，应按合同条款的规定向发包人提供履约担保。[单选题]29.《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。这里的“成本”是()。A.根据估算指标算出的成本B.根据概算定额算出的成本C.根据预算定额算出的成本D.根据企业定额算出的成本参考答案：D[单选题]30.根据合同法的规定，以下属于要约的是()。A.拍卖公告B.招标公告C.投标D.寄送价目表参考答案：C[单选题]31.合同公证的依据是()，这是自愿原则的体现。A.公证协议B.法律规定C.行政法规规定D.当事人的申请参考答案：D[单选题]32.建设工程施工合同法律关系的客体是指()。A.物B.行为C.财D.智力成果参考答案：A参考解析：施工合同的客体是工程建筑物，也就是法律意义上的物。[单选题]33.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，引起工期索赔的事件发生后，承包人应在()天内，向监理人提交要求延长工期的索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.35B.28C.21D.14参考答案：B[单选题]34.担保合同与被担保合同之间关系是()。A.平等关系B.从属关系C.独立关系D.无关系参考答案：B[单选题]35.关于不可抗力的表述中错误的是()。A.政府的法律行为、行政行为属于不可抗力B.不可抗力是不能预见、不能避免、不能克服的客观情况C.不可抗力发生后，当事人一方可以及时通知对方，这是义务D.发生不可抗力后，根据影响程度，可以部分或者全部免除责任参考答案：C参考解析：不可抗力发生后，当事人一方“应当”及时通知对方，使对方能及时采取补救措施。否则，由此加重对方损失，加重部分不在免责之列。但不能说这是义务。[单选题]36.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是()。A.物B.行为C.智力成果D.活动参考答案：C参考解析：注意区分B选项，“行为”重在过程，是指人的有意识的活动；而“智力成果”重在结果，题干描述的是买专利，所以客体是“智力成果”。[单选题]37.施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是()。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、标准参考答案：D[单选题]38.根据《合同法》的规定，当事人订立合同应()。A.采用要约、承诺方式B.不采用要约、承诺方式C.由当事人约定是否采用要约、承诺方式D.可以直接订立合同，而不采用要约、承诺方式参考答案：A参考解析：《合同法》规定当事人订立合同应当采用要约、承诺方式。[单选题]39.一个合同被法院认定为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为6万元，合同履行阶段双方各受到2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元损失C.甲方赔偿乙方2万元损失D.甲方赔偿乙方4万元损失参考答案：B参考解析：考核点，是被撤销合同的法律后果。合同被撤销后的法律后果有返还财产、赔偿损失等处理方式。其中赔偿损失的适用，实行过错原则，即有过错的一方应赔偿对方因合同被撤销而受到的损失，双方都有过错，应当根据过错大小各自承担相应的责任。[单选题]40.公路工程施工过程中，监理人发现施工中存在严重的安全隐患，出于安全考虑指令承包人“暂时停工”，针对该指令承包人()。A.不能得到费用补偿B.可以得到停工工期补偿C.可以得到停工损失费用补偿D.可以得到停工和费用补偿参考答案：A[单选题]41.FIDIC施工合同条件是()关系的标准合同。A.工程师与业主B.业主与承包人C.工程师与承包人D.监理公司与业主参考答案：B[单选题]42.只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是()。A.对B.是合同效力待定合同C.没有得到相对人追认的才无效D.由相对人一方认定其是否有效参考答案：B[单选题]43.《公路工程标准施工招标文件》规定，监理人应在发出中标通知书之后()内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。A.28天B.35天C.42天D.49天参考答案：C参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。[多选题]1.关于招标代理说法正确的是()。A.招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B.招标代理机构是社会中介组织C.招标代理机构必须要有相应专业力量D.建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E.所有的招标都必须要委托招标代理机构进行参考答案：BC[多选题]2.下列情形可以经过批准后进行邀请招标的是()。A.涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾，适宜招标但不适宜公开招标的B.受自然地域环境限制的C.项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家投标人可供挑选的D.拟公开招标的费用与项目的价值比较，不值得的参考答案：ABCD[多选题]3.某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()。A.及时通知委托人变动后果B.延长完成监理任务的时间C.终止监理合同中增加内容的执行D.追索委托人的违约金E.申请支付附加工作的报酬参考答案：ABE参考解析：关于监理合同中协调双方关系的条款中对延误的规定，如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金。[多选题]4.按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是()。A.当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式B.当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式C.法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立D.数据电文是书面形式的一种E.