标准工程施工合同范本（实用10篇）

标准工程施工合同范本（实用10篇）

在建设项目的过程中,双方都要签订合同,这样才能保证事先谈好的东西,也能避开很多法律上的风险。以下是合同屋我为大家收集整理的标准工程施工合同范本，欢迎阅读并下载。

标准工程施工合同范本第1篇

发包人（全称）：____________________________

承包人（全称）：____________________________

发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一样，对___________________（工程全称）签定施工合同。

第一条工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。详细保修的内容，双方约定如下：

其次条质量保修期

双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；

⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年；

⒊装修工程为____________年；

⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年；

⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期；

⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年；

⒎其他项目保修期限约定如下：_______________________________________________。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。

⒊对于涉及结构平安的质量问题，应当根据《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。

第五条其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：________________承包人（公章）：__________________

法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：________________

____________年___________月______日____________年________月____________日

标准工程施工合同范本第2篇

甲方：

乙方：

甲乙双方在同等互利的基础上，经过充分友好的协商，同意乙方挂靠甲方企业资质，从事甲方经营许可证范围内的经营项目，为明确双方的权利与义务及其挂靠期内的留意事项，甲乙双方订立本协议，如下条款：

1、乙方作为甲方具有肯定施工实力的施工队伍，代表甲方在郑州移动市区分公司内负责各单项预埋管线及线路工程的施工，乙方根据施工合同的开票金额（每个单项合同）向甲方交纳%管理费。

2、乙方通过甲方所承接施工的工程，依据工程建设单位要求，按期保质保量如期完成，凡是用包工、包部分材料的工程项目，自购材料部分工程协调由乙方自行解决，乙方应自觉向国家交纳各种税费。完善工程管理，乙方必需按甲方要求进行工程施工。

3、乙方应妥当保管和运用建设方供应的工程全部材料，乙方负责施工中材料领取，及剩余材料的核对移交，办理相关的`签字手续，同时报甲方备案，甲方可依据乙方审计后工程核对乙方工程运用材料，如发觉乙方倒卖工程材料、剩余料，凡因工程材料严峻影响到甲方形象及信誉者，甲方将根据司法程序办理有关手续，上报公安检察机关。

4、乙方从事的工程施工活动应符合国家的法律、法规，不得有违法行为，否则后果自负。乙方要维护好甲方的形象，不得做有损甲方形象的事，否则甲方有权单方终止合同，并追究乙方的经济责任。

5、乙方经营要符合国家《合同法》《平安生产法》等法律、法规的有关规定，乙方运用人工，必需与人力资源有限公司签订劳务派遣合同，明确乙方为用工单位，人力资源有限公司为用人单位。乙方与其人员所发生的一切争议由乙方负全部责任，甲方不负任何连带责任。

6、乙方的业务费自行担当。经营上实行内部独立核算，自负盈亏，债权债务自行担当。

7、乙方所承接的工程项目，不得以任何形式进行转包，否则，所产生的后果由乙方负全部责任。

8、未经甲方允许，乙方不得以甲方名义在其所在地以外的地方承接任何工程，工程施工中所产生的任何问题由乙方负全部责任，甲方不负任何连带责任如有上述状况情节严峻甲方有权终止与乙方的合作。

9、乙方应仔细负责进行施工，确保各工程项目的质量和平安，对发生的质量平安、伤残亡事故由乙方负一切责任，包括民事赔偿法律责任、行政法律责任、刑事法律责任，乙方不得以任何理由与甲方进行纠缠，甲方不负任何民事赔偿法律责任、行政法律责任、刑事法律责任。

10、乙方施工全过程严格要求进行施工，确保现网网络平安、稳定运行，假如由于乙方施工造成现网网络故障，乙方要担当一切责任。乙方必需根据通信技术规范向建设单位提交合格的通信工程，工程验收及工程保修期间所发生的一切费用由乙方负责。如有上述状况情节严峻甲方有权终止与乙方的合作。

11、乙方应为参加施工全部人员购买人身意外损害保险，并与人力资源有限公司签订劳务派遣合同，乙方要确保民工工资的按时足额发放，并保证将工资发放到每个民工手中，方可进行工程施工。

12、本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效，有效期限为一年，一年内双方若有异议，可提前一个月友好协商解决，另行签订补充合同。假如一年内本合同所涉工程未竣工，合同的有效期顺延至乙方所承包的工程项目竣工交接完毕之日。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

