建设工程总承包施工合同补充条款

建设工程总承包施工合同补充条款篇1:建设工程总承包施工合同补充条款

中欧科技大厦

建设工程总承包施工合同补充条款

【回复征求意见稿】

日期：二〇一一年五月六日

立协议单位：发包方：***（以下简称甲方）

承包方：***（以下简称乙方）

根据建设工程项目的实践惯例，结合本工程的实际情况，建设单位与施工单位签订的到政府建设行政部门备案的《建设工程施工合同》的范本为格式合同，在项目实施过程中，有很多地方不尽如意，双方的责、权、利表述不够清晰！因此双方在无锡太湖城的中欧科技大厦项目的建安工程总承包合同基础上协商一致，特签订此《工程施工总承包合同补充条款》，并约定如本补充条款在具体执行过程中有建设单位和施工单位在城建部门备案的合同发生矛盾时，无论两个文本的签订时间先后均以本补充条款为准。

一、工程概况。1、工程地点：江苏无锡太湖城管委会旁；建筑面积：2幢26层，1幢6层建筑及地下室。

二、工期要求：

总工期为728日历天，与备案合同约定的施工工期不变；实际开工日期变为2011年8月10日，该日期为计算本工程工期的起始日期；竣工日期以本工程所有的建安工程完成并通过竣工综合验收，且乙方到此节点已办理应移交甲方的资料以及竣工备案完成以及施工现场已达到按常理判断的整洁程度并甲方已办理书面接受手续之日为准。

由于乙方的原因造成工期延误的，每延期一天，乙方应按工程总造价的千分之一向甲方支付违约金，违约金支付上限为工程总造价的===%

三、承包形式：本工程由乙方以包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明的方式进行工程总承包；

四、承包范围及材料：施工图范围内（除电梯工程外）的工程内容

五、合同价款与支付

1．合同价款及调整

1．2本合同价款采用

固定费率

方式确定。

(1)执行期间固定费率不变；一切遇国家政策及法律法规调整的，本工程不执行风险费用的计算方法：

已含在合同固定费率中。

风险范围以外合同价款调整方法：

①、套用《浙江省建筑工程预算定额》（2003版）、《浙江省建筑工程节能预算定额》、《浙江省安装工程预算定额》（2003版）及相关补充定额；浙江省2003版计价依据中定额缺项的，参照其他定额或其他省份现行定额相应子目的消耗量，或双方根据实际情况测定，人材机单价按本合同约定执行。

②、工程量根据浙江省2003版预算定额计算规则按实计算；

③、机械台班、水、电和辅助材料单价按浙江省2003预算定额的定额取定价计算；人工费按建建发【2009】135号文件《关于调整浙江省现行定额人工单价的通知》执行，即浙江省2003版计价依据中的一类人工工日单价调整到31元、二类人工工日单价调整到34元、三类人工工日单价调整到39元；

④一类人工工日单价价外差调整8元、二类人工工日单价价外差调整12.5元、三类人工工日单价价外差调整10元，价差调整只计取税金。

⑤、土建主要材料指钢材、商品砼、水泥、砂、石、灰、砖、瓦、板枋材、平板玻璃、建筑五金、人造板材、防水材料（其余为辅助材料），按《无锡造价管理信息》发布的材料信息价结算，其中钢筋和商品砼分为"从开工到0.000浇砼完成"和"从0.000浇砼完成到主体结顶"两段分别计算平均信息价，其余主要材料按合同工期前80%月份平均信息价结算。安装（除甲定乙供和无价材料）主要材料（含无缝钢管、焊接钢管、镀锌铁皮按开工到竣工后80%工期《无锡造价管理信息》（正刊）平均信息价结算。

⑥、甲定乙供和无价材料按发包人的签证价。土建材料签证价根据材料到工地的供应价（不计材料上的额外利润），加5%的采购保管费及利润等；水电甲定乙供材料签证价＝发包人确定的市场供应价（1+10％）（含企业管理费、保管费、现场搬运等所有的费用）。消防及智能化工程甲定乙供材料签证价＝发包人确定的市场供应价（1+15％）（含企业管理费、保管费、现场搬运等所有的费用）。甲方签证价只计取税金。

⑦、综合费用按固定费率计算：土建以定额人工费加定额机械费为基数计取综合管理费，安装以定额人工费为基数计取综合管理费，规费按浙建站计（2009）28号文件执行，即建筑工程规费费率按4.358%乘调整系数0.95计算，安装工程规费费率按23.18%乘调整系数0.76计算，税金按《浙江省建设工程施工取费定额》（2003）规定计算。计算程序参照《浙江省建设工程施工取费定额》（2003）工料单价法的工程费用计算程序，上述综合管理费包括取费定额中的施工组织措施费、施工技术措施费、综合费用和工程保险（含农民工工伤保险）及其他一切费用。即土建结算造价＝土建直接费+综合费用+规费+人工价差+材料价差+设计变更及工程联系单差价+税金；安装结算造价＝直接费+综合费用+规费+人工价差+材料价差+设计变更及工程联系单差价+税金；综合费率见下表：

序号

类别

土建

水、暖、消防管道

电、气、消防电

一类（2幢26层建筑）11.713.6二类（1幢6层建筑）5.89.811.3⑧、总包管理配合费计算方法：

a、电梯工程不进入结算总价，工程配合费按4000元/台包干。（含电梯安装期间总包向分包方提供安全防护、安装脚手架（含脚手架的安装、维护使用及任何原因的整改以满足电梯安装所需的所有费用）、为电梯安装提供安装、调试电源并送至电梯机房；垂直运输设备；为分包单位提供材料、设备堆放场地；电梯机房、门厅部分的泥工修补；电梯井道、底坑、集水井等部位的防水封堵和排水工作等内容。）

b、总包管理配合费为包干费用，不再另计管理费、规费、税金等一切费用；

⑨下列项目按以下方法结算：

A、花岗岩贴面、玻璃幕墙、铝合金门窗、墙地砖等主材价格按甲方联系单签证认可价格，施工损耗按定额规定；差价仅计税金

B、内墙、天棚采用白水泥：801胶水：大白粉=1：0.68：0.42刮腻子，厚度为2.5mm，内墙综合单价按===元/㎡计算、天棚综合单价按8元/㎡计算（包括天棚砼基层处理水泥浆掺胶刮批），该费用仅计税金。天棚粉刷层不再另行计取。