合同书分为标准合同书和一般合同书参考答案：ACE[多选题]5.因工程设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂时停工令，使承包商的三台专用机械设备闭置，对承包商的设备闭置损失补偿费应按()计算。A.机械台班费B.机械设备的进出场费C.机械折旧费D.机械设备租赁费参考答案：CD[多选题]6.依法有权确定中标人的是()。A.招标投标管理部门B.招标人C.公证机构D.获得招标人授权的评标委员会E.招标代理机构参考答案：BD[多选题]7.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。下列属于有效的证据是()。A.工程师书面指令B.施工会议纪要C.招标文件中的投标须知D.合同文件E.检查和实验记录。参考答案：ABDE参考解析：索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或和索赔有关的证明文件和资料。索赔证据作为索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否。双方都应做好资料的日常积累工作。[多选题]8.关于无权代理，正确的叙述包括()。A.被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认B.当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝C.拒绝必须以口头或书面形式，凡不作或没有作出否认表示的，法律视为已经被追认D.被代理人知道代理人的代理行为违法没有表示反对的，被代理人可以不负责任E.凡因委托授权不明给他人造成损失的，由代理人负责任，被代理人可以不承担责任参考答案：ABC[多选题]9.公路工程施工招标的评标采用合理低价法时，不对其进行评分的包括()。A.评标价B.施工组织设计C.财务能力D.技术能力E.业绩及信誉参考答案：BCDE参考解析：合理低价法，是指对通过初步评审和详细评审的投标人，不对其施工组织设计、财务能力、技术能力、业绩及信誉进行评分，而是按招标文件规定的方法对评标价进行评分，并按照得分由高到低的顺序排列，推荐前3名投标人为中标候选人的评标方法。[多选题]10.在合同促裁制度中，首席仲裁员由()A.当事人共同选定B.仲裁申请人选定C.未申请仲裁一方当事人选定D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定参考答案：AD[多选题]11.依法履行审批手续后，可以进行邀请招标的公路工程项目包括()。A.项目技术复杂或有特殊技术要求，且符合条件的潜在投标人数量有限的B.受自然地域环境限制的C.公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的D.一般的高速公路，但里程在30km以内的E.一般的大桥工程，但长度在100m以内的参考答案：ABC参考解析：《公路工程施工招标投标管理办法》第11条规定，符合下列条件之一，不适宜公开招标的，依法履行审批手续后，可以进行邀请招标；（1）项目技术复杂或有特殊技术要求，且符合条件的潜在投标人数量有限的；（2）受自然地域环境限制的；（3）公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。[多选题]12.我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有()。A.质押B.抵押C.暂定金D.预付款E.留置参考答案：ABCDE[多选题]13.下列合同无效的有()。A.监理工程师与承包人签订的可以在工程上使用劣质材料的协议B.小张和小王通过电子邮件签订的合同C.小张趁商场大甩卖，与商场签订的合同D.19岁的精神病人张晓明在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同E.19岁的精神病人张晓明在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同参考答案：AE[多选题]14.合同的订立应具备的条件有()，合同依法订立才具有法律效力。A.当事人要有合法的资格B.内容要合法C.形式和程序要合法D.主管部门的同意和批准参考答案：ABC[多选题]15.有效的要约的撤回包括()。A.要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人B.要约的撤回通知先于要约到达受要约人C.要约的撤回通知与要约同时到达受要约人D.要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人E.收到承诺通知的同时发出撤回通知参考答案：BC[多选题]16.按照《公路工程标准施工招标文件》规定，在履行合同中发生以下情形时，监理人有权发出变更指示的包括()。A.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸B.改变合同工程的造价或使用功能C.为完成工程需要追加的额外工作D.改变合同中任何一项工作的施工时间E.删减部分承包人工作内容交给他人完成参考答案：ACD参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定：在履行合同中发生以下情形之一，应按照规定进行变更：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。[多选题]17.为了使要约失效，要约人可以发出撤销要约通知的条件包括()。A.要约内明确承诺期限的要约B.要约内未明确承诺期限的要约C.在对方作出承诺以前D.在接到对方承诺以后E.在发出签订合同通知以前参考答案：BC[多选题]18.按照fidic条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期()A.监理工程师延发图纸影响了施工进度B.分包商违约C.非承包商责任的暂时停工D.承包商负责的风险发生导致工期延长参考答案：AB[多选题]19.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，施工合同文件的组成包括()。A.中标通知书B.招标文件C.投标函及其附录D.技术规范E.已标价工程量清单参考答案：ACDE[多选题]20.施工中因不可抗力事件的影响而使承包商受到损害时，他有权获得补偿的款项可能包括()。A.直接费B.间接费C.利润损失D.施工现场管理费E.公司总部管理费参考答案：ABDE[多选题]21.