标准工程施工合同范本第3篇

甲方：___________________

乙方：___________________

依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的`详细状况，双方达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：_________________________；

2、工程地点：_________________________；

3、工程内容及承包范围：祥见附表1

4、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

二、合同工期

于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。

三、质量要求

满意设计图纸要求。

四、合同造价

工程预算总造价：

1、甲方责任：

（1）乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有须要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。

（2）甲方应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺当进展。

（3）负责向乙方支付工程费用。

2、乙方责任：

（1）乙方必需按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。

（2）乙方必需遵守甲方工地规章制度，听从甲方管理。

（3）乙方必需最好平安生产工作，若违章作业发生平安事故，由乙方担当全部责任。

（4）乙方必需按合同工期完工。

五、工期延误

对以下缘由竣工日期推拖延误，经甲方代表确认工期相应顺延。

1、工程量改变或设计变更。

2、如遇不行抗拒的客观因素不能施工。

3、乙方缘由经甲方代表同意顺延的其他状况。

六、工程验收

工程完工，乙方向甲方供应竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。

七、工程造价、付款方式及工程结束

1、工程预算造价：依照合同单价（附表1）和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

2、付款方式：

（1）合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为

（2）工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。

八、违约责任

1、若乙方逾期交付运用，则按合同价的_____%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。

2、若由于乙方缘由无法按时按量完工交付运用，致使甲方受到业主惩罚的，由乙方担当责任，甲方有权单方面终止合同。

3、若甲方未按合同支付工程款，则按合同价的_____%/天向乙方支付逾期滞纳金。

4、如一方违约，按合同总价的_____%支付给对方。

5、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。

甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

标准工程施工合同范本第4篇

甲方：XXXXX有限公司

乙方：XXXX有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循同等、自愿、公允和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一样，订立如下协议：

一、工程项目名称：鼎XX

二、工程地点：大庆市XXX。

三、工程内容：地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。超流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为：2千多立方米。最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。

四、工程价款及承包方式

1、甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1010元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。

（1）该工程造价中已包含劳保统筹费用及平安生产措施费、总包服务费、税金等费用。

（2）此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。

（3）最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终以甲方、乙方、监理确认的为准。

（4）乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。

2、承包方式

（1）乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工，并且供应人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。

（2）乙方自行负责工程所用水、电费用。

（3）甲方负责监管乙方桩基础工程施工及供应场地，乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。

3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格根据施工图设计及《桩基规范》进行施工，如出现任何平安、质量事故均由乙方负责。

五、付款方式

1、本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款；以后按形象进度拨付工程款。桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。

2、甲方扣除工程款的5%作为质保金，待工程竣工验收合格，正常运用一年后全部付清。

六、工程期限

合同签订生效后，乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理批准要求日期就位、开工及竣工。乙方施工实行连续作业。施工工期为：自开钻之日起10天（有效工作日）如施工现场不具备施工条件，工期顺延。

七、质量要求

1、按设计图纸、甲方、乙方及监理审定的施工组织设计及相关规范要求施工。工程质量达到“合格”标准。如因乙方缘由造成的质量不合格所产生的一切责任及经济损失由乙方全部负责。

2、工程完工后20天内，且在甲方拨付最终一笔工程款之前，乙方向监理单位及甲方供应完整、详实的内业技术资料四份。

八、责任及义务

甲方责任及义务：

甲方应供应确保桩基础工程施工所要求的施工现场和通道等，为桩基础工程施工供应一切工作条件。

乙方责任及义务：

1、乙方施工桩基础在监理的监督下和施工队协作进行桩

基础定位放线。施工中钻出的泥土，由甲方、乙方、施工单位和挖土施工队，四方担当费用。

2、乙方提前做好施工机械、材料及人工等的打算工作，按甲方及监理审批的、甲方指定进入施工现场的日期进入现场、开工日期开工。

3、工程开工前五日内，向甲方及监理供应施工组织设计及进度安排进行审批，乙方必需按批准后的方案施工，随时接受甲方、监理的检查、监督。

4、乙方在施工过程中假如发生由于土质（如粉质淤泥层等）状况，导致施工不能正常进行，乙方有义务实行一切措施保证施工质量及工期，由此而产生的一切费用全部由乙方担当，由而引起的工期顺延。

5、乙方应严格按国家相关行业操作规程进行施工；桩及桩内钢筋的种类、规格、尺寸、混凝土强度等级、单桩承载力必需满意设计要求；试桩时，乙方应达到试桩必备的条件。若桩在施工后的承载力（实际运用价值）达不到设计要求，乙方根据本工程造价的30%担当违约责任。