C、地下室防霉涂料、内墙乳胶漆按预算定额进入预算，结算时按联系单签证的实际价格结算。差价只计税金

D、粉刷前在所有墙面不同材料交接处若设置0.5㎜厚钢丝网，综合单价按6.4元/㎡计算，该费用仅计税金。

E、施工期间如因发包人原因或发包人要求承包人额外协助而发生点工，普工价为80元/工日，技工价为110元/工日。普工、技工的划定同定额说明。此单价包括管理费、利润、税金、劳动保险费等一切费用。工程点工适用于不能套取相关定额费用的零星用工。

F围护的钢筋砼支撑凿除、钢构柱拆除、基坑围护凿除及其垃圾清运费用均按以工代料考虑，钢筋废料由承包人自行处理，不再另行签证费用。

G土方挖、运、填按甲方定价，该价格包括挖土（包括机械挖土和人工挖下翻地梁、承台，干湿土结合地质资料和基坑围护降水方案综合考虑）、边坡和坑底修整、装土、运土至政府指定地点、卸土、平整、规费、管理费、利润、税金等一切费用。土方挖运工程量按最终评审通过的基坑围护图纸按实计算；

土方原则上采用挖、运、填综合平衡考虑，如发生购土回填按甲方定价，该价格包括取土点挖土、运至工地现场、卸土回填、平土、分层夯实、规费、利润、管理费、税金等一切费用。

H以上设定价格结算时一次性包干，均不得调整。

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:/

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定:/

23．3双方约定合同价款的其他调整因素:1、发包人法定代表人指定的代理人确认的工程变更、设计院的变更；2、经发包人法定代表人指定的代理人确认的其它允许调整的费用。3、联系单变更费用最终以甲方签证为准。

2．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:无。

扣回工程款的时间、比例:/

3．工程量确认

25．1承包人向甲方委派的现场工程师提交已完工程量报告的时间:每月工程量在25日上报监理工程师和发包人审核，发包人接到承包人报告之日起7天内审查确认。在确认计量结果后的7天内，发包人向承包人支付工程款进度款。

4．工程款(进度款)支付。

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

（1）付款方式：发包人不支付预付款。工程款根据各单体施工形象进度支付，形象进度节点为：地下车库及主楼地下室0.000完成，0.000以上工程按经审核0.000以上月进度款的70%支付

（2）、每月支付进度款时加付经审核同意0.000以下工程款的10%，支付到70%停付。

（3）、项目通过竣工验收后支付到经审核同意已完工程量的75%。

（4）、项目通过竣工综合验收后支付到经审核同意已完工程量的80%。

（5）承包方通过综合验收后三个月内上报工程决算，发包方收到完整决算资料后，原则上在三个月内审计完毕（施工方造成原因除外），经双方签字确认后一年内支付到工程总价款的95%。

（6）5%为保修金（不计利息），保修期按国家规定执行。竣工验收合格两年后支付4%保修金，5年后支付剩余1%的保修金。

（7）、施工过程中，如遇变更联系单，材料信息价上下浮动则不纳入工程款进度款支付总额内，在工程结算审核完毕后支付。

（8）、水电计量装总表和分表，总分表间差额和电的损耗由乙方承担，由发包人代缴水电费，在支付工程款时按实际用量和实际价格全额扣除。

（9）总包管理和配合服务费在分包工程竣工后经相关分包单位及发包人法定代表人指定的代理人签字确认实际配合情况良好后按工程款支付比例支付。

乙方承诺甲方支付的工程款全部用于本工程，专款专用，不挪作其他用途；乙方违反本条款约定的，甲方有权拒绝按本协议的有关条款继续支付以后的工程进度款；如乙方在收到甲方要求其改正的书面通知书之日起7日内未予以改正的，视为乙方违约，乙方应按本工程总造价的10%向甲方支付违约金。

六、材料设备供应

1．甲定乙供材料为：

土建部分：

（a）防水材料

（b）公共部位乳胶漆

（c）地下室防霉涂料

（d）信息价中未包含的内墙新型砌体材料

（e）地坪耐磨漆

（f）住宅户内腻子

（g）防火门

（h）人防门

（i）防火卷帘

（j）烟道、烟帽

（k）汽车库进口排水沟盖板

（l）外墙涂料

（m）保温材料

（n）阳台地砖、花岗岩石材

（o）商品砼添加剂

安装部分：

（a）潜污泵（含控制箱）、变频给水设备（含变频水泵、气压罐、控制柜、底座以及相关的成套部件等）、人防设备及材料、水箱、卫生洁具（含龙头、五金配件）、水表及箱、阀门等；

（b）各系列配电箱（柜）、电表箱、控制箱（柜）;

（c）所有通风空调设备、通排风机（含控制箱、柜）、风管。

(d)UPVC排水管（其中管件的品牌由甲方定，管件价格及用量按定额基价中的含量及单价结算，不作补差）、涂塑钢管（其中管件品牌由甲方定，管件的用量按定额中未计价主材含量，管件的价格按第八册定额后附的塑料管件信息价（2003年10月）结算）、镀锌钢管（其中管件的品牌由甲方定，管件的价格及用量按定额基价中的含量及单价结算，不作补差）、排水管（其中管件的品牌由甲方定，管件的价格及用量按定额基价中的含量及单价结算，不作补差）、PPR给水管（其中管件品牌由甲方定，管件的用量按定额中未计价主材含量，管件的价格按第八册定额后附的塑料管件信息价（2003年10月）结算）、各类给排水阀门、保温材料、支管减压阀、紫铜管及相应铜管配件、不锈钢管及相应配件、卡筘式连接件。

(e)阻火圈、防火套管等。

(f)桥架、普通照明灯具、消防灯具、开关插座、电线管、等电位端子箱、UPS电源。

(g)电缆（控制电缆、电力电缆、耐火电缆）、电线（耐火线、阻燃线）、KBG钢导管。

(h)消防部分设备及材料。

(i)智能化部分设备及材料。

(g)其他无价材料。

七、工程的质量要求

1、工程质量等级为合格，且乙方承诺本协议约定的工程应一次性通过整体工程竣工验收合格。否则，视为乙方违约，由此而引起的工期延误的，除按本协议的第二条款的约定支付违约金外，由此而引起的一切责任和后果包括但不限于由于乙方工期延误导致甲方向第三方延迟交付应承担的违约赔偿责任等均由乙方承担。