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于效力待定合同的有()。A.甲、乙恶意串通订立的损害第三人丙利益的合同B.某公司法定代表人超越权限与善意第三人丁订立的买卖合同C.代理人甲超越代理权限与第三人丙订立的买卖合同D.限制民事行为能力人甲与他人订立的买卖合同E.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益参考答案：CD[多选题]22.按照有关规定，必须进行招标的公路工程施工项目包括()。A.抢险救灾紧急的工程项目B.利用扶贫资金实行以工代赈的工程项目C.投资总额在3000万元人民币以上的工程项目D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的工程项目E.法律、行政法规规定应当招标的工程项目参考答案：CDE[多选题]23.我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议时，()。A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解释时，应作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款E.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效参考答案：BD[多选题]24.公路工程施工监理投标人的资格要求主要包括()。A.具有相应的监理资质（证书）等级B.具有相应的资金规模C.持有主管部门核发的有效企业法人营业执照D.具有相应的工程施工监理经验E.具有相应的试验检测资质参考答案：ACD参考解析：根据交通运输部颁发的《公路工程施工监理招标文件范本》（2008年版）的规定，投标人的资格为：具有交通运输主管部门颁发的相应监理资质证书等级，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，具有相应工程施工监理经验。[多选题]25.投标人不得与招标人()。A.串通投标B.损害国家利益C.损害社会公共利益或者他人的合法权益D.排挤其它投标人公平竞争参考答案：ABC[多选题]26.招标代理机构必须具备的条件包括()。A.具有法人资格B.有从事招标代理业务的营业场所C.有符合国家规定的注册资金D.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量E.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库参考答案：BCDE[多选题]27.《公路工程标准施工招标文件》中的“合同文件”一词可能包括()。A.中标通知书B.通用合同条款C.专用合同条款D.招标函E.投标函参考答案：ABCE参考解析：合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、项目专用合同条款、公路工程专用合同条款、通用合同条款、技术规范、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。[多选题]28.公路工程索赔的起因有()。A.合同理解不一致B.合同缺陷C.发包人违约D.不利物质条件E.承包人违约参考答案：ABCD参考解析：应是发包人的违约，给承包人带来的损害。[多选题]29.《公路工程标准施工招标文件》中有关材料预付款支付的规定包括()。A.这些材料的照管责任划归了发包人B.支付材料预付款，不应视为是对有关材料的批准C.材料用于永久工程后，材料预付款将由发包人在进度付款证书中扣回D.已支付材料预付款的这些材料的所有权划归发包人E.工程竣工时所有剩余材料的所有权应属承包人参考答案：BCDE参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，发包人对材料预付款的支付不应视为是对上述材料的批准。当材料已用于在永久工程之中时，材料预付款应从进度付款证书中扣回。已经支付材料预付款的材料的所有权属于发包人，工程竣工时所有剩余的材料的所有权应属承包人。[多选题]30.采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为()A.担保财产需转移给债权人B.担保财产不需转移给债权人C.担保财产在担保期内债权人仍可使用D.担保财产在担保期内债权人无权使用E.不履行债务时，债权人可依法处置担保财产参考答案：ADE[多选题]31.某施工合同当事人双方已在合同中约定了仲裁条款，此合同当事人双方发生争议后可采取()方式解决纠纷。A.协商B.仲裁C.诉讼D.第三方调解E.监理工程师调解参考答案：ABD[多选题]32.监理人享有的权力包括()。A.监督承包人工作B.解除与承包人订立的合同C.签认进度付款证书D.签发工程变更指示E.签发缺陷责任期终止证书参考答案：AD[多选题]33.如果承包人提出的索赔要求未能遵守合同条款的各项规定，其结果可能为()。A.丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利B.只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数C.承包人向监理人重新提交索赔意向通知书和索赔通知书D.由发包人与承包人协商适当减少要求追加的款额和（或）工期延长的天数E.由主业与监理人协商决定是否同意索赔参考答案：AB[多选题]34.当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括()。A.承包人以前已表明放弃索赔B.提交的证据不足以说明索赔的部分C.发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D.损失计算不足E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分参考答案：ABCE[多选题]35.监理工程师有权签发()。A.工程移交证书B.缺陷责任终止证书C.最终支付证书D.最终报表E.结清单参考答案：ABC[多选题]36.工程质量应当达到合同约定的质量标准，下列()可作为质量评定标准。A.国家的质量检验评定标准B.施工所在地的地方质量检验评定标准C.专业的质量检验评定标准D.承包人制定的质量检验评定标准E.业主制定的质量检验评定标准参考答案：AE[判断题]1.合同无效并不影响合同中独立存在的、有关解决争议条款的效力。()A.正确B.错误参考答