6、乙方应仔细根据标准、规范、设计要求、经甲方及监理批准的施工方案进行施工，随时接受检查并为检查供应便利条件。在施工中听从甲方、监理工程师的监督和管理。

7、工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后刚好通知甲方及监理进行验收。经甲方现场相关专业人员及监理工程师验收合格后，方可进行隐藏或接着施工。

8、乙方在施工过程中，若遇到地下障碍物、空洞、人防等，应刚好通知甲方、现场专业人员及监理单位进行处理。乙方有义务实行一切措施保证施工工期和质量。

9、乙方应与甲方及监理、施工单位主动协作，听从甲方及监理单位的施工管理及技术管理。

10、乙方保证在接到甲方书面通知日起三日内，人工、材料及设备全部进场。

11、试验桩必需加早强剂，其费用由乙方担当。

12、乙方负责原材料及试块的试验送检工作，并担当试验检验费用。

13、负责内业资料的整理，竣工验收后移交给监理和甲方。

14、平安生产乙方在桩基础工程施工阶段应制定周密的施工平安保障安排，做好平安技术交底工作，保证施工现场平安。如施工现场出现由于乙方缘由引起的平安事故，乙方担当全部责任及费用。

甲方责任及义务

1、做好施工现场的“三通一平”工作。

2、负责协调乙方和施工队供应工程标高限制点及主轴线，并以书面形式交给乙方，乙方负责放线定位，甲方及监理验线合格后乙方方可施工。

3、向乙方供应施工的水源、电源并接入施工现场内，由此引起的一切费用由乙方担当。

4、负责协调处理建设行政管理部门的相关手续。

九、其他事项

本合同甲乙双方签字后生效。如有未尽事宜，须双方共同协商，作出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。每份合同均具有相同法律效力。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法人代表签字：法定代表签字：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

日期：日期：

标准工程施工合同范本第5篇

发包人（以下简称甲方）：____________

承包人（以下简称乙方）：____________

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：______________________________

二、工程地点：______________________________

三、工程内容：______________________________

四、承包形式：______________________________

五、工程立项批准文号：______________________

六、工程承包范围：__________________________

其次条工程期限

一、合同工期总日历天数_______天；

开工日期：______年______月______日；

竣工日期：______年______月______日。

二、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

１、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；

2、因台风暴雨飓风等不行抗力的因素；

３、因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。

第三条工程价款、结算及付款方式

双方同意按下述第_______方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应供应正式发票。

第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币（大写：__________）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

1、本合同签订后_______日内，甲方支付_______元工程款；

2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_______元工程款；

3、余款_______元作为质量保证金，待保修期满后_______个工作日内无息支付。

其次种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮_______%作为本合同的结算价款。

1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；

2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的_______%，留_______%做质保金，待保修期满后_______个工作日内付清。

3、工程量及价格签证，签证单都必需有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。

第四条建筑材料、设备的供应和选购

一、工程材料、设备由乙方选购 。

二、乙方选购 的材料、设备，必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方供应的材料须要复验的，乙方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方担当。

第五条施工与设计变更

一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

二、甲方因运用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并刚好做好现场签证。

三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采纳包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

第六条工程质量管理及验收

一、质量标准：工程质量符合___________________标准。

二、工程具备隐藏条件，乙方先进行自检，并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

三、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。

四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

第七条平安施工

乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。

第八条质量保修

一、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。

二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方修理通知后小时内到达现场并刚好处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收_______%的劳务费。

乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。

第九条违约责任

一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中干脆扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。

二、工程出现质量问题视为乙方严峻违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中干脆扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

四、保密事项：

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人供应的_________须要保密的资料信息等商业隐私泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人供应的_________保密的资料信息等商业隐私泄露给第三方。

第十条争议解决

本合同在履行过程中假如产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条签订地点

本合同在市区签订。

第十二条补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的.组成部分。

第十三条合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

第十四条合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

签约日期：________年___月___日

标准工程施工合同范本第6篇

发包方(全称)_____________________________

承包方(全称)_____________________________

承包方资质等级_____________________________

承包方平安生产许可证号_______________JZ安许可证字________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一样，订立本合同。