2、工程履约保证金

乙方在合同签订之日的次日自愿向甲方交纳500万履约工程保证金到甲方指定的账户，不计息；竣工并通过验收后退回。

如乙方违约应向甲方支付违约金的，甲方有权从履约保证金中扣除，如保证金不足以支付的应扣的违约金金额的，甲方有权从应付乙方的工程总款中扣除，且由此而引起的损失和责任均由乙方承担。

八、其他约定的事项

1、乙方承建本工程严格按照标化、文明现场和CI要求组织施工，并创无锡市（滨湖区）标化文明工地。如达不到向甲方支付合同总造价1%的违约金。

2、乙方必须遵守国家关于安全生产的法律法规之规定，自觉加强安全生产教育，狠抓安全生产，并杜绝重大人员伤亡事故的发生。本工程施工过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，以及由此而引起的包括延期完工等而给甲方造成的其向任何第三方承担的违约责任，均由乙方承担一切责任。

3、项目经理以及主要管理人员实际到岗率应不低于实际施工期的95%。

4、材料使用前应经甲方法定代表人指定的代理人验收合格方可使用，否则，甲方有权拒绝使用；若因施工过程中出现的质量问题产生停工返工等后果均由乙方自行承担。

5本工程施工中所有涉及工期、造价等实质性内容的联系单鉴证的均应经甲方的法定代表人指定的代理人认可签字盖章后才可以作为甲乙双方在结算时的依据。

6、甲乙双方办理工程结算手续的前提条件为乙方应向甲方出具城建档案职能部门出具的已审核接收乙方关于工程相关资料的接受证明，否则，视为乙方不具备与甲方进行工程结算的条件。

7、本协议工程不得转包、不得擅自更换项目经理，否则乙方应向甲方支付违约金即工程总造价的20%，同时甲方有权解除合同，由此而引起的一切损失和责任由乙方自行承担。

8、工程中所用水泥均用散装，不用袋装。

9、乙方送审结算造价超过最终核定结算造价5%以上，参照浙江省物价局[2009]84号文件第5条相关规定，由乙方承担咨询单位审核费用。

10、如工程施工所在地政府要求需足额缴纳包括但不限于安全保证金、民工工资保证金、住房公积金、住房与社会保障金等的均由乙方缴纳和承担

11、乙方在施工过程中，被一级政府的媒体或建设主管部门通报批评一次，依据情节轻重罚款530万元；乙方拖欠材料款被诉诸法律而牵涉甲方；乙方因拖欠人工的工资引起*或发生经济纠纷而牵涉到甲方的话，每发生一次视情节轻重罚款520万元。

12、乙方在施工过程中，必须对各分部分项工程进行连续拍照及录像，竣工之日交付配音、配乐、配字幕的录像带及照片，片长60分钟左右。录像带和照片须包括竣工全貌、细部施工过程及乙方对施工过程中一些技术处理的细部做法等。

13、本条款中所有术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。

14、为规范管理，提高办事效率，在本项目的实施全过程中，双方在施工中发现的问题或发生的变更应本着"文来文去"的原则，

口头汇报不作依据。乙方发文应有标准固定格式，规范的文件编号同时应由项目经理签署或乙方盖公章。（具体操作法则，另行商定）

九、本协议系施工合同的补充协议，具有与施工合同同等的法律效力。

十、本协议一式

份，甲乙双方各执

份。本协议经甲乙双方签字或盖章生效。

甲方：

乙方

篇2:销售承包合同协议书模板

篇一：销售承包协议书

销售承包协议书

签约地：中国浙江台州

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲乙双方经过友好协商，在互利共赢的基础上，就俄罗斯市场销售承包事宜达成以下协议：

一、甲方授权乙方负责甲方产品在俄罗斯市场的销售。

二、乙方承诺年度销售额不低于＿150＿万美元，按月分解如下：

三、乙方人员工资及市场费用由乙方自行负责，甲方按照乙方销售完成情况给予乙方返利，具体返利标准如下：四、乙方返利的结算方法及时间：

4．1甲方根据乙方每月的销售回款，在次月15日前，先给予乙方销售额4%的返利

4．2年度末，甲方根据乙方全年度销售完成量，将剩余返利在第二年度的第三个月前一次性返回给乙方

五、为了保证市场顺利开拓，甲方同意在协议签定后的前两个月，给

予乙方每月＿＿美元的借款，作为乙方的费用，借款在年度返利中扣除。如果甲乙双方合作未达到一年而终止协议的，则甲方有权根据乙方在协议存续期内的销售完成情况，向乙方索要回借

款。（或：五、为了保证市场顺利开拓，甲方同意在本协议签定后的两个月内，给予乙方垫付部分费用，每月为＿＿美元，垫付的依据是：乙方每月与新客户签定的销售协议，且每个新客户首次提货不低于＿＿美元。垫付的费用在年度返利中扣除，若甲乙双方合作末达到一年而终止协议的，则甲方有权根据乙方在协议存续期内的销售完成情况，向乙方索要回借款。）

六、乙方每月3日前必须向甲方汇报上月工作总结及本月工作计划，工作计划包括月度回款计划、客户开发计划、促销计划、客户维护计划等。并根据市场需求和仓库库存情况，及时下达要货计划，因乙方原因造成断货或库存积压，甲方有权根据实际情况对乙方进行处罚。七、甲方负责产品的生产组织及由中国至俄罗斯甲方仓库的物流八、协议的终止，因下列情况之一者，甲乙双方可选择终止协议：8、1乙方连续两个月或累计四个月月度回款低于协议约定额的5%8、2乙方在工作中做有损于甲方的事情，包括但不限于诋毁甲方产品在合同存续期间同时销售其它品牌的同类产品等8、3因甲方原因持续断货，致使乙方无法销售九、争议解决：

甲乙双方产生争议时，优先协商解决，协商不成时，向签约地人民法院据实诉讼解决十、其它约定：

10.1甲方向乙方下发的不违背被协议的通知，规定等，乙方必须严格遵守。

10.2十一、协议有效期

本协议有效期为＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿年＿＿月＿＿日十二、本协议一式＿份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力十三、本协议未尽事宜，由双方协商达成补充协议，与本协议具有同等法律效力

甲方：中国浙江乙方：

法人代表：法人代表：年月日年月日

篇二：产品销售承包合同

产品销售承包合同

经销商：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲乙双方经友好协商，在平等、自愿、互惠互利的原则下达成如下协议：

一、承包期限、区域和销售任务

1、承包期限：年月日至年月日。

2、销售区域：

3、销售基本任务：

二、承包形式

1、铺货业务或开车送货司机与甲方签署铺货线路承包责任书，缴纳货物保证金元。保证金到签订的合同期限终止时，双方无其它争议，甲方无条件退还给乙方，并按双方共同约定的获取销售提成，甲方不再承担上述人员的基本工资、保险、福利补贴及铺货过程中产生的其它费用（注：若合同期限未满时，乙方中途退出，甲方不退保证金，并将其作为甲方市场损失。）

2、甲方给乙方提供的车辆维修费及燃油费由甲方承担；过路费、生活费、搬运费以及在销售过程中产生的其它费用由乙方承担。

3、铺货过程中车辆的违章罚款、驾驶员扣分等违法行为由乙方全部负责，与甲方无关。若乙方酒驾或违法违章造成的一切经济损失，由乙方全部承担全部责任，并赔偿甲方的货物及车辆损失。

4、铺货过程中所产生的货物残、损、丢失、过期产品等由乙方照价赔偿给甲方（注：过期产品处理只限铺货业务员）。

5、乙方必须服从甲方管理人员的统一安排和管理，一切行为以大局为重，上下班时间：春夏季：早上7点至7:30分，下午7点左右；秋冬季：早上7:30分至8点，下午6点左右，每月至少上满28天班，迟到超过10分钟以上，必须说明理由，超过三次者，每次罚款10元。

三、提成标准

1、月销量达到甲方规定的基本任务按总销量的%提成，未达到基本任务的，实际销量在万元至万元之间按%提成；总销量在万元以下的按%提成（注：总销量要超过基本任务的销量，超出的部分才能增加提成，基本任务的提成不变）。

2、提成结算以每月月底结算，次月十日发放承包提成金额，以实际回款金额为准，如有退货需扣回乙方提成。

3、如果每年年底，甲方代理的品牌都完成了公司规定的销量，则甲方给乙方500元作为奖金（注：每完成一家公司总任务，甲方奖给乙方500元，多完成就多奖励），每条线路上的铺货业务员和送货司机，若全年都共同合作，共同努力，尽职尽责的完成公司全年任务，公司另外给予最佳团队合作奖，奖金多少年终结算议。

4、在铺货过程中，乙方每开发一家新客户甲方给20元现金作为奖励（单次开货金额达200元以上）；若得罪一家老客户则乙方要给甲方100元现金作为罚款。

四、对承包人的相关要求

1、承包人员在承包期间要按规定的标准和要求操作标准店，每条线路上的合格标准店必须保持在50家以上，做好产品的分销和陈列，物料的使用等工作，积极做好新产品上市的铺货工作，积极响应和落实各项促销政策。

2、参照集团公司的物料使用要求，做好堆头、端架、价格牌、海报、围布、铺货联系卡等物料的使用，若公司检查发现物料使用不到位的，按每50元罚款处理。

3、严格按照见店就铺的扫街模式进行铺货，县城或乡镇的门店铺货率必须达到90%以上。

4、应设置合理的铺货线路和铺货周期，一般来说，销量较大的门店铺货周期不得少于7天一次，销量一般的门店铺货周期不得少于10天一次，其它门店的铺货周期不得少于15天一次。

5、应将一些位置好、面积大、人气旺的重点门市做成样板形象店。

6、承包人员必须严格按照甲方规定的价格销售，不得擅自加价或低价销售，不得破坏产品标识和进行跨区域销售，不得虚报相关市场费。若有特殊情况，乙方须及时同甲方商量，共同处理，绝不允许在铺货过程中乙方顺带其它非甲方的产品或行人，一经发现，立即解除承包协议，没收保证金，并作辞退处理。

7、承包人员负责做好该区域内所有门店的原始资料维护，更新工作，门店信息若有变动及时收集并上报甲方内勤。

8、乙方销售的产品必须全额收回货款，否则甲方从乙方的提成中扣出。若乙方连续两个月未完成甲方规定的基本任务，则取消乙方的承包权。

五、对发包方（甲方）的相关规定

承包提成标准确定后，甲方不得擅自更改，每月必须在约定的时间支付乙方的销售提成，不得拖延和克扣。

六、本合同履行中双方签订的补充协议等均构成本合同附件；本合同未尽事宜，双方另行协商。

七、为明确承包人和发包人的权利和义务，甲乙双方自愿签订承包责任书；本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

甲方代表：乙方代表：

年月日

篇三：企业内部销售承包合同

内部销售承包协议

为明确公司与各部门的职责、权限、义务和利益分配关系，充分发挥各部门作用，确保公司经营目标实现，特制订承包方案。通过本方案，明确公司的业务承包实体地位，赋予其相应的管理职责权限；同时规定年度业务目标及其考核结算办法。