一、工程概况

工程名称______________________________________________

工程地点______________________________________________

工程内容______________________________________________

工程立项批准文号______________________________________

资金来源______________________________________________

二、工程承包范围

承包范围______________________________________________

三、合同工期

开工日期______________________________________________

竣工日期______________________________________________

合同工期总日历天数__________________________________天

四、质量标准

工程质量标准__________________________________________

五、合同价款

金额(人民币)小写__________元，大写_____________元。

六、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中的含义相同。

七、承包方向发包方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

八、发包方向承包方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间__________年__________月__________日

合同订立地点____________________________________

本合同双方约定___________________________后生效。

发包方：________________(公章)承包方：_________________(公章)

住所：_______________________住所：_________________________

法定代表人：_______________________法定代表人：_________________________

托付代理人：_______________________托付代理人：_________________________

电话：_______________________电话：_________________________

传真：_______________________传真：_________________________

开户银行：______________________开户银行：________________________

帐号：_______________________帐号：_________________________

邮政编码：______________________邮政编码：________________________

其次部分通用条款

一、合同文件

合同文件及说明依次

合同文件应能相互说明，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先说明依次如下：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

标准工程施工合同范本第7篇

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在同等自愿、公允和诚恳信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包工程范围和内容：

四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为（小写）￥________万元（大写_______）。

其次条工程质量

一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。

二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。

三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方刚好验收。

第三条工程价款的支付与结算

一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款；

二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%；

三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%；

四、结算完成后7天内付至结算价的95%；

五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。

第四条双方的权利和义务

一、甲方权利义务：

1、对乙方进行平安、质量、文明施工等方面的教化，做好日常监管工作。

2、负责对乙方施工人员的平安、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定刚好做好验收工作。

3、根据合同约定支付工程款。

4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。

5、甲方现场负责人：_______身份证号：_______联系电话：_______

二、乙方权利义务：

1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。

2、按甲方的要求，委派有专业阅历的技术人员，严格按国家操作规范，细心组织施工、完成工程。

3、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、平安、工期等全面管理、负责，并按甲方工期安排要求完成所承包的任务，如不符合甲方或国家质量标准，，乙方要进行返工处理，由此造成的损失由乙方担当。

4、乙方在施工过程中必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程。

5、尽量削减对四周办公人员的不利影响，否则，所造成的一切后果由乙方负责。

6、在本工程竣工后清理现场。

7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。

8、乙方现场负责人：_______身份证号：_______联系电话：_______

第五条承包方的平安责任

一、工程开工前，必需向施工人员进行平安技术交底，让全体施工人员驾驭工程特点及施工平安措施。

二、承包方必需根据国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及平安用具，并保证施工工具、器械运用平安。

三、承包方对所担当的施工项目，必需制定施工方案，并结合工程实际做好平安工作，设立相应的平安防护或警示措施。

四、承包方必需贯彻执行国家有关平安生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关平安施工、文明施工的规定。

五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。

六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方担当。

第六条违约责任

一、当发生下列状况之一时，甲方应担当违约责任：

甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金。

二、当发生下列状况之一时，乙方应担当违约责任：

1、乙方因自身缘由延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。

2、乙方不按本合同的其他约定履行的，每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5‰的违约金。

3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失，仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的全部费用。

第七条质量保修

一、保修内容及期限：保修_______年。

二、保修期起始时间：自工程验收合格之日起计算。

三、乙方保修范围：施工范围内的全部内容。

四、在质保期内，假如发生质量问题，乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、修理。

五、如乙方未按约定修理，甲方有权自行或托付第三方修理，相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。

第八条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决。

1、提交北京仲裁委员会仲裁。

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

第九条附则

本合同一式4份，合同附件：工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订时间：

标准工程施工合同范本第8篇

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

依据甲乙双方共同协商,甲方托付将工，为明确双方责任，分工协作、相互协作、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守：

一、工程地点：

二、承包项目范围：

1、承包范围：变压器SCB9-400KVA及电缆敷设安装工程、户外路面破复及夯实、高压电缆沟复原、电缆爱护管安装、变压器安装及检测、外线高压电力电缆敷设及检测、高压成套配电柜供应、安装、低压成套配电柜供应安装、配电房设备基础施工、等电位和防雷装置施工及检测、电缆终端头安装安装工程。具体内容见预算书(工程编号:)，经乙方盖章、签字为准。最终方案工程量以供电局看法为准。

2、预算书应作为附件附在合同后，该预算书还应经甲方确认，签字为准。

三、承包方式和工程造价：

1、本工程无预付款。包工包料大包干。即本工程包人工、包辅材、包机械、包运输、包二次搬运、包安装、包系统调试、包平安文明施工、包风险费用、包竣工资料、包验收、包工完场清、包报装、包图纸方案设计及审核等供电局一切费用，不再追加任何费用。