一、管理职责

1、必须保证完成企业下达的各项承包指标；万元

2、建立与企业财务制度相应的二级核算台账，做到账目清楚、核算正确，并定期检查，发现错误应立即纠正。

3、按企业制定的价格目录，并掌握一定的浮动幅度销售产品。如发现擅自涨价，应严加处理。

4、把握政策机遇和行业动态，根据企业生产能力和经营目标最大限度地争取市场份额

5、搞好产品发运调度，按合同保证安全正点交付。

6、制定科学合理的薪酬方案，充分激发业务人员的聪明才智，确保年度经营目标顺利实现。

7、根据市场情况，负责地提出产品开发和持续改进建议。

8、负责应收账款的管理和回收工作，呆滞欠款按规定移交法律事务部组织清收。

9、认证做好市场信息收集、处理工作，逐句编发《市场句报》，逐月编发《市场分析报告》提交企业经理层及各相关部门参考。

二、管理权限

1、对部门人员的调度权、安排权、加班审批权、出差审批权以及奖惩权。

2、有权决定业务员的聘用、区域定位和职务升迁，操作程序可参照企业相关制度，聘任决定须报企业人力资源部备案。

3、有权制定承包体内部二次分配方案和包干费用内控方法，经企业审定后实施。

4、有权组织相关部门对销售合同、特殊订单进行评审，编制要货计划。

5、有权合理组织产品的发送运输工作

6、属销售费用管理范围的费用开支权、用款审批权、费用核报权、费用领款权。

7、有权提出产品开发、持续改进及价格策略等合理化建议。

8、有权组织企业产品推广展示、品牌形象宣传及市场公关活动。

9、在不违背企业根本利益的前提下，享有营销业务管理全过程的自主调控权和应急处理权。

三、承包方式；

销售承包的结算，主要解决两大问题：

一是结算企业给销售承包部门的经济效益；

二是计算销售承包部门内部职工的利益分配。

1、目标任务万元，给与部门绩效工资为之上，每增加10%，绩效提成增加销售额度的10%。

2、工资发放采取先预支，季度考核兑现。根据部门定员人，依据企业现行岗位工资标准，按月发放基本工资。季度进行绩效考核后多退少补。考核基数是：第一季度任务为万

元，其他三个季度为万元。第一季度提成工资总额为万元，其余季度为万元。没有完成考核任务，结算绩效提成比例为10%。考虑销售季节性，年终完成任务后可以综合平衡全年提成。营销部人员每月总基本工资为万元由营销部自由支配。

3、销售部核定员工数为人，部门自行安排适当职位。具体人员名称见附件。

四、法律效力

1、本案一式两份双方签订后生效，具有同等法律效力。

2、未尽事宜，双方可以补充协议，补充协议具有同等法律效力

改制企业内部承包权的保护

在当前企业改制的实践中，有相当一部分企业在改制前处于内部承包经营状态，正确、妥善地处理好企业内部承包问题，对于确保企业改制的顺利进行、维护社会稳定都具有十分重要的意义。本文现结合审判工作实践，仅就改制企业内部承包权保护的几个法律问题作些粗浅的探讨，旨在抛砖引玉。

一、企业内部承包合同的解除方式

企业内部承包合同，是指企业作为发包方与其内部的生产职能部门、分支机构、职工之间为实现一定的经济目的，而就特定的生产资料及相关的经营管理权所达成的明确双方权利义务关系的协议。企业改制如果仍然处于内部承包经营状态，要改制首先就要解除原内部承包合同。在企业改制的实践中，大多数企业在改制前都是单方解除内部承包合同，承包方对此强烈不满。由于目前法律对企业内部承包合同没有明文规定，企业单方解除内部承包合同是否合法，司法实践中存在两种不同的观点。第一种观点认为，企业内部承包合同发包方与承包方双方主体地位不平等，是一种内部管理手段，作为发包方的企业有权单方解除合同。其理由是：（一）合同双方主体之间存在行政隶属关系，发包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同内容没有体现等价有偿原则，发包方勿需支付对价便可以向承包方收取承包费，不是对价合同；（三）企业内部承包经营属于企业经营自主权范畴，是经营自主权的分解，是将企业同其下属的部门和职工的行政隶属关系改变为行政经济关系，是经营管理制度。第二种观点认为，企业内部承包合同双方主体地位平等，根据合同法第九十三条第一款的规定，要解除企业内部承包合同，必须经当事人协商一致，企业单方解除合同是不合法的。笔者同意这种观点。企业内部承包合同双方主体地位平等性主要体现在以下四个方面：一是双方主体签订合同平等、自愿、协商一致，发包方不能把自己的意志强加于承包方，对于条件苛刻的合同，承包人可以拒绝签订；二是合同的内容具有对价性。在企业内部承包合同，发包方出让财产使用权是为了取得承包费，承包方支付承包费是为了取得承包经营权和承包收益，因此发包方与承包方之间存在对价关系。虽然这种对价关系难以用等值来衡量，但对价的特征之一就是不要求必须等值等价。企业内部承包合同的对价性反映了双方主体的权利义务大致对等，体现了双方主体的平等地位；三是在企业实行内部承包合同经营的情况下，一方面承包人依合同享有承包财产的经营权，承担合同义务，受合同约束。另一方面承包人又是企业的成员，还要接受企业的行政管理，遵守企业的规章制度。这里就存在一个问题，发包人与承包人之间能否同时存在行政管理关系和合同关系。笔者认为完全可以，这就正如我国公民和国家行政机关之间存在行政管理关系的同时，公民和国家行政机关之间可以发生民事合同关系一样，行政管理关系和合同中的平等主体民事关系并不冲突；四是从保护当事人

的诉权角度看，如果不承认企业内部承包合同双方主体的平等地位，那么合同发生纠纷当事人向法院起诉时，由于既不属于行政合同又不属于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都没有法律依据，造成当事人投诉无门，大量纠纷无法解决，承包者的权益得不到保护，企业改制难以开展。只有承认企业承包合同双方主体的平等性，这些问题才能迎刃而解。

二、承包期间遗留对外债权债务的处理

改制企业内部承包合同解除后，必然会涉及到承包方承包期间遗留对外债权债务的处理问题，这也是搞好企业改制的关键。承包期间遗留对外债权债务应由谁承担，司法实践中意见不一致，有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由承包方承担，只有这样才能真正体现承包经营的自负盈亏、自担风险的原则；还有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方承担后，再在企业与承包方之间进行结算。其理由有三：一是企业通过签订内部承包合同的方式，将企业部分财产或生产资料有期限地交给所属内部组织或职工经营，从法理上说，这是一种特别授权行为。承包方依据承包合同的规定对外进行经营活动，实质上仍是企业自身的经营行为；二是企业内部承包合同承包方是不具备法人资格的企业分支机构或内部组织，不具有对外从事民事活动的权利能力，承包方对外从事经营活动，只能以企业的名义进行。按照民法通则第43条关于"企业法人对它的法定代表人或其他工作人员的经营活动，承担民事责任"的规定，承包人在承包期间以企业名义对外形成的债权债务，自然应归属于企业承担；三是根据法律规定，企业法人以企业所有的财产承担有限民事责任。承包方对外以企业名义从事经营活动，但对企业的财产只有使用权没有所有权，无权进行处分。如果承包方直接承担对外债务，当债务超出了企业财产范围时，就等于企业承担了无限民事责任，这显然与法律规定不相符。笔者认为，上述二种观点都有失偏颇。笔者的观点是，一般情况下，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方承担后，再在企业与承包方之间进行结算，其理由与第二种观点阐述的理由相同。但在下列情况下，对外债权债务应由承包方承担：一是难以兑现的债权和不可兑现的债权，企业不能加以承受，以防止欺诈行为造成的恶果，免遭不必要的损失。难以兑现的债权是指债务人对此债权有争议，或虽无争议，但债务偿还能力有限，不可能全部预期实现的债权。不可兑现的债权是指债务人逃匿或消失，已丧失偿还能力的，或者是承包方虚拟的，根本无法实现的那部分债权，也可称之为虚假债权，只能作为企业的亏损；二是债权人不明确或债权人有异议的那部分非真实性债务，由于存在着消失、增多或减少的可能性，企业不应承担；三是承包方违反承包合同的规定，或擅自超越授权范围，对外进行民事活动所形成的债权、债务，应由承包方自己承担。