2、本工程依据国家有关定额收费标准及双方协定进行收费，工程合同定价(含税价)为人民币￥元，大写元整。最终能实惠的合同价(含税价)。

四、付款方式：

主设备进场后三天内，经甲方现场工程师签字认可。甲方支付工程款为合同总价的给乙方，即￥;工程完成并经供电部门验收合格通电后七天内，甲方支付工程款到合同总价的给乙方，即￥;质保金即￥，质保期满二年后七天内甲方一次性支付给乙方。

五、工程期限：

工程报装经东莞供电局审批后个工作日内完成安装工程及通电(雨天和特别状况除外)。

六、工程验收标准：

适用本合同的国家标准、规范名称

(1)《民用建筑电气设计规范》()

(2)《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)

(3)《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ45-82)

(4)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

(5)《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)

(6)《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)

(7)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

(8)《低压配电设计规范》(GB50054-95)

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)

本工程质量由甲方专业工程师和监理工程师检查验收和评定，当乙方对工程质量、数量验收评定有异议时，可申请工程主管质监部门确认。准，乙方应担当如下违约责任：工程质量不合格，乙方应按甲方要求复原原状，并担当工程总价的以供电部门验收及通电为标准。

七、施工管理规范：

乙方在施工期间，必需遵守国家及地方相关管理法规，适用本合同的管理法规名称：

1、施工现场临时用电平安技术规范(JGJ46-88)

2、建筑机械运用平安技术规程(JGJ33-86)

3、建筑施工平安检查标准(JGJ59-101)

4、电业平安工作规程(DL409-91)

5、广东省建设工程现场文明施工管理方法

八、双方责任：

1、甲方权利和责任：

(1)甲方供应满意工程施工要求的合法报装资料，并按时按进度支付工程款项。

(2)托付专职现场代表()，检查、监督工程质量;处理施工中的设计、变更，签订等工作。

(3)供应必要的施工条件(如水、电及清理土建现场)。及完整的配电房(如电缆沟、土建、照明、门窗等)。

(4)自合同签订后四十日内供应配电房的土建工程(包括建房、电缆沟等设施)，如配电房推迟，则工期顺延。

(5)如因甲方滞后支付工程款造成的停工待料延误工期，由甲方负责，工期顺延。

(6)、当乙方有下列行为之一的，甲方有权提出指责及限期整改要求，乙方仍不听劝阻影响工地正常施工及管理者，甲方有权终止合同，清理乙方出场，已完成的工程量按70﹪结算，给甲方造成损失的还应照价赔偿。

(1)质量达不到合同约定的质量标准;

(2)不严格根据平安文明施工的有关规定施工;

(3)拒不听从根据平安文明施工的有关规定施工;

(4)其他违约行为。

2、乙方权利和责任：

(1)负责工程质量，必需符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格。

(2)查阅施工图纸，提出施工方案，按时完成工期。

(3)确保施工平安，并负平安责任。

(4)工程在质保期内，质量因乙方问题，由乙方无偿维护;如因甲方人为或其它因素造成质量问题，则由甲方自行负责，也可由乙方有偿维护。

(5)、质量保证期二年，产品终身跟踪服务。

(6)、负责承包的工程项目质量达到合同约定的质量标准，并负责该工程资料整理工作，属于乙方缘由造成的质量问题，乙方必需马上停工，并返工达到标准和担当因此所发生的费用，若造成工期延误的乙方需担当违约责任;

(7)、负责承包范围内的严格执行平安文明施工的有关规定，并担当由于自身平安意识和措施不力造成事故的责任和发生的费用;

(8)、负责维护和保持现场清洁卫生，保证道路畅通，严格遵守政府有关部门和工地现场事故责任和发生的费用;

(9)、负责工完场清，在乙方承包范围内应清而未清的，如由甲方派人清理的所产生的费用由乙方担当;

(10)、.乙方在竣工验收后

(11)、乙方必需遵守《劳动法》规定，支配进场的员工必需购买工伤保险及意外保险;身体健康，有必要时进行体检，对患有慢性病和传染病的人员禁止进场，同时特种工种的要持证上岗，否则造成的后果由乙方自行担当

九、违约责任：

(1)甲乙双方必需严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方担当责任;如属双方过错，应依据实际状况，由双方分别担当各自应负的违约责任。