三、承包方承包债权的实现

承包方的承包债权，是指承包方根据内部承包合同的规定在承包期间应得的利润收入，以及改制企业解除内部承包合同承包方应得的因合同解除造成的损失赔偿款等。在企业改制的实践中，承包方的承包债权一般通过三种形式来实现：一是由改制企业改制前直接偿付给承包方；二是折抵承包方个人应自负上缴部分的职工养老保险金；三是承包债权转换企业股权。采取这种形式实现承包债权时，必须符合五个条件：（1）原企业发包方改制为股份制企业。（2）承包方完全自愿，来不得半点强迫命令，更不能搞政府行为。（3）股份有限责任公司的债权人转换成股权时应不得超过50人，否则将违背公司法的规定。（4）该债权转换股权的行为只能视作为一般的股权，而不应将其当作上市的可转换公司券，否则不仅违背公司法的旨意，还导致募资社会化。（5）转换时应有监督部门参加，防止欺诈性转换或将债权转换成有担保的股权。

在实现承包债权的过程中，经常会遇到以下二种特殊情况，处理难度较大：

一是企业改制后原承包债权的处理问题。笔者认为，对此可分为两种情形，采取不同的处理办法：1.如果改制后的企业仍是法人的，除当事人另有约定外，原承包债权应由改制后接受被改制企业资产的企业法人承担。因为，不论企业改制采取何种形式，从法律上看，无非是企业法人的终止、变更和重新设立，原企业的资产包括承包债权在内的债权债务总有新的承继者。根据民法通则第四十四条第二款规定："企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。"2.企业产权整体转让后购买者实行个体经营或私营独资或合伙经营的，原承包债权应由转让方从转让原企业所得价款中承担。理由是：首先，购买者经营的企业不具备法人资格，与原企业存在法律人格上的根本区别，不能成为原企业权利、义务的承继者；其次，购买者已对原企业的资产包括承包债权在内的债权债务，向转让方支付了对价，若再要新企业承担承包债权，这就显失公平。

二是企业破产时承包债权的受偿问题。破产重组是对严重资不抵债企业实行改制的一种特殊手段，在这种情况下发包方的承包债权应当列入破产债权的范围，根据破产法规定从破产财产中按比例进行受偿。在这里有一个问题，就是企业破产时已经法律文书确认的承包债权是否列入破产债权受偿。有人认为，应列入破产债权受偿，其主要理由是：（1）民事诉讼法只规定了破产宣告前成立的有财产担保的债权，债权人享有就该担保物优先受偿的权利，没有规定对破产宣告前法律文书确认的债权也有优先受偿权，法律文书确认的承包债权也不另外。（2）企业破产法试行第十一条规定："人民法院受理破产案件后，对债务人的其他民事执行程序必须中止。"从这条规定可以看出，法律文书确认的承包债权只能作为一般破产债权看待。（3）如果允许法律文书确认的承包债权不列入破产债权受偿，既不利于平等保护全体债权人的利益，又会给其他债权人带来不安的心理，影响破产案件审理的正常进行。（4）按照特别法优于普通法适用的原则，破产程序属特别程序，特别程序的效力高于民事执行程序，所以，法律文书确认的承包债权应按破产还债程序，作为一般破产债权办理。也有人认为，企业破产时已经法律文书确认的承包债权不应列入破产债权受偿，其主要理由是：（1）虽然已经法律文书确认的承包债权未能在法院受理破产案件之前得到执行，但这种结果并不能改变从法律意义上讲该项债权的标的物所有权已从债务人一方转移到债权人一方的事实，只是债权人没有实际控制和占有该财产。（2）确认承包债权的法律文书是法律承认的、合法的执行根据。依照法律规定可以中止执行，但没有可以在执行程序中改变其债的内容的规定，不能以后案来直接改变前案的审理结果。（3）企业破产法试行第十一条规定的其他民事执行程序必须中止，只是程序意义上的中止。这是破产案件审理活动正常进行所必需的。但是，中止执行本身表明，这些中止了的特定的民事债权的执行，在破产财产清偿时是要恢复的。这种恢复不是部分应是全部债权的恢复。（4）民事诉讼法和企业破产法试行规定，对破产宣告前成立的担保债权有优先受偿权。这就使债权人对收回这部分债权有了法律保障。法律文书确认的承包债权，应当比这种担保之债更为可靠，无论是从信用出发还是从严格执行法律出发，都不应当列入破产债权受偿。笔者的观点是，企业破产时已经法律文书确认的承包债权是否列入破产债权受偿，应当以时间界限来定。破产法第三十五条有破产企业追回权的规定，它是指为了满足多数债权人最大限度的清偿要求而设置的，由破产清算组对破产人在破产宣告前6个月至破产宣告之日的期间内实施的有损债权人利益的行为，通过法院进行否认并追回财产的权利。比照这一破产制度，笔者认为，如果法律文书是在法院受理破产案件前6个月至破产宣告之日的期间内发生法律效力而未执行的，该承包债权作为破产债权受偿，否则，该承包债权应比照担保债权优先受偿。这样划定，既

可以最大限度地满足多数债权人的清偿要求，又可以避免承包债权人蒙受不应有的企业破产风险。

论企业内部销售承包合同的法律性质及其适用

【作者简介】杨旅，浙江百铭律师事务所专职律师，毕业于安徽大学法学院，擅长民商事诉讼、劳动仲裁及企业法律顾问。

【论文摘要】企业内部承包经营是改革开放以来企业普遍采取的一种生产经营模式，它对转换经营机制、深化国企改革曾起到较大的推动作用；进入市场经济后，内部承包合同被各种组织形式的企业所广泛采用，在提高效率的同时也带来各种问题和讼争，尤其在《劳动合同法》实施后的背景下，如何防止企业与劳动者在履行此类承包合同中发生纠纷，是当前应当引起重视的问题。本文结合实际案例剖析了当前企业内部销售承包合同的法律性质，同时也从实务角度对其法律适用提出建议。

一、基本案情

2003年10月,*县A动力有限公司（一审原告、二审被上诉人，以下简称A公司)与该公司片区销售负责人董**（一审被告、二审上诉人）签订一份《片区销售负责人责任制协议》，其中A公司为甲方，董**为乙方，协议约定：1、甲方对乙方实行与年销售额挂钩的月定额工资制，乙方销售额达到60万元的，月定额工资为1500元，年销售额每下浮10%，月工资下浮10%，以此类推，如达不到最低工资标准的，则按当地最低工资标准发放；2、年销售额超过60万元至70万元的，超过部分按3%奖励，超过70万元的按照5%奖励；3、销售产品价格按原买断价格，差旅费由乙方自行承担，发货后三个月内，乙方须结清货款；4、原则上甲方不予产品铺底，特殊情况下乙方提供担保的，甲方给予不超过10万元的铺底资金，限额内按照银行贷款利息计息；5、所有主机配套业务由甲方负责，若甲方委托乙方负责的，按到款额的5%予以奖励，同时乙方承担贷款的催讨及退发、货责任；6、如有业务单位直接向甲方要货的，甲方应优先通知乙方，若乙方不愿意办理，甲方有权自行供货；7、乙方的客户有拒付货款情况的，乙方认为应通过诉讼解决的，甲方予以协助，但相关费用由乙方承担。8、合同期内乙方出差发生意外事故等，除被认定为工伤的，甲方不负责其他责任。此外，该协议还就双方费用、个人所得税等事宜进行了约定。

该责任制协议履行一年后，至2004年11月，A公司又与董**签订了一份《2005年度片区销售负责人责任制补充协议书》，约定将《片区销售负责人责任制协议》延续至2005年10月，同时对原协议书中的利息扣罚、奖励幅度等条款做了调整和变更，增加了：1、销售人员在劳动合同期内不得给外单位代销产品，一经发现扣除其全年工资，已发放的工资从货款中扣除；2、销售人员发货必须提前一个月书面预测计划或每季度一次。

上述协议签定后，双方履行至2006年9月，A公司终止了与董**的劳动合同，双方亦未完成帐目核对工作。至2007年7月1日A公司向*县法院提起民事诉讼，以上述关于产品销售的责任制协议属企业内部承包合同法律关系为由，认为董**在销售后尚有货款197407.47元未能收回交付A公司，据此请求法院判令董**给付未回收货款及该款延迟支付期间的约定利息15200.40元。

一审法院受理后，经过三次开庭审理，认为A公司与董**所签订的协议属于正常商事合同争议范畴，双方意思表示真实，权利义务对等，且协议不违反相关法律的禁止性规定，故作出一审判决，判令董**给付A公司未回收货款193877.47元，并支付该款自2006年10月18日起至判决确定给付日止的约定利息。

董**不服一审判决，于2008年3月28日向N市中级法院提出上诉，二审法院在对该案受理后，

篇3:劳务承包合同模板

篇一：模板工程l劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同

合同编号：[2013]04号

工程承包人：（简称甲方）。

劳务分包人：（简称乙方）。

甲方现将（工程名称）1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼及1#车库中所有模板加工、安装工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理，明确双方责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信原则，经甲乙双方充分协商，达成一致并签订本合同。

第一条工程地址：嘉陵区畅丰车桥旁。

第二条承包内容及范围

1、（工程名称）施工图所设计、图纸会审及变更的模板制作、安装及与模板有关全部内容，承担本工程所包含的所有模板分项工程。

2、与该作业范围相关工作：搭设支模架、操作架，场地清洁、每层楼层模板上的清扫、板缝贴胶布，模板内杂物、渣滓清理等一切与该班组相关联的工作所需付出劳动时间均属乙方工作，在合同价款中体现。

3、模板到场后的卸料，场内材料的堆码和水平、垂直运输。

4、含施工图会审修改的工程量及相关规范标准图集规定的工程。

5、模板制作安装、拆除、回收整理，刷隔离剂，清理模板粘结物和模内杂

物，预埋盒子、孔洞，配合施工组放线，拆除模板按甲方要求回收堆码整齐及二次构件模板的制作、安装、拆除等与其分项工作相关的所有劳务。

第三条承包方式及金额

1、承包方式为包人工费及辅料(步步紧、穿墙拉杆、穿墙拉片、铁钉、铁丝等)。

2、单价：（1）1#地下车库模板制作安装元／㎡；（2）1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼基础及主体模板制作安装元／㎡，以上单价均以砼与模板接触面积以平方米计算（含施工图纸范围内所有模板工程制作、安装）。

3、如遇停水、停电及自然气候等不可抗因素影响工期，甲方尽量安排乙方人员做其它工作来进行调节，工期顺延；由乙方原因造成工期拖延，乙方应对甲方所造成的经济损失进行赔偿。

第四条机械、材料供应

1、甲方提供施工用水、电及垂直运输机械,其余机械设备及配件由乙方自备（包括鱼线、胶布、扫帚、卷尺、钉锤、吊线锤、木工锯、圆盘锯，从配电箱到作业面的电线、插板等）。对车库无法取出的拉杆，甲方对乙方以1.2元/根进行补偿。

2、甲方提供满足（工程名称）所用模板、钢管、扣件、套管。在支模架体搭设过程中，严禁使用有质量缺陷的钢管，严禁使用滑丝、有裂痕的钢管扣件。若违规操作，造成安全事故，概由乙方负责。情节严重的，起诉公安机关，追究其刑事责任。

第五条工程质量

1、乙方接受任务后，由甲方工长向乙方进行施工技术交底，完工后经相关部门及单位按国家颁布的《工程验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》进行