(2)甲方未全额付清合同款之前，本合同所述设备全部权仍属乙方。如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款，乙方有权催收并应向甲方收取滞纳金，滞纳金按天计算，其标准为所欠款项的千分之一。

(3)、乙方在合同签订后，不得再对合同内容进行分包和转包，否则，甲方有权解除合同，乙方必需无条件退场，并担当由此给甲方造成的损失;

(4)、乙方在合同签订后，若自身缘由无法履行合同内容，必需无条件退场，并担当由此给甲方造成的损失;

(5)、乙方必需根据投标文件和合同规定的设备(产品)品牌和要求进货，否则，必需无条件按合同的约定更换，并担当由此给甲方造成的损失，甲方有权对乙方按合同规定的设备(产品)价款的10﹪进行罚款;

(6)、工期每延迟一天或竣工验收合格十天内乙方不能交齐竣工资料，甲方有权对乙方处于每天担合同标的30﹪的违约金，已完工的工程量按50﹪结算

(7)、违约方在接到索赔通知十天内赐予批准或要求对方进一步补充理由和证据，如违约在十天内未予答复，视为认可该项索赔。

十、合同争议的解决方式：在执行合同的过程中如发生争议，双方可协商解决，协商解决不了的，任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。

十一、补充协议

未尽事宜，双方可协商解决，或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十二、验收送电手续按东莞市供电局有关规定办理。

十三、本合同工程完工，阅历收合格及付清全部工程款后，本合同终止，但保修条款接着有效。

十四、本公司拒收壹仟元以上现金及无抬头支票。

十五、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

十六、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

标准工程施工合同范本第9篇

建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本安装工程施工事项协商一样，以明确施工过程中双方的权利、义务、责任和合法权益而订立本合同。第一条工程概况

一、工程名称：开闭所到环网柜320米线路敷设及接火送电

二、工程承包范围：320米电缆敷设(详见《安装工程预算书》)

三、合同价款：

本工程包干总造价：贰拾陆万陆仟贰佰零陆元柒角柒分(元)

其次条工程期限

一、工程的施工时间为乙方收到甲方工程款始计，至工程安装完毕具备验收条件共60个工作日。

二、在施工过程中，如遇下列状况之一，双方应刚好进行协商，并以书面形式确定顺延期限。

(一)天灾或人力不能抗拒的缘由;

(二)因甲方提出更变安排或变更施工图纸的缘由;

(三)供电局批准的停电时间不在合同期限内等缘由;

(四)与第三方关系协调不妥而使施工无法接着;

(五)其他非乙方缘由引起的施工中断。

第三条施工打算

乙方在开工前应组织工程技术管理人员进行工程设计交底，并负责编制施工方案。

第四条物资供应

本合同采纳由双方确定的工程总造价结算的包材料、包安装、包工期、包质量、包运输、包平安等全包方式承包。

第五条结算方式

原设计图纸如有下列变更，即施工方案不能实施，则按实际发生的工程量结算：

一、电缆敷设路径走向、长度变更;

二、10kV线路走向、长度变更;

三、主要材料、数量或规格改变;

四、其他材料及施工费合计金额超过贰仟元。

第六条付款方式

合同签订后三日内，甲方按《安装工程预算书》总造价向乙方支付工程预付款60%，计壹拾伍万玖仟柒佰贰拾肆元整(￥：元)，以便乙方购置材料，方能进行施工;安装完毕并经甲方及供电部门验收合格，甲方按总造价向乙方支付工程进度款30%，计柒万玖仟捌佰陆拾贰元整(元)通电运行后七天内，甲方再支付乙方工程款项8%，计贰万壹仟贰佰玖拾陆整(元)，剩余2%(元)留作质保金，质保期满七个工作日内付清。

第七条双方责任

一、甲方责任

(一)甲方应按本合同中的约定刚好向乙方支付工程款，如未能按时交付工程款，则不享有乙方供应的任何服务。

(二)在工作现场主动协作乙方施工，供应必需的施工条件。(三)马路、人行道开挖高压电缆沟、直埋沟开挖、过路顶管、电缆分接箱安装用地、经过的土地由甲方负责与城建及其他相关部门协调解决;涉及到的任何青苗砍伐、青苗赔偿全部由甲方负责。若因上述缘由造成工期延误乙方不负任何责任。

(四)有权或托付第三方在施工现场监督该项工程建设。(五)甲方在乙方安