验收、评定，并经市（区）质监站评定质量等级，必须合格。不合格，二次验收产生的一切费用全部由乙方承担。

2、乙方技术管理人员必须认真熟悉图纸规范，做好材料计划，确保材料计划料单准确，确保所有工程符合设计要求、建筑规范。

3、乙方必须服从甲方及建设单位、监理公司、质监站的管理与质量监督；严格按照施工规范和质量验收规范、行业标准，确保工程数量、质量、安全和进度；出现工程质量问题负责按规范要求及甲方要求进行返工，同时承担全部费用。

4、若工程质量验收不合格，乙方必须无条件限期整改完毕。如不整改，则由甲方或委托其他人员按建设单位、监理方、设计方的要求进行整改，其费用由乙方承担，并在乙方劳务价款中扣除，不足部分甲方有权追偿。

5、交叉工程验收程序

上道工序完工及工完场清后乙方自检，自检合格后与项目部验收；验收合格后，经项目部经理及承包方会签后，下道工序方可施工。如上道工序出现质量问题，而影响到下道工序施工，所造成的相关损失由乙方承担。

乙方在施工中若发现：施工员现场放线、抄平等技术操作出现错误、失误，各个班组出现操作制作错误，都必须及时向项目部报告以便项目部及时下达整改通知和方案。若将错就错，不负责任地继续施工，造成的一切经济损失，由乙方负责。

6、乙方在施工中出现错误，应及时整改；若拖延时间或消极怠工造成的一切经济损失，由乙方负责。

7、砼浇筑成型后，超出构筑物或构件1㎝，乙方必须打包处理；若出现爆模，乙方按价配成甲方费用（材料、人工、机械费用）。

8、质量标准：合格（按国家规定施工验收规范验收）。具体验收按现行验收批及分项工程质量评定表执行，每层一个验收批；如果一批验收不合格，则返工整

改；造成的材料损失由乙方自负，并赔偿甲方经济损失，具体数量视情况确定。

第六条工程工期

本合同按甲方提供的开工日期及竣工日期进行，具体工期为年月日至年月日。

第七条工程安全及文明施工

1、乙方人员进场必须进行安全教育，对甲方提供的安全措施和防护设施进行验收；如发现隐患必须及时提出整改意见，整改后方能进行操作。

2、乙方必须严格执行安全施工工艺，牢固树立安全生产意识，提高安全技能，创无安全事故工程。

3、楼层浇筑作业乙方必须跟班作业，若不跟班作业甲方有权停止作业，并对乙方作出经济处罚1000元/次。

4、所有进场人员必须佩带安全帽，外架作业时必须系好安全绳；违者罚款50－100元/人次。

5、高架作业的材料堆放必须安全可靠，不得高空坠物。

6、所有机械操作人员必须持证上岗，严禁机械带病作业。

7、各部位模板安装后，现场不准有材料。对所剩材料必须收集到指定地点，合理的堆放，若发现一处处罚30－50元。

8、外脚手架或其他不安全的地方严禁存放材料，或其他物件，发现一处50－100元罚款；木工架严禁使用外架做支撑或与外架相连接，否则项目部根据情况处100-300元罚款。

9、模板制作、堆码、操作位置的文明施工由班组自行负责，必须做到材料、半成品和余料分规格堆码，整齐、场地清顺，否则项目部根据情况处200－500元

罚款。

10、安全网（平、立网）应进行保护，若人为损坏则予以赔偿。

11、安全帽、安全带（绳）由乙方自备，且必须是国家检测的合格产品。

12、乙方每周一自行组织该班组人员开班前会，讲质量安全工作，并做好书面记录，交项目部备案。

13、建筑垃圾应集中堆放，用起重设备吊到指定地点，不能高空坠物；若从楼层上直接向外抛弃建渣，每次处罚1000元。

14、乙方不得使用童工及患病和不适应从事建筑安装工程的人员，否则由此造成的人员伤亡事故和法律责任均已乙方付全部责任。

15、施工用电必须由专业电工负责。

16、私自乱拆乱改安全防护设施（经同意除外），未及时恢复的部位，除限期恢复外，另处罚金500元/次；由项目部指定其他人员恢复的部位所产生的费用，由班组2倍支付人工费。

17、遵守甲方的各项规章制度、文明施工、安全检查生产，凡因乙方原因造成的质量、安全事故由乙方承担全部责任。

第八条工程成本

1、乙方必须合理使用木材，如发现长材短用、优材劣用、乱锯木材、毁损模板等行为，每次处以罚款200元；如发生三次以上，情节严重的行为，甲方有权单方终止合同，保证金不予退还。

2、扣件按1%计损耗，超过此规定损耗，按项目与公司的租赁合同价格赔偿。

第九条付款方式

1、入场前乙方向甲方缴纳保证金元；模板分项工程完工后甲方一并

篇二：施工劳务承包合同范本

文章来源：云法律网/docList.htm

施工劳务承包合同范本

甲方：___________________（以下简称甲方）

乙方：___________________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。

二、承包方式与要求

该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容

经双方协商，该_______工程按_______元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。

四、工程质量与安全

根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。

五、文明施工与奖罚

乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好"暂住证"，严禁有"非典"疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地

文章来源：云法律网/docList.htm

一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。

六、付款方式与工期：

该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

七、双方权力与义务

（一）甲方

1．甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

2．甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

3．甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

4．甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

（二）乙方

1．乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

2．乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

3．乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

4．乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

5．乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。

6．为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。

八、违约责任与其他

1．以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。

2．如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

3．属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲

文章来源：云法律网/docList.htm

方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。

4．本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

甲方：______________

代表：______________

_____年_____月____日

乙方：______________

代表：______________

_____年_____月____日

篇三：劳务分包合同模板

建设工程施工劳务分包合同

工程总承包单位：四川荣鑫建筑工程有限公司(以下简称甲方)

劳务分包单位：中江县力源劳务有限公司(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工程概况

工程名称：欧洲花园二期工程

工程规模：60000平方米

工程地点：中江县回龙路口

分包范围：实行场内人工包干，以施工图和招标文件确定的工程内容为准。

2、分包工作期限

以总承包合同约定的工程期限为准。

3、质量标准

按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

4、项目经理

4．1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目经理。

4.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务：现场负责人。

5、甲方义务

5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

5.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

5.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

5.4按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

5.5按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；

7、乙方义务

7．1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

7．2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施